山西造价员历年真题

一 单选题 1 下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是 B A 材料消耗定额 机械消耗定额 工器具消耗定额 B 劳动消耗定额 机械消耗定额 材料 消耗定额 C 机械消耗定额 材料消耗定额 建筑工程定额 D 资金消耗定额 劳动消耗定额 机械消 耗定额 2 在下列各种定额中 以工序为研究对象的是 B A 概算定额 B 施工定额 C 预算定额 D 投资估算指标 3 在预算定额人工工日消耗量计算时 已知完成单位合格产品的基本用工为 22 工日 超运距 用工为 4 工日 辅助用工为 2 工日 人工幅度差系数为 12 则预算定额中的人工工日消耗量 为 D 工日 A 3 36 B 25 36 C 28 D 31 36 4 机械台班单价中的折旧费计算公式为 C A 台班折旧费 机械预算价格 耐用总台班数 B 台班折旧费 机械预算价格 1 残值率 耐用总台班数 C 台班折旧费 机械预算价格 1 残值率 贷款利息系数 耐用总台班数 D 台班折旧费 机械帐面净值 耐用总台班数 5 采用工程量清单计价方式 业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然 业主可以根 据投资情况来决定是否进行设计变更 这反映了工程量清单计价方法 D 的特点 A 满足竞争的需要 B 有利于实现风险合理分担 C 有利于标底的管理和控制 D 有利于业主对投资的控制 6 工程量清单表中项目编码的第四级为 C A 分类码 B 章顺序码 C 清单项目码 D 具体清单项目码 7 在工程量清单的编制过程中 具体的项目名称应该结合 A 确定 A 项目特征 B 工程内容 C 计量单位 D 项目编码 8 建设项目总概算是编制和确定建设项目 B A 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D 从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 9 投标单位应按招标单位提供的工程量清单 注意填写单价和合价 在开标后发现有的分项投 标单位没有填写单价或合价 则 C A 允许投标单位补充填写 B 视为废标 C 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D 由招标人退回招标书 10 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格 在主体结构施工时因墙体开裂 对基础重新检验 发现部分部位存在施工质量问题 则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是 D A 费用由工程师承担 工期由承包人承担 B 费用由承包人承担 工期由工程师承担 C 费用由承包人承担 工期由承发包双方协商 D 费用和工期由承包人承担 11 在招标文件中应明确投标保证金数额 若投标总价为 200 万元 则投标保证金一般情况下 为 B 万元 A 2 56 B 4 C 8 D 6 12 下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价 并最大程度的鼓励承包人降低 工程成本的是 D A 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B 成本加固定金额酬金确定的合同价 C 成本加奖罚确定的合同价 D 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价 13 如单项工程的分类已详细而明确 但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时 应优 先选择 B A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 以上合同类型均合适 14 施工图设计阶段的计价是 B A 投资预算 B 预算造价 C 概算造价 D 合同价 15 进口设备的原价是指 B A FOB 价 B 抵岸价 C 合同价 D 到岸价 16 某企业年初从银行贷款 200 万元 年利率为 10 还款周期为 5 年 还款方式为每年年末 等额偿还 则每年末还款额为 B 万元 A 47 96 B 52 76 C 58 03 D 63 83 17 在建设项目财务评价中 当财务净现值为 C 时 项目方案可行 A NPV 0 B NPV 0 C NPV 0 D NPV 0 18 工程量清单计价采用综合单价计价 考虑我国的现实情况 综合单价可不包括 D A 分部分项工程费 B 风险因素增加的费用 C 措施项目费 D 规费和税金 19 建设工程施工合同 示范文本 中规定 当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程 进行剥露检查时 如检验合格 则承包人可索赔的内容为 D A 不能索赔 B 费用 C 工期 D 工期和费用 20 在下列费用中 属于建筑安装工程间接费的是 D A 施工单位的临时设施费 B 职工福利费 C 施工现场环境保护费 D 工程定额测定费 21 一般建筑工程的预付备料款不超过 C A 当年工作量的 10 B 当年工作量的 15 C 当年工作量的 30 D 合同价的 25 22 承包方在工程变更确认后 14 天 内 提出变更工程价款的报告 经工程师确认后调整合 同价款 23 根据 建筑工程施工合同示范文本 的规定 一周内非承包人原因停水 停电 停气造成 停工累计超过 8 小 时 可由工程师审定后对合同价款进行调整 24 按照 FIDIC 合同条件 关于工程变更的计算 说法不正确的是 D A 变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格 应以该单价计算变更工程费用 B 工程量表中虽然有同类工作的单价或价格 但对具体变更工作而言已不适用 则应在原单价 或价格的基础上制定合理的新单价或价格 C 工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格 应按照与合同单价水平一致的原 则 确定新的单价或价格 D 变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格 由工程师确定新的单价或价 格 25 建设工程施工合同 示范文本 规定 因不可抗力事件导致的费用 应由承包人承担 的有 B A 第三方人员伤亡费用 B 承包人机械设备损坏费用 C 工程所需清理 修复费用 D 承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 26 在下列情况下 承包人工期不予顺延的是 B A 发包人未按时提供施工条件 B 设计变更造成工期延长 但此项有时差可利用 C 一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过 8h D 不可抗力事件 27 某工程合同价为 100 万元 合同约定 采用调值公式进行动态结算 其中固定要素比重为 0 3 调价要素 A B C 分别占合同价的比重为 0 15 0 25 0 3 结算时指数分别增长了 20 15 25 则该工程实际结算款额为 C 万元 A 119 75 B 128 75 C 114 25 D 127 25 28 下列对 建设工程施工合同 示范文本 条件下的工程变更的论述正确的是 C A 设计变更超过原设计标准时 应报发包人批准 B 增减合同中约定的工程量不属于设计变更 C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D 发包人要求更高的质量标准属于设计变更 29 按国家建设部规定 工程项目总造价中 应预留 3 5 的尾留款作为质量保修费 待工程项目保修期结束后最后拨付 30 某项目承包工程价款总额为 4000 万元 年度承包工程总值为 1500 万元 预付备料款额度 为 20 主要材料比重为 50 则该工程预付备料款起扣点为 3400 万元 31 工程竣工后 由于洪水等不可抗力造成的损坏 承担保修费用的单位是 建设单位 32 建设项目竣工决算包括的范围是 B A 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C 建安工程费用和设备工器具购置费用 D 建安工程费用和其他费用 33 A 主要反映竣工工程建设成果和经验 是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件 A 竣工决算报告情况说明书 B 竣工财务决算报表 C 建设工程竣工图 D 工程造价比较分析 34 在可行性研究阶段 其投资和成本估算的精度要求在 10 以内 35 建设工程施工费用按 人工费 机械费 或 人工费 为计算基数 人工费 机械费是指 B A 直接工程费中的人工费 B 直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C 直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费 D 直接工程费中的人工费和机械费 其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费 36 以 人工费 机械费 为计费基础的工程 在综合单价计价时 规费的计算基数为 A A 直接工程费 措施费 综合费用 B 分部分项工程清单项目费 措施项目清单费 C 人工费 机械费 D 分部分项工程清单项目费 施工技术措施项目清单 37 浙江省建设工程计价规则 适用于 C A 适用于工程量清单计价模 B 既适用于工程量清单计价模式 也适用于定额计价模式 C 适用于定额计价模式 D 工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用 38 按照现行规定 建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 C A 直接费中的措施费 B 间接费中的规费 C 直接工程费中的材料费 D 间接费中的工具用具使用费 39 以下各项中 属于建筑安装工程直接工程费的是 D A 模板及支架费 B 大型机械设备进出场及安拆费 C 二次搬运费 D 材料检验试验费 40 下列哪一选项是正确的 D A 招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项 若合同中没有类似项目综合单价 招标方提出 适当的综合单价 B 招标人提供的分部分项工程量清单数量有误 调整的工程数量由发包人重新计算 作为结算 依据 C 招标人提供的分部分项工程量清单数量有误 其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单 价 D 清单项目中项目特征或工程内容发生变更的 以原综合单价为基础 仅就变更部分相应定额 子日调整综合单价 41 工程量清单表中项目编码的第四级为 清单项目码 42 按照现行规定 下开哪项费用不属于材料费的组成内容 C A 运输损耗费 B 检验试验费 C 材料二次搬运费 D 采购及保管费 43 按照 建设工程工程量清单计价规范 规定 工程量清单 B A 必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B 应作为招标文件的组成部分 C 应采用工料单价计价 D 由总说明和分部分项工程清单两部分组成 44 关于工程量清单计价模式与定额模式 下列正确的是 B A 工程量清单计价模式采用工料单价法 定额计价模式采用综合单价计价 B 工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同 C 工程量清单由招标人提供 工程量计算和单价风险由招标人承担 D 定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 45 在您使用广达软件编制预算书的过程中 或许会遇到这样的情况 由于实际工程的变化 针对某一定额 例如输入建筑定额 8 10 进行增减换算 您可以软件中先选中定额 然后通过 C 中的增减换算可以调出增减换算窗口 A 自定义介面 B 预算书菜单中的设置二次分析 C 鼠标右键菜单 D 在工料机界面中选择级配按钮 46 某银行贷款利率 一年计复利息 m 次 如果折算为一年计息一次 则对应的年计息率为 1 r m m 1 47 建设工程施工合同 示范文本 规定 因不可抗力事件导致的费用 应由承包人承担 的有 承包人机械设备损坏费用 48 对工程招投标来说 投标是要约 中标通知书是承诺 49 根据我国 建筑法 规定 建设项目应当在领取施工许可证后的 3 个月 内开工 50 预算定额人工消耗量的人工幅度差是指 D A 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额 B 预算定额消耗量自身的误差 C 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额 D 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额 51 下列不能构成索赔原因的是 D A 当事人违约 B 合同缺陷 C 合同变更 D 经工程师批准的承包商提出的变更 52 建筑安装工程费用由 直接费 间接费 利润和税金 构成 53 用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑 A A 用户清单 用户定额和用户工料机 B 选择定额数据库 C 设置经济指标 D 自定义市 场信息价 54 工程决算是由 A 编制的 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 中介机构 55 某工厂的炼钢车间是 A A 单项工程 B 分部工程 C 单位工程 D 分项工程 56 在设计阶段对工程造价的管理是指 B A 编制标底 B 限额设计 C 设计变更 D 工程结算 57 下列投资方案经济效益评价中 属于动态指标的是 D A 投资利润率 B 投资利税率 C 平均报酬率 D 内部收益率 58 对承包单位来说 如果项目规模大 工期长 则项目的风险也大 这类项目不宜采用的合 同是 A A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D FIDIC 合同条件 59 无效合同从 B 之日起无法律效力 A 被发现无效 B 合同订立 C 人民法院确认无效 D 仲裁机构确认无效 60 按照 FIDIC 合同条件规定的工程索赔程序中 工程师答复的时限要求是 42 天内 二 多选题 40 分 1 下列时间中应该计入定额时间的是 AD A 休息时间 B 多余工作时间 C 施工本身造成的停工时间 D 与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E 与施工过程工艺特点无关的工作中断时间 2 投资估算指标可分为下列哪三个指标层次 ACE A 建设项目综合指标 B 分部分项工程指标 C 单项工程指标 D 工序指标 E 单位工程指标 3 下列费用中不属于人工单价组成内容的有 BCE A 生产工人的劳保福利费 B 生产工人的工会经费和职工教育经费 C 现场管理人员的工次 D 生产工人辅助工资 E 生产工人退休后的退休金 4 关于工程量清单说法正确的是 ACE A 工程量清单是招标文件的组成部分 B 工程量清单是投标文件的组成部分 C 工程量清单是合同的组成部分 D 工程量清单由投标人提供 E 工程量清单由招标人提供 5 我国从目前来看 在工程量清单计价过程中存在着哪些问题 ABC A 企业缺乏自主报价的能力 B 缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度 C 对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺 D 不能向业主提供合理准确的报价信息 E 不便于中标企业组织施工 控制成本 6 关于施工图预算 下列说法正确的有 BCD A 施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据 B 施工图预算有单位工程预算 单项工程预算和建设项目总预算 C 施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节 是控制施工图设计不突破设计概算的重要 措施 D 施工图预算是施工图设计预算的简称 又叫设计预算 E 施工图预算是编制建设项目投资计划 确定和控制建设项目投资的依据 7 下列说法错误的是 BD A 施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更 应不迟于变更前 14d 以书面形式通知承包人 B 承包人对于发包人的变更要求 有拒绝执行的权利 C 承包人未经工程师同意不得擅自更改 换用图纸 否则承包人承担由此发生的费用 赔偿发 包人的损失 延误的工期不予顺延 D 增减合同中约定的工程量不属于工程变更 E 更改有关部分的标高 基线 位置和尺寸属于工程变更 8 按索赔的目的分类 通常可将索赔分为 AE A 工期索赔 B 时间索赔 C 经济索赔 D 利润索赔 E 费用索赔 9 竣工决算的内容主要包括 ACDE A 竣工决算报告情况说明书 B 竣工决算财务报告 C 竣工财务决算报表 D 工程竣工图 E 工程造价比较分析 10 2003 定额采用了量价分离的编制方式 定额价仅指定额在编制期所取定的人 材 机价格 不作为计费基数 当进行工程投标报价 预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单 价 那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式 ABDE A 从价格包载价 B 网上询价 C 在工料机表页面中 右键选择批量载价或单条载价 D 从文件载价 F 直接手工修改市场价 11 下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围 ACD A 脚手架 B 构成工程实体的材料费 C 材料二次搬运费 D 施工排水降水费 E 施工现场办公费 12 经济效果评价的动态评价指标有 BCD A 投资收益率 B 内部收益率 C 净现值 D 净年值 E 利息备付率 13 基本预备费是以 ABC 之和为计算基数乘以基本预备费率 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 工程建设其他费 D 铺底流动资金 E 建设期利息 14 建设工程施工合同 示范文本 条件下 乙方确定工程变更价款时采用的方法有 AB D A 合同中已有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格计算变更合同价款 B 合同中只有类似于变更工程的价格 可以参照类似价格变更合同价款 C 合同中只有类似于变更工程的价格 必须由工程师确定 D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由乙方提出适当的变更价格 由工程师确认后执 行 E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 必须由工程师确定 15 在 ABDE 情况下 造成工期延误 经工程师确认后 工期相应顺延 A 工程量增加 B 设计变更 C 质量事故 D 不可抗力 E 发包方不能按时支付工程款引起的停工 16 经济法律关系客体主要包括 ACD A 物 B 权利 C 行为 D 智力成果 E 义务 17 工期索赔的计算主要有 DE A 总费用法 B 实际费用法 C 修正总费用法 D 网络图分析法 E 比例计算法 18 下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围 ACD A 脚手架 C 材料二次搬运费 D 施工排水 降水费 19 工程造价的有效控制应遵循的原则包括 AC A 以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B 最优化控制 C 主动控制 D 以技术措施为主进行控制 E 以经济措施为主进行控制 20 成本加酬金合同的形式包括 ACDE A 成本加固定百分比酬金合同 B 成本加递增百分比酬金合同 C 成本加递减百分比酬金合同 D 成本加固定酬金合同 E 最高限额成本加固定最大酬金合同 2007 年造价员考试理论模拟试题 一 单选题 1 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能 性为 D A10 15 B20 35 C 75 95 D5 35 E5 75 2 初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务 C A500 B5000 C1500 D3500 工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括 C A 生产准备费 B 土地征用及迁移补偿费 C 与项目建设有关的费用 D 设备及工器具购置费 按照有关规定编制的初步设计总概算 经有关机构批准 即为控制拟建项目工程造价的 C A 最低限额 B 最终限额 C 最高限额 D 规定限额 5 工程造价咨询企业必须是依法取得 工程造价咨询企业资质证书 后才能从事工程造价咨 询活动 其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得 低于 D A 30 60 B 20 50 C 10 40 D 60 60 6 已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工 12 5 工日 超运距用工 0 8 辅助用工 1 05 人工幅差系数采用 12 该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日 A A 16 072 B 14 572 C 14 000 D 17 22 7 项目编码采用十二位阿拉伯数字表示 其中 B 为分部工程顺序码 A 一 二位 B 五 六位 C 七至八位 D 十至十二位 8 在理解工程量清单的概念时 首先应注意到工程量清单是由 C 提供的文件 A 工程造价中介机构 B 工程招标代理机构 C 招标人 D 投标人 9 A 是为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术 生活 安全等方面的 非工程实体项目 A 措施项目 B 零星工作项目 C 分部分项工程项目 D 其他项目 10 投资决策过程可进一步分为规划阶段 项目建议书阶段 可行性研究阶段 评审阶段 由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同 因而投资估算的准确程度也不同 在正常情况 下可行性研究阶段的投资估算误差率在 10 11 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经 发包人 确认后作为结算依据 12 实行工程量清单报价宜采用 固定单价 合同 承发包双方必须在合同专用条款内约定风 险范围和风险费用的计算方法 13 在约定风险范围时 C 不应包括在承包人的风险范围内 价款调整方法应当在专用条款 内约定 自然灾害 B 不可预见性灾害 C 设计变更及施工条件变更 D 政策性调整 14 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等 需经发包方现场工程师签字认可后实施 费用按照 D 计价 A 分部分项工程项目 B 措施项目 C 其他项目 D 零星项目 15 规范中挖基础土方工程量 按设计图示尺寸以 C 计算 A 基础底面积乘以挖土深度 B 基坑底面积乘以挖土深度 C 基础垫层底面积乘以挖土深度 D 基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二 多项选择选题 1 建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产 他的全部工作包括 ACD A 建设项目的预备 筹建 设备购置 B 生产大修理 购进施工机械 C 勘察设计 试车调试 D 建筑安装 竣工投产 2 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有 ABDE A 运输工程项目 B 能源工程项目 C 物质文化生活需要的项目 D 工业工程项目 E 农田水利工程项目等 3 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个规 定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 4 咨询业作为一个产业的形成 是技术进步和社会经济发展的结果 在国民经济产业分类中 属于 B 并具有 CE 社会功能 A 第一产业 B 第三产业 C 服务和引导功能 D 指导和引导功能 E 联系功能 5 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费 间接费 利润和税金构成 其中直 接工程费包括 ABCE A 人工费和材料费 B 施工机械使用费 C 临时设施费和现场管理体费 D 企业管 理费 E 其他直接费 6 临时设施费用内容包括 ACDE 等费用 A 临时设施的搭设 C 临时设施的维修 D 临时设施的拆除 E 摊销 7 工程建设定额包括多种类定额 可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类 其按适 用目的分可分为 B 等 A 建筑工程定额 B 建筑安装工程费用定额 C 设备安装工程定额 工器具定额 D 工程建设其他费用定额 E 施工定额 8 建设工程工程量清单计价规范 的特点主要包括哪几个方面 ABCD A 强制性 B 竞争性 C 合理性 D 实用性 E 通用性 9 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个 规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 0 不可竞争费用有 A C D E A 现场安全文明施工措施费 B 临时设施费 二次搬运费 C 工程定额测定费 D 安全生产监督费 E 劳动保险费 1 工程量清单应采用统一格式 由封面 分部分项工程量清单 措施项 目清单 其他项目清单 零星项目清单 组成 A 填表须知 B 总说明 C 分部分项工程量清单综合单价分析表 D 甲供材料表 综合费用计 算表 2 综合单价应包括人工费 材料费 机械费 BD 并考虑风险因素 A 材料购置费 B 利润 C 税金 D 管理费 其他项目费 3 工程造价管理是 ABC 的保障 A 合理确定工程造价 B 有效控制工程造价 C 提高投资效益 建筑安装费用 工程 建设其他费用 4 当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时 其措施项目费用中相应的 B D 工程量 应调整 A 机械 B 模板 C 人工 D 脚手架 材料 5 我国的法律形式具体包括 主管部门的文件 行政法规 宪法 法律 地方性法规 行政规章 6 合同法规定 当事人订立合同有 E 种形式 其书面形式包括 五 合同书 信件 数据电文等 三 17 中华人民共和国担保法 中规定的担保方式有 保证 书面 抵押和质押 留置和定金 口头 18 施工中发现地下障碍物影响施工时 承包人应于几小时内什么形式通知发包人 电文 书面 随便什么形式 19 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 协商谈判 中间人谈判 邀请中间人调解 向仲裁机构申请仲裁 行政机关裁决 20 目前工程造价管理工作所需的意识 A B A 创新意识 B 服务意识 C 自主意识 D 管理意识 E 指导意识 土建造价员考试试题 文字一 单选题 每题 1 分 选对得分 选错不得分 共 30 分 1 建设项目总概算由工程费用 工程建设其他费用和 D 组成 A 建安工程费用和设备购置费等 B 设备工器具购置费 C 土地使用费及勘察设计费 D 预备费 投资方向调节税 建设期贷款利息等 2 以下费用属建安工程造价中其它直接费的是 施工机械修理费 材料采购和保管费 材料二次搬运费 生产工人基本工资 3 预算定额基价是指 B 的人工 材料 施工机械使用费之和 A 单位工程 B 分部分项工程 C 扩大分部分项工程 D 单项工程 4 我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有 企业管理费 财务费用 其它费用 现场管理费 5 对分部工程 分项工程采用相应的定额单价 费用标准 进行施工图预算编制的方法称为 A A 单价法 B 实物法 C 概算法 D 指标法 6 仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议 自愿将争议交给第三者作出裁决 仲裁 如发生争议 其解决的方式为 D A 由于仲裁机构本身并无强制力 对于仲裁结果当事人可以不执行 B 裁决作出后 一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C 裁决作出后 一方当事人不服可以向人民法院起诉 D 裁决作出后 裁决结果立即生效 当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉 7 预算表的计算 价差表的计算 费用表的建表计算应键入以下哪一组合键 B A Alt PB Alt 1C Alt 2D Shift 0 8 水泥砂浆体积配合比是指水泥与 C 体积比 A 天然砂 B 天然净砂 C 净干砂 D 饱和干砂 9 材料预算价格是指材料 d 费用 a 采购 b 成本 c 预算 d 自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10 一般土建工程费用定额中的费率是由 d 而定的 a 施工单位资质 b 工程造价的大小 c 上级主管部门 d 工程类别 11 定额内说明该项目另行计算者 应进行如下处理 c a 可换算入定额内 b 建立补充定额 c 由甲乙双方商定在独立费中处理 12 一般住宅层高 3 米 某住宅只一层 但高达 9 米 其建筑面积应按 a 层计算 a 1 b 1 5 c 3 d 视不同情况而定 13 人工挖地槽 地坑定额深度为 e 米 超过时可另作补充定额 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 14 机械挖土方工程量 按机械挖土方 c 人工挖土方 d 计算 a 80b 20c 90d 10 15 砖基础施工所需工作面宽度为每边 b mm a 150b 200c 250d 300 16