造价员考试基础题合集

2007 年江苏省全国造价员考试真题及答案 一 一 单项选择题 共单项选择题 共 4040 题 每题题 每题 1 1 分 共分 共 4040 分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 1 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计 但建成后不能独立发挥生产能力 此工程应属于 D A 分部分项工程 B 单项工程 C 分项工程 D 单位工程 2 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程 一个单项工程又由多个单位工程组成 这体现了工 程造价 C 特点 A 个别性 B 差异性 C 层次性 D 动态性 3 对工程量清单概念表述不正确的是 B A 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C 工程量清单由招标人提供 D 工程量清单是招标文件的组成部分 4 我国工程造价管理体制改革的最终目标是 D A 加强政府对工程造价的管理 B 企业自主报价 国家定额只作参考 C 实行工程量清单计价 D 建立以市场形成价格为主的 价格机制 5 下列哪项费用属于静态投资 A A 建筑安装工程费用 B 价差预备费 C 投资方向调节税 D 建设期贷款利息 6 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为 D A 75 95 B 35 75 C 15 50 D 5 35 7 D 是控制工程造价最有效的手段 A 采用先进技术 B 招标竞价 C 实施工程造价全过程控制 D 技术与经济相结合 8 工程造价咨询业的首要功能 A A 服务功能 B 引导功能 C 联系功能 D 审核功能 9 全国建设工程造价员管理暂行办法 规定 造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于 B A 20 学时 B 30 学时 C 40 学时 D 60 学时 10 我省规定当合同未约定的情况下 分部分项单项工程量变更超过 B 并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计 价合计 1 的 增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整 A 5 B 10 C 15 D 20 11 根据我省清单计价法的规定 B 不属于措施项目费的内容 A 环境保护费 B 低值易耗品摊销费 C 临时设施费 D 脚手架费 12 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费 施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工 数 并加计 D 的现场管理人员的人工数确定 A 2 B 3 C 5 D 10 13 我国进口设备采用最多的一种货价是 A A 装运港船上交货价 FOB B 目的港船上交货价 FOS C 离岸价加运费 C B 30 根据朗格系数法估算拟建项目投资额的基础是 A 投资估算指标 B 安装工程费 C 主要设备费用 D 已建类似项目的投资额答案 C 31 项目建议书阶段的投资估算 其误差率应控制在 A 40 左右 B 30 左右 C 20 左右 D 10 左右答案 B 32 建设项目可行性研究报告可作为 依据 A 调整合同价 B 编制标底和投标报价 C 工程估算 D 项目后评价答案 D 33 不应计入人工工资单价的费用是 A 劳动保险费 B 职工福利费 C 工资性补贴 D 工资答案 A 34 设备安装工程概算的编制方法主要有 A 扩大单价法 概算指标法 类似工程预算法 B 扩大单价法 综合指标法 类似工程预算法 C 预算单价法 概算指标法 设备价值 百分比法 D 预算单价法 扩大单价法 设备价值百分比法答案 C 35 采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是 A 定额相同 单价不同 B 定额相同 单价相同 C 定额不同 单价不同 D 定额不同 单价相同答案 D 36 预算定额人工消耗量的人工幅度差是指 A 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额 B 预算定额消耗量自身的误差 C 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额 D 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额答案 D 37 材料预算价格是指材料从其来源地到达 的价格 A 工地 B 施工操作地点 C 工地仓库 D 工地仓库以后出库答案 D 38 固定总价合同一般适用于 工程 A 设计图纸完整齐备 B 工程规模小 工期短 C 技术复杂 D 工程量大答案 B 39 最高限额成本加固定最大酬金合同形式中 首先要确定 A 限额成本 报价成本 实际成本 B 报价成本 最低成本 实际成本 C 最低成本 限额成本 报价成本 D 实际成本 限额成本 最低成本答案 C 40 主要由业主承担通货膨胀风险 承包商承担其他风险的合同价类型一般采用 A 固定总价合同 B 调整总价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同答案 B 41 某单位拟建一浴室 计算工期为 4 个月 土建工程合同价款为 90 万元 该工程采用 方式较为合理 A 按月结算 B 分段结算 C 竣工后一次结算 D 部分结算答案 C 42 预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于 所需的流动资金 A 进场费用 B 购买设备 C 储备主要材料 结构件 D 搭建临时设施答案 C 43 某土方工程发包方提出的估计工程量为 1500m3 合同中规定土方工程单价为 16 元 m3 实际工程量超过估计工程量 10 时 调整 单价 单价调整为 15 元 m2 结束时实际完成土方工程量为 1800m3 则土方工程款为 元 A 28650 B 27000 C 28800 D 4500 答案 A 44 某工程施工中 建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准 使该单项工程延期 20 周 该单位工程合同价款为 800 万元 而整个工程合同价款位 6400 万元 承包商应提出的总工期索偿为 周 A 20 周 B 2 5 周 C 3 周 D 2 周答案 B 45 通常情况下 工程造价应为 A 合同价 索偿额 B 预算价 增加费用 C 直接费 间接费 利润 D 先期投资 建设期增加额答案 A 46 某一大型项目 其年度承包工程总值为 1000 万元 主要材料所占比重为 20 材料储备天数为 180 天 其年度施工日历天数为 360 天 则各料款限额为 万元 A 100 万元 B 200 万元 C 400 万元 D 500 万元答案 A 47 用实物法编制施工图预算时 计算其他各项费用汇总造价 之前的步骤是 A 计算工程量 B 按实际情况汇总人工 材料和机械费 C 求出各分项人工 材料 机械消耗数量 D 套用预算人工 材料 机械定额 用量答案 B 48 由于设计变更 造价工程师在审核承包方提出的变更价款是否合理时 确定的基础是 A 类似于变更工程的价格 B 施工定额基价 C 设计单位提出的变更价格 D 业主提出的变更价格答案 A 49 索偿是指在合同履行过程中 对于 的过错 而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求 A 业主方 B 承包商 C 第三方 D 非自身答案 D 50 在以下特征中 不属于建设项目基本特征的是 A 单件性 B 具有一定约束条件 C 重复性 D 具有生命周期答案 C 51 根据建设性质划分 不属于基本建设项目的是 A 扩建项目 B 迁建项目 C 恢复项目 D 迁改项目答案 D 52 某一建设项目的决策以该项目的 被批准为标志 A 项目建议书 B 可行性研究报告 C 设计任务书 D 初步设计答案 B 53 在施工时 安全保护措施费应由 承担 A 发包人 B 承包人 C 保险公司 D 政府部门答案 A 54 根据规定 自中标通知书发出之日起 日内签订书面合同 A 15 B 28 C 30 D 48 答案 C 55 下列哪项文件不属于施工合同的组成部分 A 工程量清单 B 招标文件 C 投标文件 D 图纸答案 B 56 根据工程施工招标程序 在资格预审后 应进行的工作是 A 标底编制 B 组织踏勘现场 C 发放招标文件 D 发布招标公告答案 C 57 诉讼时效期间 从权利人知道其权利受到侵害之日起开始计算 但是 从权利被侵害之日起超过 年 人民法院不予保 护 A 1 年 B 2 年 C 3 年 D 20 年答案 D 58 主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设定的代理方式是 A 委托代理 B 指定代理 C 法定代理 D 表见代理答案 C 59 因故不能按期开工超过 的 应当重新办理开工报告的批准手续 A 2 个月 B 3 个月 C 6 个月 D 1 年答案 C 60 在法律上 工程施工合同的成立必须要经过要约和 两个阶段 A 履约 B 承诺 C 违约 D 要约邀请答案 B 多项选择题 1 在随招标文件下发的分部分项工程量清单中 是由招标单位填写 A 项目编码 B 项目名称 C 计量单位 D 工程数量 E 单价答案 ABCD 2 工程量清单计价通常由 组成 A 分部分项工程量清单项目费 B 措施项目清单费 C 项目开办费 D 规费和税金 E 其他项目清单费答案 ABDE 3 有效控制工程造价 应做到 A 以施工阶段为重点 B 实施全过程造价控制 C 加强工程造价控制的主动性 D 技术与经济相结合 E 以施工图预算为全 过程控制目标答案 BCD 4 进口设备的交货方式有 A 内陆交货类 B 目的地交货类 C 装运港交货类 D 运抵港交货类 E 厂地交货类答案 ABC 5 下列哪些费用属于土地征用及迁移补偿费 A 征地动迁费 B 土地使用权出让金 C 安置补助费 D 土地清理费 E 土地补偿费答案 ACE 6 投资估算应划分为 等几个阶段 A 规划阶段 B 项目建议书阶段 C 评审阶段 D 项目评估阶段 E 可行性研究阶段答案 ABCE 7 根据价值工程原理 提高产品价值的途经有 A 功能不变 成本降低 B 功能提高 成本大幅度提高 C 功能提高 成本降低 D 功能大幅度提高 成本略有提高 E 功能稍有下降 成本大幅度降低答案 ACDE 8 某投资方案 基准收益率为 15 若该方案的内部收益率为 18 则该方案 A 净现值大于零 B 净现值小于零 C 该方案可行 D 该方案不可行 E 无法判定是否可行答案 AC 9 经济法律的事实包括 A 物 B 权利 C 行为 D 事件 E 义务答案 CD 10 建设项目动态投资包括 A 涨价预备费 B 建设期利息 C 基本预备费 D 固定资产投资方向调节税 E 增值税答案 AB 11 建筑工程概算的编制方法有 A 预算单价法 B 概算定额法 C 设备价值百分比法 D 类似工程预算法 E 概算指标法答案 BDE 12 评标工作中的技术性评审包括 A 符合性评审 B 投标报价校核 C 方案可行性评审 D 关键工序评审 E 报价构成的合理性答案 CD 13 对于变更后合同价款的确定方法 下列表述正确的是 A 合同中已有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格计算 变更合同价款 B 合同中只有类似于变更工程的价格 可以参照此价格确定变更价格 变更合同价款 C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由发包人提出适当的变更价格 经工程师确认后执行 D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由承包人提出适当的变更价格 经工程师确认后执行 E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由工程造价部门提出适当的变更价格 经工程师确认后执行答案 ABD 14 一般情况下 工程变更可能有 提出 A 设计单位 B 发包人 C 监理工程师 D 管理部门 E 承包商答案 BCE 15 一般适用于固定总价合同的工程有 A 设计图纸完整齐备 B 工程规模小 C 工期短 D 技术复杂 E 工程量大答案 ABC 16 建筑市场的主体包括 A 业主方 B 设计单位 C 承包方 D 咨询及中介服务组织 E 政府管理机构答案 ACD 17 索赔费用的计算方法有 A 实际费用法 B 预算单价法 C 修正总费用法 D 分项法 E 修正预算单价法答案 AC 18 下列各项费用中构成指教工程费的是 A 临时设施费 B 其他直接费 C 检验试验费 D 劳动保护费 E 施工机械使用费答案 CDE 19 下列属于工程建设其他费用构成的有 A 工程监理费 B 工程保险费 C 进口设备检验鉴定费用 D 企业管理费 E 财务费答案 ABC 20 设备运杂费的构成内容包括 A 运费 B 包装费 C 设备供销部门手续费 D 仓库保管费 E 运输保险费答案 ABCD 二00八年江苏省建设工程造价员资格考试题库 一 单项选择题 共40题 每题1分 共40分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 1 在下列各种定额中 以工序为研究对象的是 B A 概算定额 B 施工定额 C 预算定额 D 投资估算指标 2 在预算定额人工工日消耗量计算时 已知完成单位合格产品的基本用工为20工日 超运距用工为3工日 辅助用工为2工日 人工 幅度差系数为12 则预算定额中的人工工日消耗量为 D 工日 A 3 36 B 22 4 C 5 6 D 28 3 在工程量清单的编制过程中 具体的项目名称应该结合 A 确定 A 项目特征 B 工程内容 C 计量单位 D 项目编码 4 建设项目总概算是编制和确定建设项目 B A 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B 从筹建到竣工交付使用 所需全部费用的文件 C 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D 从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 5 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格 在主体结构施工时因墙体开裂 对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题 则重 新检验的费用和工期的处理表达正确的是 D A 费用由工程师承担 工期由承包人承担 B 费用由承包人承担 工期由 工程师承担 C 费用由承包人承担 工期由承发包双方协商 D 费用和工期由承包人承担 6 进口设备的原价是指 B A FOB价 B 抵岸价 C 合同价 D 到岸价 7 建设工程施工合同 示范文本 中规定 当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时 如检验合格 则承包 人可索赔的内容为 D A 不能索赔 B 费用 C 工期 D 工期和费用 8 根据 建筑工程施工合同示范文本 的规定 一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过 B 时 可由工程师 审定后对合同价款进行调整 A 48小时 B 8小时 C 24小时 D 16小时 9 工程竣工后 由于地震 洪水等不可抗力造成的损坏 在保修期内承担保修费用的单位是 C A 施工单位 B 设计单位 C 建设单位 D 监理单位 10 建设项目竣工决算包括的范围是 B A 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B 从筹建到竣工投产全过程的全部 实际支出费用 C 建安工程费用和设备工器具购置费用 D 建安工程费用和其他费用 11 按照 建设工程工程量清单计价规范 规定 工程量清单 B A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B 应作 为招标文件的组成部分 C 应采用工料单价计价 D 由分部分项工程清单和措施项目清单两部分组成 12 关于工程量清单计价模式与定额模式 下列正确的是 B A 工程量清单计价模式采用工料单价法 定额计价模式采用综 合单价计价 B 工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同 C 工程量清单由招标人提供 工程量计算和单价风险 由招标人承担 D 定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 13 对工程招投标来说 B A 招标是要约 投标是承诺 B 投标是要约 中标通知书是承诺 C 招标是要约邀请 投标 是承诺 D 开标是要约 中标通知书是承诺 14 我省2008年对工程预算工资单价进行了调整 其中包工包料的建筑 安装 市政工程预算工资单价调整为 D A 一类工35元 工日 二类工30元 工日 三类工27元 工日 B 一类工32元 工日 二类工30元 工日 三类工27元 工日 C 一类工40元 工日 二类工37元 工日 三类工34元 工日 D 一类工47元 工日 二类工44元 工日 三类工41元 工日 15 某制药厂的原料药车间是 A A 单项工程 B 分部工程 C 单位工程 D 分项工程 16 对承包单位来说 如果项目规模大 工期长 则项目的风险也大 这类项目不宜采用的合同是 A A 总价合同 B 单 价合同 C 成本加酬金合同 D FIDIC合同条件 17 无效合同从 B 之日起无法律效力 A 被发现无效 B 合同订立 C 人民法院确认无效 D 仲裁机构确认无效 18 初级水平造价员应受聘于一个工作单位 并可以从事多少万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制 审核和控制 C A 1000 B 5000 C 1500 D 3500 19 咨询项目组的人员包括 A A 项目负责人 专业工程造价师和造价员 B 项目负责人 C 专业工程造价师 D 造价员 20 工程造价咨询企业管理办法 建设部第149号 规定 工程造价咨询企业资质标准不论甲级企业还是乙级企业 出资人中注册 造价工程师的人数和出资额均不得低于出资人和企业注册资本总额的 D A 50 50 B 40 50 C 40 40 D 60 60 21 工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示 其中 B 为分部工程顺序码 A 一 二位 B 五 六位 C 七至八位 D 十至十二位 22 A 是为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术生活 安全等方面的非工程实体项目 A 措施项目 B 零星工作项目 C 分部分项工程项目 D 其他项目 23 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经 B 确认后作为结算依据 A 造 价咨询机构 B 发包人 C 造价管理部门 D 投标人 24 实行工程量清单报价宜采用 A 合同 承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法 A 固定单 价 B 固定总价 C 成本加酬金 D 可调价格 25 工程量清单计价规范中挖基础土方工程量 按设计图示尺寸以 C 计算 A 基础底面积乘以挖土深度 B 基础垫层底面积加 工作面乘以挖土深度 C 基础垫层底面积乘以挖土深度 D 基坑底面积乘以挖土深度 26 下列属于财务评价静态指标的是 A A 投资利润率 B 动态投资回收期 C 净现值 D 内部收益率 27 价值工程的核心是 A A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析 28 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2003 的性质属于 A A 国家标准 B 行业标准 C 地方标准 D 推荐性标准 29 下列费用属于措施费用的是 A A 材料二次搬运费 B 联合试运转费 C 设备运杂费 D 差旅交通费 30 建安工程造价中的税金不包括 B A 营业税 B 所得税 C 城乡维护建设税 D 教育费附加 31 按照我国目前的规定 在工程量清单计价过程中 分部分项工程单价不包括 C A 利润 B 风险因素 C 规费 D 管理费 32 劳动定额的主要表现形式为时间定额 但同时也表现为产量定额 时间定额与产量定额的关系是 D A 独立关系 B 正比 关系 C 互为相反关系 D 互为倒数 33 关于代理的种类 下列说法正确的是 B A 代理有委托代理 法定代理和协议代理三种形式 B 代理有委托代理 法定 代理和指定代理三种形式 C 代理有委托代理 指定代理和协议代理三种形式 D 代理有指定代理 法定代理和协议代理三 种形式 34 建设工程定额中的基础性定额是 C A 概算定额 B 产量定额 C 施工定额 D 预算定额 35 分部分项工程量清单应包括 B A 工程量清单表和工程量清单说明 B 项目编码 项目名称 计量单位和工程数量 C 工 程量清单表 措施项目一览表和其他项目清单 D 项目名称 项目特征 工程内容等 36 采用工程量清单计价时 要求投标报价根据 B A 招标人提供的工程量 按照现行概算扩大指标编制得出 B 招标人提供 的工程量 结合企业自身所掌握的各种信息 资料及企业定额编制得出 C 承包商自行计算工程量 参照现行预算定额规定 编制得出 D 承包商自行计算工程量 结合企业自身所掌握的各种信息 资料及企业定额编制得出 37 在我国目前工程量清单计价过程中 分部分项工程综合单价由 C A 人工费 材料费 机械费 B 人工费 材料费 机 械费 管理费 C 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 D 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费和税金 38 工程造价管理体制改革的最终目标是以 A 为主的价格机制 A 市场形成价格 B 政府颁布指令价格 C 政府颁布指导价 格 D 政府与企业协商价格 39 工程造价的控制职能表现在 A A 对投资的控制 B 对工程质量的控制 C 对安全的控制 D 对进度的控制 40 材料长期在饱和水状态下不破坏 强度也不明显降低的性质 指的是材料的 B A抗渗性 B耐水性 C吸水性 D吸湿性 二 多项选择题 共20题 每题2分 共40分 每题的备选答案中 有两个或两个以上符合题意 错选 本题不得分 少选 选择 正确的每个选项得0 5分 1 建设工程工程量清单计价规范 的特点主要包括哪几个方面 ABCD A 强制性 B 竞争性 C 合理性 D 实用性 E 通用性 2 按计价方式划分合同形式 一般分为 ABE A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 风险包干合同 D 固定费率合同 E 单价合同 3 法律责任的类别包括 ACDE A 行政法律责任 B 连带法律责任 C 刑事法律责任 D 民事法律责任 E 经济法律责任 4 财政部 建设部制订的 建设工程价款结算办法 规定 可调价格合同的调整因素包括 ABCDE A 法律 行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B 工程造价管理机构的价格调整 C 经批准的设计变更 D 发包人更改经审定批准的的施工组织设计 修正错误除外 造成费用增加 E 双方约定的其他因素 5 我省规定实行工程量清单计价工程项目 不可竞争费包括 ACDE A 现场安全文明施工措施 B 临时设施费 C 工程定额测定费 D 劳动保险费 E 税金 6 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 7 综合单价应包括人工费 材料费 机械费 BD 并考虑风险因素 A 材料购置费 B 利润 C 税金 D 管理费 E 其他项目费 8 下列时间中应该计入定额时间的是 AD A 休息时间 B 多余工作时间 C 施工本身造成的停工时间 D 与施工过程工艺特 点有关的工作中断时间 E 与施工过程工艺特点无关的工作中断时间 9 关于工程量清单说法正确的是 ACE A 工程量清单是招标文件的组成部分 B 工程量清单是投标文件的组成部分 C 工程量清单是合同的组成部分 D 工程量清单由投标人提供 E 工程量清单由招标人提供 10 按索赔的目的分类 通常可将索赔分为 AE A 工期索赔 B 时间索赔 C 经济索赔 D 利润索赔 E 费用索赔 11 下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围 ACD A 脚手架 B 构成工程实体的材料费 C 材料二次搬运费 D 施工排水 降水费 E施工现场办公费 12 在 ABDE 情况下 造成工期延误 经工程师确认后 工期相应顺延 A 工程量增加 B 设计变更 C 质量事故 D 不可抗力 E 发包方不能按时支付工程款引起的停工 13 工程造价的有效控制应遵循的原则包括 AC A 以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B 最优化控制 C 主动控制 D 以 技术措施为主进行控制 E 以经济措施为主进行控制 14 工程造价控制的基本方法有 ABC A 可行性研究 B 价值工程 C 合同管理 D 动态控制 E 全过程管理 15 财务评价指标体系根据不同的标准 可作不同形式的分类 按是否考虑资金的时间价值因素 可分为 AB A 静态指标 B 动态指标 C 时间性指标 D 价值性指标 E 比率性指标 16 建设工程工程量清单计价规范提出了分部分项工程量清单的四个统一 即 ABCE A 项目编码统一 B 项目名称统一 C 计量单位统一 D 小数点位数统一 E 工程量计算规则统一 17 工程建设定额就其物质消耗的性质而言 是由 A B C 三部分组成的 A 人工消耗定额 B 材料消耗定额 C 机械消耗定额 D 时间消耗定额 E 产量消耗定额 18 合同中综合单价因工程量变更需调整时 除合同量有约定外 应按照下列办法确定 A C D E A 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经发包人确定后作为结算的依据 B 由于工程量清单的工程数量有误 属合同约定幅度以外的 应执行原有的综合单价 C 由于工程量清单的工程数量有误 属合同约定幅度以内的 应执行原有的综合单价 D 设计变更引起工程量增减 属合同约定幅度以内的 应执行原有的综合单价 E 由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减 属合同约定幅度以外的 其增加部分的工程量或减少后剩余部分的 工程量的综合单价由承包人提出 经发包人确认后 作为清单的依据 19 我国的法律形式具体包括 BCDE A 主管部门的文件 B 行政法规 C 宪法 法律 D 地方性法规 E 行政规章 20 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 A 协商谈判 B 中间人谈判 C 邀请中间人调解 D 向仲裁机构申请仲裁 E 行政机关裁决 三 判断题 共20题 每题1分 共20分 1 水灰比过小或过大 都会影响砼的和易性 它们成正比 2 工程造价的合理确定是控制工程造价的前提和先决条件 3 综合单价的组成是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费 材料费 机械使用费 管理费和利润 不考虑风险因素 4 合同工期是指发包人 承包人在协议书中约定 按总日历天数 包括法定节假日 计算的承包天数 5 造价员可以同时受聘在一个工程造价咨询单位和一个施工企业执业 6 在同一槽 坑内或沟内有干 湿土时 应分别计算干 湿土工程量 但使用定额时 应按槽 坑或沟的全深套用定额 7 砼垫层厚度以15cm内为准 厚度在15cm以上的应按砼基础相应项目执行 8 金属结构制作在计算不规则或多边形钢板时均以实际面积计算 9 外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内 另一面墙可计算抹灰脚手架 10 混凝土构件 使用泵送混凝土浇注者 卷扬机施工定额台班乘系数0 96 塔式起重机施工定额中的塔式起重机台班含量乘系数0 92 11 包工包料工程的预付款按合同约定拨付 原则上预付比例不低于合同金额的10 不高于合同金额的30 对重大工程项目 按年度工程计划逐年预付 12 建设工程必须进行招标而未招标的 承包人与发包人签订的建设工程施工合同无效 13 措施项目清单是工程中的实体性项目 是为完成分部分项工程所采取的措施 14 混凝土阳台 雨蓬 楼梯的砼含量设计与定额不符不调整 15 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式 16 我省现场安全文明施工措施费分为基本费 现场考评费二部分 17 材料在吸水饱和状态下 抵抗冻融破坏的能力称为耐寒性 18 建筑物的阳台 不论是凹阳台 挑阳台 封闭阳台 不封闭阳台均按水平投影面积的一半计算建筑面积 19 计价表中的檐高是指设计室内地面至檐口的高度 20 檐高在3 6m内的平房 围墙 不得计取垂直运输机械费 20072007年江苏南京造价员考试理论模拟试题年江苏南京造价员考试理论模拟试题 一 单选题 1 工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括 C A 生产准备费 B 土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费 2 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为 E A 10 15 B 20 35 C 75 95 D 5 35 E 35 75 3 中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务 B A 500 B 5000 C 1500 D 3500 按照有关规定编制的初步设计总概算 经有关机构批准 即为控制拟建项目工程造价的 C A 最低限额 B 最终限额 C 最高限额 D 规定限额 5 工程造价咨询企业必须是依法取得 工程造价咨询企业资质证书 后才能从事工程造价咨询活动 其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的 人数和出资额均不得低于 D A 30 60 B 20 50 C 10 40 D 60 60 6 已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12 5工日 超运距用工0 8 辅助用工1 05 人工幅差系数采用12 该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日 A A 16 072 B 14 572 C 14 000 D 17 22 7 项目编码采用十二位阿拉伯数字表示 其中 C 表示节顺序码 A 一 二位 B 三 四位 C 五 六位 D十至十二位 8 在理解工程量清单的概念时 首先应注意到工程量清单是由 C 提供的文件 A 工程造价中介机构 B 工程招标代理机构 C 招标人 D 投标人 9 A 是为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术 生活 安全等方面的非工程实体项目 A 措施项目 B 零星工作项目 C 分部分项工程项目 D 其他项目 10 投资决策过程可进一步分为规划阶段 项目建议书阶段 可行性研究阶段 评审阶段 由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同 因而投资估算的准确程 度也不同 在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在 C A 30 B 20 C 10 D 10 以内 11 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经 B 确认后作为结算依据 A 造价咨询机构 B 发包人 C 造价管理部门 D 投标人 14 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等 需经发包方现场工程师签字认可后实施 费用按照 C 计价 A 分部分项工程项目 B 措施项目 C 零星项目 D 其他项目 15 规范中挖基础土方工程量 按设计图示尺寸以 C 计算 A 基础底面积乘以挖土深度 B 基坑底面积乘以挖土深度 C 基础垫层底面积乘以挖土深度 D 基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二 多项选择选题 1 建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产 他的全部工作包括 ACDE A 建设项目的预备 筹建 设备购置 B 生产大修理 购进施工机械 C 勘察设计 试车调试 D 建筑安装 E 竣工投产 2 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有 ABDE A 运输工程项目 B 能源工程项目 C 物质文化生活需要的项目 D 工业工程项目 E 农田水利工程项目等 3 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定 额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 4 咨询业作为一个产业的形成 是技术进步和社会经济发展的结果 在国民经济产业分类中属于 B 并具有 CE 社会功能 A 第一产业 B 第三产业 C 服务和引导功能 D 指导和引导功能 E 联系功能 5 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费 间接费 利润和税金构成 其中直接工程费包括 ABCE A 人工费和材料费 B 施工机械使用费 C 临时设施费和现场管理体费 D 企业管理费 E 其他直接费 6 临时设施费用内容包括 ACDE 等费用 A 临时设施的搭设 B 照明设施的搭设 C 临时设施的维修 D 临时设施的拆除 E 摊销 7 工程建设定额包括多种类定额 可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类 其按适用目的分可分为 B 等 A 建筑工程定额 B 建筑安装工程费用定额 C 设备安装工程定额 工器具定额 D 工程建设其他费用定额 E 施工定额 8 建设工程工程量清单计价规范 的特点主要包括方面有 ABCD A 强制性 B 竞争性 C 合理性 D 实用性 E 通用性 9 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定 额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 0 不可竞争费用有 ACDE A 现场安全文明施工措施费 B 临时设施费 二次搬运费 C 工程定额测定费 D 安全生产监督费 E 劳动保险费 1 工程量清单应采用统一格式 由封面 分部分项工程量清单 措施项目清单 其他项目清单 零星项目清单 组成 A 填表须知 B 总说明 C 分部分项工程量清单综合单价分析表 D 甲供材料表 综合费用计算表 2 综合单价应包括人工费 材料费 机械费 BD 并考虑风险因素 A 材料购置费 B 利润 C 税金 D 管理费 其他项目费 3 工程造价管理是 ABC 的保障 A 合理确定工程造价 B 有效控制工程造价 C 提高投资效益 建筑安装费用 工程建设其他费用 4 当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时 其措施项目费用中相应的 B D 工程量应调整 A 机械 B 模板 C 人工 D 脚手架 材料 5 我国的法律形式具体包括 主管部门的文件 行政法规 宪法 法律 地方性法规 行政规章 6 合同法规定 当事人订立合同有 E 种形式 其书面形式包括 五 合同书 信件 数据电文等 三 17 中华人民共和国担保法 中规定的担保方式有 保证 书面 抵押和质押 留置和定金 口头 18 施工中发现地下障碍物影响施工时 承包人应于几小时内什么形式通知发包人 电文 书面 随意形式 19 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 协商谈判 中间人谈判 邀请中间人调解 向仲裁机构申请仲裁 行政机关裁决 20 目前工程造价管理工作所需的意识 A B A 创新意识 B 服务意识 C 自主意识 D 管理意识 E 指导意识 工程造价基础理论模拟试卷三 一 单项选择题 共 40 题 每题 1 分 共 40 分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 1 具有独立的设计文件 在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产 品车间生产线或独立工程是 A A 单项工程 B 单位工程 C 分部分项工程 D 建设项目 2 工程建设都有一个较长的建设期 在建设期内 由于存在许多不可控制的因素 影响工程造价的变化 工程造价在整个建设期处于不确定状态 这体现了工程造价 D 的特点 A 个别性 B 差异性 C 层次性 D 动态性 3 建设工程承包价格是对应于 B 而言的 A 承包人 B 承 发包双方 C 发包人 D 建设单位 4 工程造价的预测职能 控制职能 评价职能和 D 是工程造价的特殊职能 A 流通职能 B 市场职能 C 计划职能 D 调控职能 5 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面 B 为控制拟建项目工程造价的最高限额 A 投资估算 B 初步设计总概算 C 施工图预算 D 承发包合同价 6 工程造价控制的重点阶段是 A A 设计阶段 B 招投标阶段 C 施工阶段 D 结算审核阶段 7 D 是控制工程造价最有效的手段 A 采用先进技术 B 招标竞价 C 控制变更 D 技术与经济相结合 8 工程造价咨询业的首要功能 A A 服务功能 B 引导功能 C 联系功能 D 审核功能 9 我省工程量清单计价办法规定 D 不属于规费项目 A 工程定额测定费 B 安全文明监督费 C 劳动保险费 D 建筑管理费 10 某砌砖班组有 12 名工人 砌筑某办公楼 1 5 砖混水外墙需 8 天完成 砌砖墙的时间定额为 1 25 工日 m3 该班组完成的砌筑工程量 B A 80m3 B 76 8m3 C 115 2m3 D 120m3 11 某瓦工班组 20 人 砌 1 砖厚砖基础 基础埋深 1 3m 5 天完成 89m3 的砌筑工程量 砌筑砖基础的定额是 C A 0 89 工日 m3 B 1 12m3 工日 C 0 89m3 工日 D 1 12 工日 m3 12 某砌筑工程 工程量为 10m3 每 m3 砌体需要基本用工 0 85 工日 辅助用工和超运距用工分别是基本用工 的 25 和 15 人工幅度差系数为 10 则该砌筑工程的人工工日消耗量是 A 工日 A 13 09 B 15 58 C 12 75 D 12 96 13 某项目中建筑安装工程费用 560 万元 设备工器具购置费用为 330 万元 工程建设其他费用为 133 万元 基本预备费为 102 万元 建设期贷款利息 59 万元 涨价预备费为 55 万元 则静态投资为 B 万元 A 1023 B 1125 C 1180 D 1239 14 采用工程量清单计价 规费计取的基数是 D A 分部分项工程费 B 人工费 C 人工费 机械费 D 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 15 工程量清单项目编码的七 八 九位表示为 D 顺序码 A 专业工程 B 分项工程项目名称 C 分部工程 D 清单项目名称 16 合同中没有适用或类似变更工程的价格 则变更部分的价款调整应该 D A 按审价部门提出的价格调整 B 按发包人指定的价格调整 C 按设计部门提出的价格调整 D 由承包人或发包人提出适当的变更价格 经对方确认后调整 17 用单价法编制施工图预算的主要工作有 套预算定额单价 计算工程量 做工料分析 列出分部 分项工程 计算多项费用汇总造价 准备工作 复核整理 其编制步骤应为 B A B C D 18 不平衡报价法又称 A A 前重后轻法 B 前轻后重法 C 突然降价法 D 增加建议法 19 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过 C 小时可调整合同价 款 A 6 B 12 C 8 D 10 20 对施工工期较长 承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险 应尽可能采用 C 合同 A 固定总价 B 固定单价 C 调值总价 D 成本的酬金 21 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额 1200 万元的报告及完整的结算资料 发包人应当在 B 天内进行核对审查并提出审查意见 A 20 B 30 C 45 D 60 22 包工包料的预付款应按合同约定拨付 原则上预付比例不低于合同金额的 不高于合同全额的 C A 10 20 B 20 30 C 10 30 D 15 25 23 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式 并在 B 中进行抵扣 A 合同价款 B 工程进度款 C 预付备料款 D 工程结算款 24 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款 施工合同总额为 750 万元 主要材料金额的比重 为 60 预付备料款为 20 当累计结算工程款为 D 时 开始扣回备料款 A 300 万元 B 450 万元 C 600 万元 D 500 万元 25 分部分项工程量清单项目编码为 040403003001 该项目为 D 工程项目 A 装饰装修工程 B 建筑工程 C 安装工程 D 市政工程 26 工程量清单编制原则归纳为 四统一 下列错误的提法是 C A 项目编码统一 B 项目名称统一 C 计价依据统一 D 工程量清单计算规则统一 27 根据确认的竣工结算报告 承包人向发包人申请支付工程结算款 发包人应在收到申请后 C 天内 支付结算款 到期没有支付的应承担违约责任 A 7 B 14 C 15 D 10 28 建设单位供应材料的一般结算方式为 B A 预算用量 预算价格 B 预算用量 预算价格 现场保管费 C 实际用量 实际价格 D 实际用量 实际价格 现场保管费 29 全部或部分使用政府投资的建设项目 应按工程价款结算总额 B 的比例预留保证金 A 3 B 5 C 1 D 发承包双方自行约定 30 法人是具有民事权利能力和民事行为能力 依法独立享有民事权利和承担民事义务的 C A 自然人 B 公民 C 组织 D 法定代表人 31 我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间 自招标文件发出之日起到投标截止日止 最短不得 少于 C A 7 天 B 14 天 C 20 天 D 30 天 32 招标投标法 规定 中标人的投标应当符合下列条件之一 C A 中标人报价最低 B 经评审的合理低价 C 能够满足招标文件的实质性要求 并且经评审的投标价格最低 但是投标价格低于成本的除外 D 经评审的合理低价且不低于成本 33 对格式合同条款有两种以上解释的 应当作出 B A 按照通常理解予以解释 B 不利于提供格式条款一方的解释 C 该条款无效 D 有利于提供格式条款一方的解释 34 施工合同文件正确的解释顺序是 D A 施工合同协议书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清单 工程报价单或预算书 B 施工合同协议书 中标通知书 施工合同通用条款 施工合同专用条款 工程量清单 C 施工合同协议 书 中标通知书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清单 D 施工合同协议书 中标通知书 投标书及其附件 施工合同专用条款 施工合同通用条款 35 在基础施工中发现地下障碍物 需对原工程设计进行变更 变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失 应由 A 承担 A 建设单位 B 建设单位与承包商共担 C 承包商 D 勘察设计单位 36 在下列索赔事件中 承包商不能提出费用索赔的是 D A 业主要求加速施工导致工程成本增加 B 由于业主和工程师原因造成施工中断 C 恶劣天气导致施工中断 工期延误 D 设计中某些工程内容错误导致工期延误 37 我省规定 采用工程量清单固定单价计价的 在合同未明确约定的情况下 分部分项单项工程量变更超过 C 并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的 1 综合单价可作适当调整 A 5 B 10 C 15 D 20 38 建设部制订的 建设工程质量保证金管理暂行办法 规定 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行 竣 交 工验收的 在承包人提交竣 交 工报告 D 天后 工程自动进入缺陷责任期 A 14 天 B 30 天 C 60 天 D 90 天 39 建设部制订的 建筑工程安全防护 文明施工措施费用及使用管理规定 投标方安全防护 文明施工措 施费的报价 不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的 C A 60 B 80 C 90 D 100 40 我省 2006 年对工程预算工资单价进行了调整 其中包工包料的建筑 安装 市政工程预算工资单价调整 为 D A 一类工 35 元 工日 二类工 30 元 工日 三类工 27 元 工日 B 一类工 32 元 工日 二类工 30 元 工日 三类工 27 元 工日 C 一类工 30 元 工日 二类工 28 元 工日 三类工 26 元 工日 D 一类工 40 元 工日 二类工 37 元 工日 三类工 34 元 工日 41 投资决策过程可分为规划阶段 项目建议书阶段 可行性研究阶段 评审四个阶段 其中在项目建议书 初 步可行性研究 阶段的投资估算误差率应控制在 B 内 A 30 B 20 C 10 D 5 42 方案选择和进行初步设计的造价控制目标是 A A 投资估算 B 初步设计总概算 C 施工图预算 D 建安工程承包合同价 43 在项目做出投资决策后 造价控制的关键就在于 B A 可行性研究 B 设计 C 招投标 D 施工 44 定额编制时为了尊重客观实际 需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况 这符合工程 建设定额的 A 特性 A 真实性和科学性 B 真实性和时效性 C 系统性和统一性 D 稳定性和时效性 45