2011造价员考试复习资料-2

2011 造价员考试复习资料 1 造价员考试 建筑安装 工程造价 准备金 选择题 1 充分发挥工程价格作用的主要障碍是 A 工程造价信息的封闭 B 投资主体责任制尚未完全形成 C 传统的观念和旧的体制束缚 D 工程造价与流通领域的价格联系被割断 答案 C 分析 从表面上看 四个选项都是对的 但单项选择题应该选择最合适的答案 故应选 C 2 静态投资包括建筑安装工程费 设备和工 器具购置费 工程建设其他费用和 A 预备费 B 基本预备费 C 涨价预备费 D 未明确项目准备金 答案 B 解题要点 静态投资是以某一基准年 日的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投 资的瞬时值 它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减 3 建设项目的实际造价 A 中标价 B 承包合同价 C 竣工决算价 D 竣工结算价 答案 C 解题要点 工程造价具有多次性的计价特征 是一个由粗到细 由浅到深 由概略到精确 的计价过程 在竣工验收阶段 要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用 编制 竣工决算 如实体现该建设工程的实际造价 4 价格形成的基础是 A 供求关系 B 价值 C 币值 D 土地的级差收益 答案 B 解题要点 影响价格形成的因素很多 除以上 4 个选项外 还有汇率等因素 但教材一开 始就明确指出 价值是价格形成的基础 因为价格不过是价值的货币表现 5 某项目中建筑安装工程费用为 560 万元 设备工器具购置费工为 330 万元 工程建设其 他费用为 133 万元 基本预备费为 102 万元 涨价预备费 55 万元 建设期贷款利息为 59 万元 没有固定资产投资方向调节税 则静态投资为 万元 A 1023 B 1125 C 1180 D 1239 答案 B 解题要点 建设项目静态投资包括建筑工程安装费用 设备和工 器具购置费 工程建设 其他费用 基本预备费 故只能选 B 6 工程造价具有 A 分配职能 B 控制职能 C 评价职能 D 预测职能 E 调控职能 答案 A B C D E 分析 预测 控制 评价和调控是工程造价的特殊职能 但它还具备一般的商品价格职 能 因此也应选 A 7 工程造价具有 职能 A 分配 B 控制 C 计算 D 预测 E 调控 答案 A B D E 解题要点 教材中阐述了工程造价有四种职能 但是应该注意 工程造价也是一种价格 它除了具备自身的特殊职能外 还具备价格的基本职能 因此 A 也是正确答案 8 工程造价形成过程中 受 的支配 A 价值规律 B 经营管理规律 C 纸币流通规律 D 供求规律 E 社会发展规律 答案 A C D 解题要点 工程造价有两种含义 一种是投资费用 一种是工程价格 如果把工程造价理 解为一种价格 则它应该受支配价格运动的经济规律支配 即价值规律 供求规律和纸币 流通规律 9 工程造价的计价特征有 A 单件性 B 多样性 C 多次性 D 复杂性 E 批量性 答案 A B C D 解题要点 本题为 2001 年全国造价工程师考试题 工程造价的计价特征有单件性 多次性 组合性 方法的多样性 依据的复杂性五个特征 E 显然不对 10 工程造计的层次性包括 A 建设项目总造价 B 土建工程及安装工程造价 C 单项工程造价 D 分部分项工程造价 E 单位工程造价 答案 A C D E 解题要点 工程造计的层次性包括建设项目总造价 单项工程造价 单位工程造价 分部 分项工程造价四个层次 1 偏差的类型有 A 投资增加且工期拖延 B 投资增加但工期提前 C 工期拖延但投资节约 D 投资节约且工期提前 E 投资节约且工期不变 答案 ABCD 2 通常纠偏措施有 A 组织措施 B 施工措施 C 经济措施 D 技术措施 E 合同措施 答案 ACDE 3 建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前 依法定程序 以 的方式 鼓励 潜在的投标人依据招标文件参与竞争 通过评定以便从中择优选定得标人的一种经济 活动 A 公开招标 B 邀请招标 C 邀请议标 D 公开招标或邀请招标 答案 D 4 从竞争程度进行分类 建设工程招标可以分为 A 全部工程招标 单项工程招标和分项工程招标 B 公开招标和邀请招标 C 国际招标和国内招标 D 建设工程设计招标 施工招标 监理招标 答案 B 5 采用邀请招标的 被邀请的投标者不得少于 家 A 2 B 3 C 16 D 7 答案 B 6 在招标文件中建设工期如果要求比工期定额缩短 以上 应计算赶工措施费 A 30 B 10 C 20 D 40 答案 C 7 招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定 某建设单位拟在 120 天内完成施工任务 如果因特殊原因提前 天完工 则应计算赶工措施费 A 12 B 24 C 18 D 20 答案 B 8 投标文件正本和副本如有不一致之处 以 为准 A 正本 B 副本 C 两者均可 D 重新编制 答案 A 9 投标单位编制投标文件最重要的依据是 A 招标文件 B 资格预审文件 C 标底 D 合同条件 答案 A 10 以下内容不属于甲级招标代理机构应具备的条件的是 A 拥有专家库 具备编制招标文件和组织评标的相应专业能力 B 近 3 年内代理招标的工程累计中标金额在 3 亿元以上 C 专职人员不少于 20 人 其中造价工程师不少于 2 人 D 注册资金不少于 l00 万元 答案 B 2 1 下列哪些选项属于索赔的依据 A 招标文件 施工合同文本及附件 施工图纸 B 工程各项有关设计交底记录 变更图纸 变更施工指令 C 工程各项经业主或监理工程师签认的签证 D 气象资料 E 干扰事件影响施工的日期及恢复的施工日期 答案 ABCD 2 索赔报告应注意哪几方面的内容 A 强调事件的不可预见性和突发性 B 语言婉转 可以不澄清责任 C 索赔事件要真实 证据确凿 D 索赔值合理 E 计算索赔值真实合理 答案 ACDE 3 在索赔费用的计算过程中 可能作为设备费计算形式的是 A 机械购置费 B 机械台班费 C 机械修理费 D 机械折 1 日费 E 设备租赁费 答案 BDE 4 根据 FIDIC 合同条件规定的工程索赔 遇到下述 情况时 承包商可以向业主 要求既延长下期又索赔费用 A 建设单位未能及时提供图纸 B 由于业主原因造成临时停工 C 业主供应的设备和材料推迟到货 D 工程量的增加引起施工程序变动 E 当地气候恶劣 造成施工停顿 答案 ABCD 5 索赔费用的计算方法有 A 总费用法 B 预算单价法 C 修正的总费用法 D 扩大单价法 E 额外成本法 答案 ACE 6 对于可原谅的工程延期的处理原则通常有 A 不延长工期 不补偿经济损失 B 向业主支付误期损失赔偿费 C 延长工期 D 延长工期 补偿经济损失 E 补偿部分经济损失 答案 CD 7 工期索赔的计算方法通常有 A 网络图分析法 B 比例计算法 C 总价计算法 D 修正值法 E 平均值法 答案 AB 8 在实际工作中 工程预付款限额主要由哪些因素决定 A 工程类型 B 承包方式 C 合同工期 D 工程总造价 E 材料的价格 答案 ABC 9 工程竣工结算的审查 一般应从哪几方面人手 A 核对合同条款 B 检查工程质量 C 严格核实单价 D 落实设计变更签证 E 检查隐蔽验收记录 答案 ACDE 10 偏差通常可分为 A 绝对偏差 B 相对偏差 C 投资偏差 D 进度偏差 E 其他偏差 答案 CD 1 预付款一般应为合同总价的 A 5 10 B 10 20 C 10 30 D 30 40 答案 C 2 1997 年 9 月实际完成的某土方工程按 l996 年 1 月签约时的价格计算工作量为 10 万元 该工程的固定要素部分占 20 各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了 10 外都未 发生变化 人工费占调值部分的 50 按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为 万元 A 10 5 B 10 4 C 10 31 D 10 2 答案 B 3 某工程签合同时的工程款为 1500 万元 其中固定费用占 20 材料费用占 55 采用动 态结算 结算时材料费上涨 10 结算时工程款应为 万元 A 1582 5 B 1602 5 C 1632 5 D 1650 答案 A 4 钢门窗安装工程 5 月份拟完工程计划投资 l0 万元 已完工程计划投资 8 万元 已完工 程实际投资 12 万元 则进度偏差为 万元 A 2 B 4 C 2 D 4 答案 C 5 以下不属于投资偏差分析方法的是 A 横道图法 B 直方图法 C 表格法 D 曲线法 答案 B 6 用曲线法进行偏差分析时通常有 条投资曲线 A 5 B 3 C 4 D 2 答案 B 7 通常纠正偏差的措施有 个 A 5 B 4 C 3 D 2 答案 B 8 工程变更包括设计变更和其他变更 以下内容属于设汁变更的是 A 工期变化 B 施工时间和顺序变化 C 标高变化 D 工程质量变化 E 合同中约定的工程量变化 答案 BCE 9 索赔产生的原因中 不可抗力事件包括 A 罢工 B 雨季施工 C 地质断层 n 战争 E 国家政策变化 答案 ACDE 10 索赔如果按照索赔的目的可分为 A 合同规定的索赔 B 非合同规定的索赔 C 工期索赔 D 费用索赔 E 道义索赔 3 1 关于索赔的人工费 因停工造成的损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算 窝 工费的标准由 A 发包商确定 B 承包商确定 C 监理工程师确定 D 双方在合同中约定 答案 D 2 某工程因甲方原因造成工期延误而引起施工索赔 则在计算费用时一般不应包括 A 人工费 B 现场管理费 C 机械使用费 D 利润 答案 D 3 属于索赔费用计算方法的是 A 单价法 B 分部法 C 费用法 D 修正的总费用法 答案 D 4 我国建筑安装工程价款主要的结算方式是 和分段结算 A 按月结算 B 竣工后一次结算 C 分部结算 D 逐项结算 答案 A 5 下面可实行分段结算的工程是 A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 当年开工 当年不能竣工的单项或单位工程 答案 D 6 一般建筑工程的预付备料款不超过 A 合同价的 30 B 合同价的 20 C 当年工作量的 30 D 当年工作量的 l0 答案 A 7 建设部 招标文件范本 中规定 在乙方完成金额累计达到合同价的 后 由乙 方开始向甲方还款 A 50 B 30 C 20 采集者退散 D l0 答案 D 8 关于工程进度款的支付 施工合同文本 中有如下规定 工程款在双方确认后 内 甲方应向乙方支付工程款 A 7 日 B 14 日 C l5 日 D 28 日 答案 B 9 工程项目总造价中应预留出一定比例的尾留款 作为 A 工程延误补偿费用 B 质量保修费用 C 竣工验收费用 D 办理结算费用 答案 B 10 按国家建设部规定 工程项目总造价中 应预留 的尾留款作为质量保修费 待工程项目保修期结束后最后拨付 A 3 B 15 C 5 D 30 答案 C 答案 CD 4 1 乙级招标代理机构专职人员不少于 人 其中造价工程师不少于 人 A 16 2 B 20 21 C 10 2 D 20 4 答案 C 2 某单位计划两年半内完成对职工家属楼的建筑工程 则工程合同价可采用 A 固定总价合同 B 可调单价合同 C 可调总价合同 D 固定单价合同 答案 C 3 在投标报价的策略中 通过变动招标文件某条款降低总价 吸引业主 但对原方案也 应报价的方法是 A 多方案报价 B 增加建议方案 C 不平衡报价 D 可供选择项目的报价 答案 A 4 施工企业在投标报价中 下列说法错误的是 A 应掌握现场情况 B 发现工程量清单有误 可自行更改后报价 C 工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致 D 投标报价按规定税率进行报价 答案 B 5 施工企业在投标过程中 报价通常为 A 考虑投标策略基础上计算出的工程造价 B 计算出的施工图预算 C 计算出的工程成本加利润 D 计算出的施工预算 答案 A 6 评标机构由招标单位代表与技术 经济等方面专家组成 成员人数为不少于 人 的单数 A 3 B 5 C 7 D 4 答案 B 7 评标委员会由招标人代表和技术 经济等方面专家组成 总人数为 9 人时 其中技求 经济方面专家不得少于 A 5 人 B 3 人 C 6 人 D 8 人 答案 C 8 评标机构负责人应由 担任 A 建设单位法人代表 B 授权代理人 C 咨询商 D 评标委员会推举产生或由招标人确定的人员 答案 D 9 在评标初审程序中 首先对投标文件做符合性评审 接下来做 A 技术性评审 B 商务性评审 C 施工方案评审 D 施工质量评审 答案 A 10 当一个工程项目总报价基本确定后 通过调整内部各个项目的报价 以期既不提高 总报价 不影响中标 又能在结算时得到更理想的经济效益 这种报价技巧叫做 A 根据招标工程的不同特点采用不同报价 B 多方案报价法 C 可供选择的项目报价 D 不平衡报价法 答案 D 5 11 在合同履行过程中 价款或报酬约定不明确 依法应当执行政府定价或者政府指 导价的 如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化 则处理的原则是 遇价格上涨 按原价执行 价格下降 按新价执行 遇价格上涨 按新价执行 价格下降 按原价执行 无论价格上涨还是下降都按原价执行 无论价格上涨还是下降都按新价执行 12 按照 中华人民共和国合同法 规定 建设工程合同是指承包人进行工程建设 发包人支付价款的合同 下列合同中 不属于建设工程合同的是 勘察合同 设计合同 施工合同 工程保险合同 13 有详细的施工图设计 施工中采用常规施工工艺 技术不太复杂 工程规模较小 工期较短的工程项目 对业主而言最宜选用 总价合同 可调单价合同 固定单价合同 成本加酬金合同 14 建设工程施工合同 示范文本 的组成部分中 发包方和承包方不能进行修改 和细化的部分是 协议书 通用条款 专用条款 附件 15 在工程施工的可调价格合同中 关于合同价格 下列选项中不属于价格调整因素 的是 工程造价部门公布的价格调整 国家政策变化影响合同价款 一周内非承包人原因停电造成停工累计超过 8 小时 市场物价波动引起价格调整 16 在 EPC 总承包合同中 关于承包商的主要责任的论述 错误的是 承包商对设计文件的正确性不负责任 承包商文件应该足够详细 并经业主代表同意或批准后使用 承包商应该编制足够详细的施工文件 并对其正确性负责 承包商应该负责工程的协调 负责安排有关各方在现场的工作场所 17 某建设工程的工程所在地是在北京 投资方是上海的企业 施工方是天津的企业 监理方式南京的企业 甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼 根据专属管辖的规定 有权 受理该诉讼的人民法院应该在 北京 上海 天津 南京 18 非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目 的总和 工程承发包价格 铺底流动资金投资 固定资产投资 建筑安装工程造价 19 工程造价计价的顺序是 分部分项工程单价 单位工程造价 单项工程造价 建设项目总造价 单位工程造价 分部分项工程单价 单项工程造价 建设项目总造价 单项工程造价 分部分项工程单价 单位工程造价 建设项目总造价 分部分项工程单价 单项工程造价 单位工程造价 建设项目总造价 20 在购置进口设备的时候 外贸手续费费率一般取 0 5 1 5 2 2 5 6 21 建筑安装工程费由 组成 直接费 间接费 利润和税金 直接费 间接费 计划利润和税金 直接工程费 间接费 利润和税金 直接工程费 间接费 计划利润和税金 22 规费中的社会保障费包括养老保险费 失业保险费和 财产保险费 住房公积金 医疗保险费 危险作业意外伤害保险费 23 某新建项目整个生产线在交付使用前进行的符合联合试运转所发生的费用净支出 属于 设备购置费 联合试运转费 设备安装费 生产准备费 24 下列费用中不属于价差预备费的内容是 竣工验收时为鉴定工程质量 对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 人工 设备 材料 施工机械的价差费 建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 利率 汇率调整等增加的费用 25 下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款 出口信贷 债券等的借款 利息和融资费用 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款 出口信贷等的借款利息和 融资费用 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款 债券等的借款利息和融资 费用 D 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款 出口信贷 债券等的借款利 息 26 下列关于套定额单价的表述 错误的是 分项工程名称 规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致 根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 定额换算按照定额规定执行 可以编制补充定额 27 工程造价的计价依据按用途可分为 7 大类 其中计算设备费的依据是 各项工程建设其他费用定额等 设备价格 运杂费率等 间接费定额 概算指标 概算定额 预算定额 28 预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称 在预算定额的编排方 面 下列不属于预算定额内容的是 前言 文字说明 分项定额消耗量指标 附录 29 下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是 收集整理资料阶段 准备工作阶段 测算审查阶段 平衡调整阶段 30 已知水泥消耗量是 41200 吨 损耗率是 3 则水泥的净用量为 吨 39964 42436 40000 43474 7 31 概算定额的编制步骤不包括 审查定稿阶段 准备工作阶段 平衡调整阶段 编制初稿阶段 32 建筑安装工程费用定额的编制应遵循 原则 统一性和差别性相结合 社会先进 定性与定量相结合 以专家为主 33 对建筑材料 构件和建筑安装物进行一般鉴定 检查所发生的费用是 检验试验费 研究试验费 勘察设计费 建设单位管理费 34 要建立造价资料数据库 首要的问题是 做出计划 原始数据的收集 数据输入工作 工程的分类与编码 35 投资估算精度相对较高 既可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段 使用的投资估算方法是 类似项目对比法 系数估算法 生产能力指数法 指标估算法 36 已建年产 1000 吨某产品的化工生产系统 现采用相似生产线扩建该产品生产系统 扩建规模是原有的两倍 已知生产能力指数为 0 6 综合调整系数为 1 08 采用生产能 力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多 116 63 7 58 7 29 6 37 建设项目的三阶段设计是指 单位工程设计 单项工程设计 建筑项目总设计 初步设计 技术设计 施工图设计 总图运输设计 平面设计 立面设计 初步设计 技术设计 扩大初步设计 38 下列造价审核方法中 属于设计概算审查方法的是 重点抽查法 全面审查法 查询核实法 分解对比审查法 39 下列各项中 不属于施工图预算书组成部分的是 补充单位估价表 主要设备材料数量及价格表 工程量计算书 工料机分析表 40 在应用定额编制施工图预算时 如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相 同 但定额说明允许在规定的范围内调整使用的 应当采取的处理办法是 直接套用预算定额子目及其单价 近似套用预算定额子目及其单价 换算套用预算定额子目及其单价 套用补充预算定额子目及其单价 8 41 在项目设计阶段 应坚持先进性 适用性 安全可靠性 经济合理性原则来确定 建设规模 建设标准 技术方案 设备方案 42 合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是 估算的编制及管理 概算的编制及管理 预算的编制及管理 结算的编制及管理 43 建设工程施工招标文件 既是承包商编制投标文件的依据 也是与将来中标的承 包商 作为竣工验收的依据 制定施工方案的依据 制定索赔处理办法的基础 签订工程承包合同的基础 44 在建设工程货物招标投标程序中 在资格预审后和疑问解答前的工作是 编制招标文件 发放招标文件 勘察现场 召开投标答疑会 45 根据 中华人民共和国招标投标法 的规定 采用邀请招标的建设项目 邀请投 标的单位必须在 二家以上 三家以上 四家以上 五家以上 46 在下列项目中 属于 建设工程工程量清单计价规范 中通用措施项目的是 垂直运输机械 现场施工围栏 焊接保护设施 已完工程及设备保护 47 承包商在获得招标文件后和计算投标报价前 按照建设工程施工投标程序依次完 成的工作是 招标环境调查 招标文件研究 制定施工方案 确定投标策略 招标文件研究 招标环境调查 确定投标策略 制定施工方案 确定投标策略 招标文件研究 招标环境调查 制定施工方案 招标文件研究 招标环境调查 制定施工方案 确定投标策略 48 在建设工程施工投标程序中 招标文件研究后和确定投标策略前需要完成的工作 是 招标环境调查 计算投标报价 研究投标对策 制定施工方案 49 根据 中华人民共和国招标投标法 的规定 工程招投标开标的时间和地点确定 应为 招标文件中明确的某一时间和某一地点 提交投标文件截止的时间和所在的地点 招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点 提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点 50 根据 中华人民共和国招标投标法 规定 建设工程招投标评标方法有 比较最低投标价法 综合评估法 综合比较法 总费用最低法 9 51 在对承包方提出的工程变更的控制程序中 承包方提出变更价款后和调整合同价 前完成的首要工作是 发包方审查 工程师审查 发包方和承包方之间协商 工程师和承包方之间协商 52 建设工程价款结算暂行办法 规定 合同中没有适用于变更工程的价格 计算变 更合同价款按 合同中类似的价格执行 当地权威部门指导的价格执行 监理工程师提出的价格执行 承包商提出的价格 监理工程师确认后执行 53 合同双方应该在合同专用条款第 26 条中选定两种结算方式中的一种 作为进度款 的结算方式 两种结算方式是按月结算与支付和 按季结算与支付 按年结算与支付 分段结算与支付 目标结算与支付 54 因工程量增加造成的工期延长 承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔 工 期确认时间根据合同约定为 7 天 14 天 21 天 28 天 55 若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为 45 天 则工程竣 工结算报告的金额应该为 500 万元以下 500 万元 2000 万元 2000 万元 5000 万元 5000 万元以上 56 竣工验收报告的汇总与编制一般由 完成 建设单位 竣工验收委员会 施工单位 监理单位 57 工程完工后 提交工程竣工报告 申请竣工验收的单位是 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 58 大中型建设项目竣工决算报表中 反映建设项目从开工到竣工为止全部资金来源 和资金运用情况的是 建设项目竣工财务决算审批表 建设项目概况表 建设项目竣工财务决算表 建设项目交付使用资产总表 59 下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是 为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值 不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资 产价值 达到固定资产标准不需安装的设备 工器具在购买后计入新增固定资产价值 分批交付生产的工程 应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值 60 下列有关保证金管理的表述中 正确的是 地方政府投资的项目 保证金统一预留在财政部门 社会投资项目预留保证金的 将保证金交由使用单位管理 采用工程质量担保的 发包人可适当减少预留保证金的比例 采用工程质量保修保险的 发包人不得再预留保证金 10 1 根据 中华人民共和国土地管理法 的有关规定 下列关于土地管理的论述中 错 误的有 国家实行建设用地总量控制 国有土地的使用权均以出让方式取得 临时使用土地应经批准并支付补偿费 国家收回国有土地使用权均不支付补偿费 E 土地利用总体规划实行分级审批 2 根据我国 建设工程造价员管理暂行办法 规定 下列关于造价员管理工作的论述 中 正确的有 造价员行业自律管理工作由中国建设工程造价管理协会负责 全国建设工程造价员行业自律工作受建设部标准定额司指导和监督 各管理机构和各专业委员会应建立造价员信息系统和信用评价体系 造价员信息系统和信用评价体系是内部资料不对社会公众开放 E 造价员可在两个或两个以上的单位以造价员名义从业 3 下列关于工程造价咨询企业设立分支机构的论述中 错误的有 设立分支机构应该经企业所在地的建设主管部门批准 分支机构可以自己的名义承接工程造价咨询业务 分支机构可以自己名义出具工程造价成果文件 分支机构应该领取营业执照 E 分支机构应该有固定的办公场所 4 基本建设项目按其投资来源可以划分为 竞争性投资 非经营性投资项目 政府投资项目 非政府投资项目 E 经营性投资项目 5 下列关于建设工程项目管理类型的论述中 正确的有 业主方项目管理是全过程的项目管理 项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理 工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理 设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段 E 施工方的项目管理应该实施 QCDSE 目标体系 6 按照 中华人民共和国合同法 规定 在下列情形中 属于无效合同的有 损害社会公共利益的 以合法形式掩盖非法目的的 恶意串通 损害国家 集体或第三人利益的