材料员专业管理实务

精品文档 1欢迎下载 材料员材料员 专业管理实务专业管理实务 下午 下午 提示 按试卷题目第一个字拼音顺序找题 务必认真仔细核对题目 注意试卷中答案顺序会变 提示 按试卷题目第一个字拼音顺序找题 务必认真仔细核对题目 注意试卷中答案顺序会变 一 单选题 每题一 单选题 每题 1 1 分 分 A A 154 按照施工合同文本的规定 承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后 出现因设 计责任的质量事故 该项损失应由 C C 负责 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 承包人与工程师共同 150 按照施工合同示范文本规定 承包人的义务包括 B B A 协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B 按工程需要提供非夜间施工使用的照 明 C 办理临时停电 停水 中断道路申报批准手续 D 组织设计交底 B B 180 编制材料计划的步骤中的第一步是编制 A A A 用料计划 B 材料申请计划 C 材料供应计划 D 材料采购计划 239 编制材料需用计划的基础是 D D A 材料供应计划 B 材料申请计划 c 材料采购计划 D 材料消耗定额 C C 284 材料采购中应坚持 三比一算 原则 即在采购材料时进行各种比较 指的是 A A A 比质量 比价格 比运距 算成本 B 比工程量 比消耗量 比运距 算成本 C 比质量 比价格 比消耗量 算定额 D 比工程量 比消耗量 比价格 算定额 279 材料成本事前分析 就是通过 A A 分析 选择达到最佳经济效益的成本水平 确定成 本目标 为编制成本计划提供可靠依据 A 成本预测 B 成本决策 C 成本计划 D 成本控制 270 材料供应工作的重要环节是 C C A 组织材料运输 B 组织货源 C 合理地选择供料方式 D 提高成品 半成品供应程度 272 材料供应部门对施工生产单位实行 三保 三保 指的是 C C A 保供应 保退换 保回收 B 保供应 保量 保进度 C 保质 保量 保进度 D 保质 保量 保维修 273 材料供应部门对施工生产单位实行 三包 三包指的是 A A A 包供应 包退换 包回收 B 包供应 包质 包维修 C 包进度 包退换 包回收 D 包维修 包退换 包量 274 材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况应从检查材料收入量是否充足和检 查材料供应的 A A 两个方面进行考核 A 及时性 B 准确性 C 正常性 D 科学性 262 材料采购批量指的是一次采购材料的 A A A 数量 B 质量 C 可完成的工作量 D 占用资金量 精品文档 2欢迎下载 264 材料采购批量与保管费用成 C C 关系 与采购费用成 C C 关系 A 反比例 正比例 B 反比例 反比例 C 正比例 反比例 D 正比例 正比例 267 材料供应的核算 通过考核材料 B B 的执行情况 检查材料收入的完成程度 反映材 料对生产的 B B A 需用计划满足程度 B 供应计划保证程度 C 采购计划供应及时性 D 加工计划配套程度 269 材料供应情况考核 一般是对材料供应中 B B 的检验 A 质量 B 数量 C 工程量 D 资金损耗量 255 材料价格通常按实际成本计算 具体方法有 B B 或 加权平均法 两种 A 先进后出法 B 后进先出法 C 先进先出法 D 后进后出法 257 材料采购 B B 是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和 A 预算成本 B 实际成本 C 概算成本 D 预算成本 253 材料实际采购成本等于下列各项费用之和 D D A 材料买价 流通费用 供销部门手续费 采购保管费 B 材料买价 流通费用 运杂费 采购保管费 C 材料单价 包装费 运输费用 采购费用 保管费 D 材料原价 供销部门手续费 包装费 运杂费 采购保管费 254 材料价格通常按实际成本计算 具体方法有 A A 两种 A 先进先出法和加权平均法 B 统计分析法和加权平均法 C 预算成本法和计划成本法 D 市场调查法和因素分析法 245 材料管理的首要任务是保证施工生产的用料需要 材料管理各环节要围绕 C C 开展工 作 A 材料需用计划 B 材料申请计划 c 材料供应计划 D 材料采购计划 246 材料 C C 计划以单位工程为对象 按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目 材料名称 规格 型号 质量 数量等 是供应部门组织配套供应的计划 A 年度 B 季度 C 月度 D 供应计划 247 材料计划按用途分类有 B B A 生产材料计划和基建材料计划 B 用料计划 供应计划和采购加工计划 c 年度计划 季度计划和月度计划 D 次性用料计划和临时追加材料计划 249 材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况 对 A A 计划进行调整 具 体组织订货 采购 供应的材料计划 A 年度 B 月度 C 次性用料 D 临时追加材料 235 材料出库的要求是 C C A 及时 准确 严肃 B 及时 准确 核料 C 及时 准确 节约 D 及时 准确 安全 236 材料出库的程序有以下几步 正确的顺序为 A A 发放准备 核对凭证 备料 复查 点交 清理 A B c D 238 材料计划的编制程序包括以下几点 正确的顺序为 A A 计算工程项目材料需用量 确定供应量 按不同渠道分类申请 编制供应计划 编制订货 采购计划 A B c D 231 材料供应管理的工作内容包括 A A A 材料供应计划的编制 实施和分析考核 以及材料运输工作 精品文档 3欢迎下载 B 材料申请 采购 运输 以及材料储存 C 材料采购 运输 储存和供应 D 材料计划管理 配套供应和运输 193 材料采购加工的成交形式中 一手付钱 一手取货 银货两讫的成交形式属于 C C A 订货形式 B 提货形式 C 现货现购 D 加工形式 194 材料生产 销售 运输管理方法属于材料采购信息中的 C C A 供应信息 B 市场信息 C 政策信息 D 价格信息 200 材料供应工作是以施工生产为中心 B B 成套齐备 经济合理的为企业提供所需的 各种材料 A 科学 先进 合理 B 按质 按量 按品种 C 按质论价 加强核算 D 实事求是 增产节约 201 材料供应管理应完成八项任务 材料供应工作的首要环节是 A A A 编制材料供应计划 B 组织资源和材料运输 C 材料储备和供应 D 平衡调度 181 材料计划工作以 A A 为基础 A A 是企业材料供应与管理的主导计划 A 材料需用量材料供应计划 B 材料供应计划材料需用计划 C 材料申请计划材料需用计划 D 材料需用计划材料申请计划 183 材料采购必须遵守国家 地方的有关 A A 以物资管理政策和经济管理的有关法令指 导采购 熟悉合同法 财会制度及工商管理部门的有关规定 A 法律和法规 B 物资管理制度 C 市场交易规则 D 市场采购规则 188 材料采购中的 三比一算 具体指的是 B B A 比质量 比价格 比及时交货 算运费 B 比质量 比单价 比运距 算采购成本 C 比质量 比单价 比运费 算总价 D 比质量 比品种规格 比运距 算采购成本 176 材料计划管理是运用 D D 手段组织 指导 监督 调节材料的采购 供应 储备 使 用等一系列工作的总称 A 法律 B 行政 C 经济 D 计划 177 材料计划工作以 A A 为基础 材料管理的首要任务是满足施工生产的需要 必须提高 计划管理的质量 A 材料需用计划 B 材料申请计划 C 材料供应计划 D 材料采购计划 98 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 A A A 年内行使 B 三年内行使 C 五年内行使 D 四年内行使 99 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使 自债权人的行为发生之日 起 B B 内不行使撤销权该撤销权消灭 A 3 年 B 5 年 C 7 年 D 10 年 100 撤销权自债务人的行为发生之日起 B B 没有行使撤销权的 该撤销权消灭 A 二年内 B 五年内 C 年内 D 三年内 69 采用格式条款订立合同的 提供格式条款的一方应当遵循 C C 原则确定当事人之间的 权利和义务 A 公正 B 公开 C 公平 D 适当 64 采用数据电文形式订立合同的 收件人的主营业地为合同成立的地点 没有主营业地的 其 B B 为合同成立的地点 A 临时居住地 B 经常居住地 C 电文发出地 D 电文接收地 258 采购成本可以从实物量和 B B 两方面进行考核 精品文档 4欢迎下载 A 单品量 B 价值量 C 剩余量 D 计算量 60 承诺是 A A 同意要约的意思表示 A 受要约人 B 要约人 C 要约邀请人 D 代理人 61 承诺可以撤回 撤回承诺的通知应当 B B 或者与承诺通知同时到达要约人 A 在承诺通知到达要约人之后 B 在承诺通知到达要约人之前 210 承包商应当按照合同约定的方法和时间 向监理 业主 提交已完工程量的报告 监理 业主 接到报告后 D D 天内核实已完工程量 如未及时核实完 则承包商报告中的工程 量即视为被确认 作为工程价款支付的依据 双方合同另有约定的 按合同执行 A 7 B 10 C 14 D 28 45 参加合同法律关系 依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的 B B A 客体 B 主体 C 法人 D 个体 283 成本分析通常采用的具体方法有指标对比法 C C 连锁替代法 A 技术经济分析法 B 差额计算法 C 因素分析法 D 成本分析会议 113 出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同 质押合同自 D D 占有时生效 A 留置物移交于质权人 B 质物移交于质押人 C 质物移交于债务人 D 质物移交于质权人 D D 68 当事人在 A A 合同过程中假借订立合同 恶意进行磋商 给对方造成损失的 应当承 担损害赔偿责任 A 订立 B 履行 C 变更 D 终止 71 当事人对合同的效力可以约定附条件 附生效条件的合同 自条件成就时生效 D D 的合同 自条件成就时失效 A 附转让条件 B 附变更条件 C 附生效条件 D 附解除条件 84 当事人恶意串通 损害国家 集体或者第三人利益的 因此取得的财产 B B A 收归国家所有或者返还集体 B 收归国家所有或者返还集体 第三人 C 收归国家所有或者返还第三人 D 返还集体 第三人 105 当事人互负债务 A A 的 应当同时履行 A 没有先后履行顺序 B 有先后履行顺序 C 明确先后履行顺序 D 债务债权同归一人 108 当事人在保证合同中约定 D D 不能履行债务时 由保证人承担保证责任的 为一般 保证 A 债权人 B 第三人 C 保证人 D 债务人 110 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的 按照 D D 承担保证责任 A 一般保证 B 附带民事责任 C 般保证或连带责任保证 D 连带责任保证 111 当事人以城市房地产抵押的 抵押合同自 A A 之日起生效 A 登记 B 签订 C 交付 D 质押 243 当工程任务已经落实 但设计尚未完成的建设项目 编制备料计划时可采用 B B 计算 材料需用量 A 直接计算法 B 间接计算法 c 统计分析法 D 类推比较法 77 代理人以被代理人的名义对外所实施的民事法律行为 只有在代理权限范围内才能对 C C 有 效 A 代理人 B 行为人 C 被代理人 D 代表人 92 代位权行使的费用由 A A 精品文档 5欢迎下载 A 债务人承担 B 代位权人承担 C 全体债权人承担 D 债务人和债权人共同承 担 94 代位权的行使范围 D D 债权人行使代位权的必要费用 由债务人负担 A 以债务人的债权为限 B 以债权人的债务为限 C 以担保人的担保为限 D 以债权人的债权为限 209 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量 发包人 D D A 按实际计量 B 按图纸计量 c 双方协商计量 D 不予计量 233 对仓储材料登记建卡 用于划线或退料冲账所使用的墨水颜色要求 C C A 蓝色 B 黑色 C 红色 D 无所谓 244 对于一些通用材料 在工程进行初期阶段 考虑到可能出现的施工进度超前等因素 一 般都要 C C A 大大加大储备 B 大大减少储备 c 略加大储备 D 略减少储备 53 对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是 D D A 中标通知书就是正式的合同 B 中标通知书属于要约邀请 C 中标通知书属于要约 D 中标通知书属于承诺 C 在承诺通知到达受要约人之时 D 在承诺通知到达受要约人之后 219 单项工程竣工后 承包商应在提交竣工验收报告的同时 向业主递交完整的结算资料和 D D A 竣工验收资料 B 造价对比资料 C 工程竣工图 D 竣工结算报告 259 多渠道货源的材料 材料原价按各供应单位的 C C 采用 C C 计算确定 A 出厂价或批发价先进先出法 B 采购价或合同价加权平均法 C 出厂价或批发价加权平均法 D 采购价或合同价先进先出法 F F 65 法律 行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同 当事人未采用书面形式但一 方已经履行主要义务 D D A 对方不接受的 该合同成立 B 对方拒绝的 该合同成立 C 对方接受的 该合同不成立 D 对方接受的 该合同成立 67 法律规定应当采用书面形式的合同 当事人未采用书面形式 但已履行主要义务的 合同 A A A 有效成立 B 可变更可撤销 C 无效 D 可撤销 171 发包人应在其所供应点材料设备到货前 A A 以书面形式通知承包人 由承包人派人 与发包人共同清点 A 24 小时 B 48 小时 C 36 小时 D 72 小时 189 非物质紧急调拨或执行救灾任务 军事任务采用的采购方式为 A A A 调拨采购 B 直接采购 C 现货采购 D 分散采购 G G 37 根据 合同法 规定 建设工程施工合同不属于 D D A 双务合同 B 有偿合同 C 要式合同 D 实践合同 39 根据合同当事人之间是否互负义务 可以将合同划分为 B B A 要式合同与不要式合同 B 双务合同与单务合同 C 有偿合同与无偿合同 D 有名合同与无名合同 40 根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准 可以将合同划分为 A A 精品文档 6欢迎下载 A 要式合同与不要式合同 B 双务合同与单务合同 C 有偿合同与无偿合同 D 有名合同与无名合同 114 根据 担保法 的规定 下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中 正确的是 D D A 抵押物必须是债务人的财产 质押物可以是第三人的财产 B 抵押物必须是第三人的财产 质押物可以是债务人的财产 C 担保期间 抵押物必须转移给债权人 质押物不需转移给债权人 D 担保期间 抵押物不需转移给债权人 质押物必须转移给债权人 126 根据 中华人民共和国合同法 有关合同转让的规定 下列关于债权转让的说法中 正 确的是 A A A 债权人应当通知债务人 B 债权人应当经债务人同意才可转让 C 主权利转让后从权利并不随之转让 D 无论何种情形合同债权都可以转让 132 根据 合同法 的规定 合同解除后 当事人请求赔偿损失的权利 D D A 丧失 B 受到一定影响 C 由人民法院决定 D 不受影响 145 根据 建设工程施工合同 示范文本 当组成合同的文件出现矛盾时 应按合同约定 的优先顺序进行解释 合同中没有约定的 优先顺序正确的是 D D A 合同协议书 通用条款 专用条款 B 中标通知书 专用条款 协议书 C 中标通知书 专用条款 投标书 D 中标通知书 专用条款 工程量清单 148 根据专用条款约定的内容和时间 不属于发包人的工作范畴的是 C C A 办理土地征用 拆迁补偿 平整施工场地等工作 使施工场地具备施工条件 并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料 保证数据真实 位置准确 C 提供年 季 月工程进度计划及相应进度统计报表 D 确定水准点与坐标控制点 以书面形式交给承包人 并进行现场交验 157 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列施工合同履行中发生的事件 既可作为顺 延合同工期的理由 又可作为调整合同价款理由的是 D D A 地方税费发生变化 B 工程造价管理部门公布的价格调整 C 施工作业导致停水 2 天 D 周内限电导致累计停工时间超过 8 小时 158 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列关于隐蔽工程检验的说法中 正确的是 A A A 工程师与承包人共同检验 B 工程师无故不参加验收 视为该隐蔽工程通过检验 C 工程师未在检验记录上签字 承包人 7 日内不得进行工程隐蔽 D 验收不合格 承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 163 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列关于试车组织责任的说法中 正确的是 C C A 发包人采购的设备 试车前的准备工作由发包人负责组织 B 承包人采购的设备 联运无负荷试车由承包人负责组织 C 承包人采购的设备 投料试车由发包人负责组织 D 发包人采购的设备 单机无负荷试车由发包人负责组织 166 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的 说法中 正确的是 D D A 由于设计原因试车达不到要求 由工程师指示设计单位修改设计 承包人负责重新安 装 发包人承担相应费用 精品文档 7欢迎下载 B 发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求 由承包人负责拆除并重新采购 发包 人承担相应的费用 c 承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求 由发包人负责重新采购 承包人负责 安装并承担相应的费用 D 由于施工安装原因试车达不到要求 承包人承担返工的费用 172 根据 建设工程施工合同 示范文本 发包人采购的建筑材料运抵施工现场 在由承 包人保管前 应经过 C C 共同清点 A 发包人与工程师 B 工程师与承包人 C 发包人与承包人 D 工程师与供货 人 174 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验 的说法中 正确的是 D D A 由承包人提供设备合格证明 并对设备质量进行到货检验 B 由设备制造商提供设备合格证明 并对设备质量进行到货检验 C 承包人应在设备到货时与发包人共同核验 D 承包人应在设备到货时与工程师共同核验 175 根据 建设工程施工合同 示范文本 承包人采购的建筑材料 在使用前需要进行试 验时 责任的分担为 D D A 发包人负责试验 费用由发包人承担 B 发包人负责试验 费用由承包人承担 C 承包人负责试验 费用由发包人承担 D 承包人负责试验 费用由承包人承担 204 根据 工程建设项目招标范围和规模标准规定 的规定 属于工程建设项目招标范围的 工程建设项目 施工单项合同估算价在 D D 人民币以上的 必须进行招标 A 50 万元 B 100 万元 C 150 万元 D 200 万元 207 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列关于工程量计量的说法中 正确的是 B B A 按照承包人完成的实际工程进行计量 B 只对承包人完成的合格工程进行计量 C 对超挖的工程量不予计量 但对超挖部分的回填工程量予以计量 D 承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量 213 根据监理 业主 确认的工程量计量结果 承包商向监理 业主 提出支付工程进度款 申请 监理 业主 应在 C C 天内向承包商支付工程进度款 A 7 B 10 C 14 D 28 217 根据建设工程施工合同示范文本的规定 下列发包人违约的情形中 承包人依法可以与 发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是 C C A 发包人严重拖欠工程进度款 B 发包人拖延组织工程竣工验收 C 发包人拒绝支付工程竣工结算款 D 发包人指令使用质量不合格的建筑材料 220 根据确认的竣工结算报告 承包商向业主申请支付工程竣工结算款 业主应在收到申请 后 B B 天内支付结算款 到期没有支付的应承担违约责任 A 14 B 28 C 15 D 30 222 根据 建设工程价款结算暂行办法 的规定 在竣工结算编审过程中 单位工程竣工结 算的编制人是 B B A 业主 B 承包商 C 总承包商 D 监理咨询机构 227 根据 建筑法 下列有关监理的说法正确的是 D D A 建设工程监理企业可以将监理业务部分转让给别的监理企业 B 由于监理工作的失误给建设单位造成的损失由承包商承担 精品文档 8欢迎下载 C 建设工程监理企业可以与承包商隶属于一家单位的不同部门 D 监理的权限要视建设单位的委托而定 228 根据 建筑法 下列关于建设工程监理的说法正确的是 C C A 建设工程监理代表建设行政主管部门对承包单位进行监督 B 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时 都应该以书面形式通知承包 商予以改正 C 尽管建筑承包合同当事人没有监理企业 但也是监理人员实施监理的一个主要依据 D 任何工程的监理工作范围和监理权限只由法律法规所决定的 275 根据我国 建筑法 合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资 建设单位可以 C C A 指定生产厂 B 指定供应商 C 提出质量要求 D 指定具体品牌 250 根据 B B 认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设 要求做到有利于材料的进出和存 放 方便施工 避免和减少二次搬运 A 消防平面布置图 B 现场平面布置图 C 总平面布置图 D 首层平面图 285 工程成本按其在成本管理中的作用有三种表现形式 即 A A 计划成本 实际成本 A 预算成本 B 概算成本 C 企业成本 D 财务成本 287 工具租赁的管理方法适合于除 B B 和实行工具费补贴的个人随手工具以外的所有工具 品种 A 固定资产工具 B 消耗性工具 C 低消耗品工具 D 租赁工具 49 关于合同的形式说法有误的一项是 D D A 当事人订立合同有书面形式 口同形式和其他形式 B 法律 行政法规规定采用书面形式的 应当采用书面形式 C 当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式 D 书面形式合同专指纸质合同 87 关于合同履行说法有误的一项是 C C A 当事人应当按照约定全面履行自己义务 B 当事人应当遵循诚实信用原则 C 当事人可以擅自变更合同 D 合同履行是指当事人依据合同规定享有权利承担义务 101 关于当事人行使不安抗辩权时享有的权利 下列表述正确的是 C C A 对方在合理期限内未恢复履行能力 则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解 除合同 B 对方在合理期限内未能提供适当担保 则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方 解除合同 C 对方在合理期跟内未恢复履行能力并且未能提供适当担保 则行使不安抗辩权的当事 人一方有权通知对方解除合同 D 对方在合理期限内未恢复履行能力并且未能提供适当担保 则行使不安抗辩权的当事 人应当与对方协商解除合同 119 关于合同转让的特征 下列表述正确的是 A A A 合同的转让只是合同主体发生变化 不涉及权利义务内容变化 B 合同的转让只是权利义务内容变化 不涉及合同主体发生变化 C 合同的转让只是合同标的发生变化 不涉及合同主体的变化 D 合同的转让只是合同客体发生变化 不涉及权利义务内容变化 121 关于合同转让的特征 下列表述正确的是 A A A 合同的转让只是合同主体发生变化 不涉及权利义务内容变化 B 合同的转让只是权利义务内容变化 不涉及合同主体发生变化 精品文档 9欢迎下载 C 合同的转让只是合同标的发生变化 不涉及合同主体的变化 D 合同的转让只是合同客体发生变化 不涉及权利义务内容变化 131 关于当事人解除合同说法有误的一项是 A A A 不能实现合同的当事人可以解除合同 B 当事人一方延迟履行主要债务 经催告后在合理期限内仍未履行 另一方可以解除合 同 C 当事人一方延迟履行债务 另一方可以解除合同 D 当事人一方有违约行为致使不能实现合同 另一方可以解除合同 23 关于共同投标协议 下列说法错误的是 C C A 共同投标协议属于合同关系 B 共同投标协议必须详细 明确 以免日后发生争议 C 共同协议不应同投标文件一并提交招标人 D 联合体内部各方通过共同投标协议 明确约定各方在中标后要承担的工作和责任 24 关于联合体各方在中标后承担的连带责任 下列说法错误的是 A A A 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的 其已提交的投标保 证金应予以退还 B 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前 除不可抗力外 联合体放弃中标项 目的 其已提交的投标保证金不予退还 C 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前 除不可抗力外 联合体放弃中标项 目的 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的 应当对超过部分承担连带赔偿责 任 D 中标的联合体除不可抗力外 不履行与招标人签订的合同时 履约保证金不予退还 124 工程建设纠纷中 因施工单位脱离设计图纸 违反技术标准与规程而导致的纠纷属于 D D A 施工质量纠纷 B 主体纠纷 C 工程款纠纷 D 合同变更纠纷 167 工程质量保修期满后 如果工程无质量问题 则质量保修金应当 C C A 归发包人 B 归工程师 C 归承包人 D 归承包人代表 8 观察法在选择观察对象时 要考虑与之配合的调查方式 所以 C C 必须选择对总体具有 代表性的单位 A 抽样调查 B 全面调查 C 典型调查 D 重点调查 12 公开招标亦称无限竞争性招标 是指招标人以 D D 的方式邀请不特定的法人或者其他组织 投标 A 投标邀请书 B 合同谈判 C 行政命令 D 招标公告 1 国家标准和行业标准又分为强制性标准和 B B A 普通标准 B 推荐性标准 C 最高标准 D 企业标准 H H 42 合同法律关系的 C C 可以是自然人 法人 其他组织 A 载体 B 客体 C 主体 D 整体 106 合同法 中规定的合同履行抗辩权 是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约 而 D D 的行为 A 解除合同 B 变更合同 C 转让合同 D 中止履行合同义务 62 合同订立过程中 受要约人对有关合同标的 数量 质量 价款或者报酬 履行期限 履 行地点和方式 违约责任和解决争议方法等的变更 是对 A A 精品文档 10欢迎下载 A 承诺内容的实质性变更 B 要约内容的实质性变更 C 要约邀请内容的实质性变更 D 契约内容的变更 117 合同权利义务的终止是指 B B A 合同的变更 B 合同的消灭 C 合同效力的暂时停止 D 合同的解除 123 合同 C C 是指合同的主体发生变化 A 更改 B 撤销 C 转让 D 变更 202 合理选择供料方式是材料供应工作的重要环节 选择供料方式的原则是 B B A 加强横向经济联系 合理组织资源 提高物资配套供应能力 B 减少环节 方便用户 节省费用 提高效率 C 勤俭节约 充分发挥材料的效用 使有限的材料发挥最大的经济效果 D 及时 准确 经济 安全 211 合同双方应该在合同专用条款第 26 条中选定两种结算方式中的一种 作为进度款的结算 方式 两种结算方式是按月结算于支付和 C C A 按季结算与支付 B 按年结算与支付 C 分段结算与支付 D 目标结算与支 付 234 衡量仓储工作为生产建设服务质量的一个重要标志 也是加速流通领域资金周转的关键 的是 B B A 材料采购 B 材料领发 C 材料保管 D 材料运输 J J 30 甲 乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标 中标后联合体接到中标通知书 但尚未与招标人签订合同 联合体投标时提交了 5 万元投标保证金 此时两家单位认为该项目 盈利太少 于是放弃该项目 对此 招标投标法的相关规定是 A A A 5 万元投标保证金不予退还 B 5 万元投标保证金可以退还一半 C 若未给招标人造成损失 投标保证金可退还 D 若未给招标人造成损失 投标保证金 可以退还一半 50 甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约 此要约的生效时间是 B B A 该电子邮件发出的时间 B 该电子邮件进入乙单位指定的电子邮箱的时间 C 乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D 乙单位知悉该电子邮件内容的时间 75 甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标 遂与丙施工 企业谈判联合投标事宜 甲施工企业在谈判中故意拖延时间 在乙施工企业放弃与丙施工企业 联合投标后 通知丙施工企业将单独投标 根据 中华人民共和国合同法 规定 下列关于甲 施工企业上述行为的法律责任的说法中 正确的是 C C A 无论丙施工企业是否有损失 甲施工企业均应承担违约责任 B 无论丙施工企业是否有损失 甲施工企业均应承担缔约过失责任 C 甲施工企业承担法律责任 以丙施工企业有损失为前提 D 甲施工企业承担法律责任 以乙施工企业有损失为前提 82 甲公司出售一批衬衫 每 12 件装一纸箱 乙公司向甲公司发电报订购 2400 件 甲公司回 电告知单价 并说有充足现货 一个月内可以到货 乙公司复电 此价格可以 但请将 12 件装一纸箱的包装改为 10 件一箱的包装 甲公司收到乙公司的电报后没有回电 一个月后 乙公司去甲公司提货 甲公司说 双方意思表示不一致 合同没有成立 故他们没有任何责任 下列答案正确的有 D D A 根据合同意思表示真实的要求 此合同没有成立 B 乙公司的要求该包装的电报只能是反要约 精品文档 11欢迎下载 C 只有合同的全部条款完全一致 合同才能成立 D 只要合同的主要条款一致 合同就能成立 故此合同成立 102 甲乙两人签订一份钢材买卖合同 约定甲先付款 乙后发货 当合同的履行期限届至 甲因担心收不到货而未付款 于是乙在发货期限届至时也未发货 此时 乙行使的权利是 B B A 先履行抗辩权 B 后履行抗辩权 C 同时履行抗辩权 D 不履行抗辩权 146 建设工程施工合同示范文本 主要由三部分组成 不包括 D D A 协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 补充条款 170 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 C C 日内 依照规定 向工程所在地的县级 以上地方人民政府建设行政主管部门备案 A 5 B 10 C 15 D 20 184 建筑企业材料管理四大业务环节是 D D A 计划 组织 指挥和调节 B 计划 组织 指挥和监督 C 计划 供应 管理 耗用 D 采购 运输 储备 供应 191 建筑企业采购和加工业务 是有计划 有组织地进行的 其内容有 A A A 设计 计划 洽谈 签订合同 验收 调运和付款 B 决策 计划 洽谈 签订合同 验收和付款 C 计划 洽谈 签订合同 验收 调运和付款 D 洽谈 签订合同 验收和付款 192 建筑企业采购和加工业务的业务过程 可分为 C C 等五个阶段 A 准备 谈判 执行 成交 结算 B 谈判 准备 执行 成交 结算 C 准备 谈判 成交 执行 结算 D 谈判 准备 成交 执行 结算 197 建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料的 A A 等方面 A 品种规格多 用量大 来源及运输方式不固定 供应工作涉及面广 质量要求高 B 品种规格多 占用时间长 供应不均衡 来源不固定 质量要求高 C 品种规格多 用量大 占用资金多 供应不均衡 涉及面广 无来源 质量要求高 D 品种规格多 用量大 占用时间长 不均衡 流动性大 质量要求高 205 建设工程工程量清单计价规范 的规定 在具备施工条件的前提下 业主应在双方签订 合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 C C 天内预付工程款 A 15 B 10 C 7 D 14 214 建设工程价款结算暂行办法 规定 合同中只有类似于变更工程的价格 计算变更合同 价款按 A A A 合同中类似的价格执行 B 合同中已有的价格执行 C 工程师指定的价格执行 D 当地权威部门发布的指导价执行 215 建设工程价款结算暂行办法 规定 合同中没有适用于变更工程的价格 计算变更合同 价款按 D D A 合同中类似的价格执行 B 当地权威部门指导的价格执行 C 监理工程师提出的价格执行 D 承包商提出的价格 工程师确认后执行 229 建设工程监理的依据为 A A A 以法律 法规以及建设工程合同为依据 B 仅以法律 法规为依据 C 仅以建设工程合同为依据 D 仅以法律为依据 230 建筑材料供应与管理是建筑企业 B B 的重要组成部分 A 施工管理 B 经营管理 C 计划管理 D 设备管理 260 建筑企业采购和加工业务的业务过程 可分为 C C 等五个阶段 精品文档 12欢迎下载 A 准备 谈判 执行 成交 结算 B 谈判 准备 执行 成交 结算 C 准备 谈判 成交 执行 结算 D 谈判 准备 成交 执行 结算 221 竣工结算在 C C 之后进行 A 施工全部完毕 B 保修期满 C 竣工验收报告批准 D 装修完毕 223 竣工结算的方式不包括 D D A 单位工程竣工结算 B 单项工程竣工结算 C 建设项目竣工总结算 D 分部分项工程竣工结束 265 集中采购的价格一般 B B 分散采购的价格 A 高于 B 低于 C 相等 D 高于等于 10 进行市场调查 首先要明确调查的是 A A A 目标 B 计划 C 战略 D 策略 135 经过和解 调解未能解决合同争议的 且当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的 合同争议的解决方式是 D D A 继续和解 B 继续调解 C 继续仲裁 D 诉讼 216 监理 业主 超过约定的支付时间支付不工程进度款 承包商应及时向业主发出要求付 款的通知 监理 业主 收到承包商通知后仍不能按要求付款 可与承包商协商签订延期付款 协议 经承包商同意后可延期支付 协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第 A A 天起计算应付款的利息 A 15 B 14 C 28 D 30 L L 32 联合体中标的 联合体各方应当 A A A 共同与招标人签订合同 就中标项目向招标人承担连带责任 B 分别与招标人签订合同 但就中标项目向招标人承担连带责任 C 共同与招标人签订合同 但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D 分别与招标人签订合同 就中标项目各自独立向招标人承担责任 4 利用 5C 评估法评估客户信用状况时 需要考虑的首要因素是 A A A 品质 B 能力 C 资本 D 担保品 127 李某于 2000 年 1 月向张某借款 1000 元 约定 2003 年 1 月偿还 事后张某于 2002 年 1 月又向李某借款 1000 元 约定 1 年后偿还 2003 年 1 月 李某向张某表示 各自都不用偿还 债务了 张某表示同意 这产生的法律后果是 B B A 合同的变更 B 合同的终止 C 行使同时履行抗辩权 D 合同的转移 72 罗某 13 岁 其欲去美国的小姨与之签订了一份赠与合同 赠给罗某 1 万美元 罗某接受 则其行为属于下列何种行为 B B A 须经其法定代理人追认 B 不必经法定代理人追认 C 为可撤销民事行为 D 为无效民事行为 M M 13 某工程项目依法招标发包 某投标人在开标后提出增加优惠条件 招标人对该优惠条件的 正确处理是 C C A 接受该优惠条件 B 接受该优惠条件 但在评标时仅作参考 C 拒绝接受该优惠条件 D 将该投标人的投标按废标处理 51 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约 后又发出通知撤销该要约 双方便因为 要约的撤销问题发生分歧 下列选项中属于可以撤销要约的情形是 B B 精品文档 13欢迎下载 A 承包商在要约中确定了承诺期限 B 不损害材料供应商合理利益 C 建材供应商收到通知时承诺已经发出 D 承包商在要约中明确表示要约不可撤销 52 某承包商于 2005 年 3 月 4 日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约 该租赁公司于 3 月 8 日发出承诺 承包商于 3 月 10 日收到承诺 3 月 12 日双方签订合同 则承诺的生效时间是 C C A 3 月 12 日 B 3 月 10 日 C 3 月 8 日 D 3 月 4 日 89 某钢材供应合同在甲市订立 在乙市履行 合同中未对某型号钢材的价格作出规定 事后 也没有达成补充协议 该型号钢材的价格 订立合同时 甲市每吨 4200 元 乙市每吨 4150 元 履行合同时 甲市每吨 4300 元 乙市每吨 4250 元 该型号钢材的结算价格应为每吨 D D 元 A 4300 B 4250 C 4200 D 4150 95 某甲是某乙的债务人 某甲于 5 月 1 日将自己的房产无偿转让给了某丙 则 C C A 某乙可以对之行使撤销权 B 如果某甲行为对某乙的债权产生了损害 则在某乙知道该事件发生之日起 2 年内可以 行使撤销权 C 如果该行为对某乙产生的债权产生了损害 则在某乙知道该行为发生之日起 1 年内可 以行使撤销权 D 如果该行为对某乙产生的债权产生了损害 则在某乙知道该行为发生之甲起 5 年内可 以行使撤销权 97 某甲是某乙的债务人 则 C C A 某乙可以对某甲的任何不合理行为行使撤销权 B 某乙可以对某甲的任何无偿转让财产的行为行使撤销权 C 只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害 某乙才能够行使撤销权 D 某甲和某乙都可以行使撤销权 104 某工程项目材料供应合同中约定 供货方支付订购的材料后 采购方再行支付货款 合 同履行过程中 由供货方交付的材料质量不符合约定标准 采购方拒付货款 采购方行使的是 B B A 同时履行抗辩权 B 后履行抗辩权 C 先诉抗辩权 D 不安抗辩权 129 某房地产开发商经营状况不良 欠某建筑公司 30 万元工程款久拖不还 却在近日将本公 司的一辆价值 30 多万元的汽车无偿转让给某高校 致使其近期内不再有偿还债务的适当财产 因此 建筑公司便向法院起诉主张其债权 下列选项中正确的是 D D A 该转让行为合法有效 B 该转让行为效力不能确定 C 该转让行为应当变更 D 该转让行为应当撤销 134 某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同 并按合同约定支付了 10 万元定金 此后供货商违约 按合同约定的违约条款计算的违约金为 25 万元 对此违约事件 建设单位 最多要求供货商支付 B B 万元 A 10 B 25 C 30 D 35 137 某工程材料供应合同被确认无效 双方具有同等过错 购买方有 4 万元损失 供应方有 2 万元损失 下列关于双方损失责任承担的说法中 正确的是 C C A 各自承担自己的损失 B 分别承担对方的损失 C 供应方承担购买方 l 万元损失 D 供应方承担购买方 2 万元损失 141 某建设工程施工合同中订有仲裁条款 下列关于该仲裁条款的说法中 正确的是 C C A 仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B 仲裁事项可以通过默示的方式体现 精品文档 14欢迎下载 C 申请人民法院撤销仲裁裁决 D 申请政府主管部门撤销该裁决 147 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续 但没有及时获得批准 给承发包双方都造成 一定损失 则 A A A 承包人的损失都由发包人承担 B 发包人的损失都由承包人承担 C 双方的损失各自承担 D 双方的损失都由审批部门承担 151 某施工合同协议书内注明的开工日期为 2009 年 2 月 1 日 承包人因主要施工机械未到场 向工程师递交了延期开工 1 周的申请 但未获得工程师批准 工程实际在 2009 年 2 月 5 日开 始动工 2009 年 12 月 5 日 承包人在自检合格后提交了竣工验收报告 工程于 2009 年 12 月 20 日通过了竣工验收 按照建设工程施工合同示范文本的规定 承包人的施工期应为 A A A 自 2 月 1 日始 至 12 月 5 日止 B 自 2 月 1 日始 至 12 月 20 日止 C 自 2 月 5 日始 至 12 月 5 日止 D 自 2 月 5 日始 至 12 月 20 日止 155 某施工合同履行过程中 承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度 按照工程 师要求对进度计划进行了修改 并得到工程师的确认 但执行修改后的进度计划 仍不能按期 完工 下列关于该拖期的处理方法中 正确的是 D D A 追究承包人拖期违约责任时 减少合同约定的日拖期赔偿金额 B 工程师对确认进度计划负责 承担部分拖期完工违约金 C 按照修改后的进度计划确认新的合同工期 不视为拖期完工 D 承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任 159 某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕 施工单位自检合格欲浇筑混凝土 按 建设 工程质量管理条例 规定 该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知 A A A 建设单位和建设工程质量监督机构 B 建设单位和设计单位 C 建设单位和监理单位 D 设计单位和建设工程质量监督机构 161 某项目分项工程的施工具备隐蔽条件 经工程师检查认可后承包人继续施工 后工程师 又发出重新剥露检查的指示 承包人执行了该指示 重新检查表明该分项工程存在质量缺陷 承包人修复后再次隐蔽 下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中 正确的 是 A A A 工期和经济损失由承包人承担 B 给予经济损失补偿 不顺延合同工期 C 顺延合同工期 不补偿经济损失 D 补偿经济损失并顺延合同工期 28 某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标 根据 招标投标法 这个规定违反了 B B 原则 A 公开 B 公平 C 公正 D 诚实信用 29 某政府办公大楼项目对社会招标 招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位组 成联合体 方可参加竞标 此举违背了招投标活动的 B B A 公开原则 B 公平原则 C 公正原则 D 诚实信用原则 17 目前 招标方式有 C C A 公开招标 B 邀请招标 C 公开招标和邀请招标 D 议标 N N 182 年度材料供应计划应把 D D 的单位工程用料计划列为重点 进行 D D 安排供应 A 上年承包综合平衡 B 合同约定本年度竣工综合平衡 C 上年承包专项平衡 D 合同约定本年度竣工专项平衡 精品文档 15欢迎下载 P P 27 评标委员会由招标人的代表和有关技术 经济等方面的专家 成员人数为 5 人以上单数 其中招标人以外的专家不得少于总成员的 C C A 1 3 B 1 2 C 2 3 D 1 4 Q Q 186 企业内部条件对材料采购工作的影响因素有 C C A 需用特点 运输能力 储备能力 B 需用特点 储存能力 采购人员素质 C 需用特点 储存能力 资金限制 D 需用特点 运输能力 资金能力 241 企业内部编制施工作业计划 向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时 应采用材 料消耗 C C 计算材料需用量 A 概算定额 B 预算定额 C 施工定额 D 结算定额 5 企业以赊销方式卖给客户甲产品 100 万元 为了使客户能够尽快付款 企业给予客户的信 用条件为 5 30 n 60 则下面描述正确的是 D D A 信用条件中 30 60 是信用期限 B n 表示折扣率 由买卖双方协商确定 C 客户只要在 60 天以内付款就能享受现金折扣优惠 D 在发票开出后 30 日内 可享受 5 的折扣 18 确定中标人后 A A 内 招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告 A 15 B 21 C 30 D 35 46 其他组织是指依法成立 有一定的组织机构和财产 但不具备 D D 的组织 A 法人代表 B 民事行