电力迁改合同

1/15电力迁改合同电力安装工程施工合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、贵阳市保护消费合法权益条例以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1、项目名称：2、项目地址：3、工作内容：施工图所示范围45、合同暂定价款：￥元价款为工程预算书价格，结算价按实际发生工程量送清镇市审计局审计，通过审计后以清镇市审计局审计的结算价为该工程的最终结算价。6、工期：自年月日开工，至年月日竣工第二条甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务：甲方负责对乙方施工质量进行监督、检查，开展现场监理工作。派员工进驻工地对施工进度、质量进行监督，负责双方联系和处理应由甲方负责的具体事务。2/15审核乙方提供的施工图，及时提供办理用电申请所需的甲方相关资料；及时审批乙方报送的施工方案、工程进度计划、工程质量控制计划等；及时审批或发出工程指令以使乙方能够进行正常施工。审批乙方的付款申请，负责支付工程款和结算工程款。甲方负责协调青苗及土地赔偿事宜。1/52、乙方责任和义务：乙方应按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。开工前完成施工图及相关图纸的设计并通过供电局批准，并经甲方签字确认；开工时组织对甲方进行技术交底，并由甲方签字确认；严格按照国家有关规定组织施工，材料进场后必须经甲方现场代表确认后方可施工；严格按照施工规范操作，做好防火、防盗等工作，乙方在施工过程中发生的一切安全事故及质量事故均由乙方自行负责，并承担相应经济损失及法律责任；做好施工记录，出现设计变更、工程量增减、材料3/15规格型号、价格变化时，及时通知甲方并签字确认；做到文明施工，保护成品，维护施工现场；全权负责本工程的施工验收并提供书面的施工验收报告。第三条工期约定1、延期开工：出现下列情况时，乙方有权延期开工，工期相应顺延双方达成延期开工协议；其他不可抗力。2、暂停施工：出现下列情况时，乙方有权暂停施工，工期相应顺延甲方通知乙方暂停施工；甲方未按合同约定支付工程款；其他不可抗力。3、工期延误：对下列情况造成工期延误时，工期相应顺延合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况；甲方自作项目影响乙方施工；其他不可抗力。第四条材料供应2/5乙方供应的材料、设备，如不符合甲方的质量要求4/15或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条工程质量及验收1、甲方有权随时对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方的施工质量达不到验收标准，甲方有权要求乙方返工，造成的损失由乙方承担。2、如甲方要进行设计重大变更或材料重大更换，甲方应承担设计变更或材料更换的相关费用，并承担已做工程的损失，工期相应顺延。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、甲方在收到乙方的书面通知后非因乙方原因不在约定的时间内参加验收或验收合格后未在验收单上签字确认的，均视为甲方验收合格。6、甲、乙双方对质量产生争议时，双方约定按国家技术监督部门的验收结果为准。第六条有关安全生产和防火约定：乙方施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路等；乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民5/15住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。第七条关于工程价款及结算的约定：1、工程款支付：合同签订后，按合同暂定价款的40%支付工程预付款给乙方订购材料，工程竣工经供电部门验收合格且通过清镇市审计局审计完成后支付至审计结算价的100%。2.支付方式：转账支票支付甲方支付工程款时，应支付到乙方指定的账号，乙方须向甲方开具建安发票。乙方指定的账号为：开户行：公司名称：账号：3/53.工程结算：结算方式：结算价按实际发生工程量送清镇市审计局审计，通过审计后以清镇市审计局审计的结算价为该工程的最终结算价。工程竣工验收合格、通电并经双方签字认可后，乙方将竣工验收合格资料及工程结算书报送甲方确认，甲方在收到乙方竣工验收合格资料后送清镇市审计局审计。第八条设计及工程项目变更1、在施工过程中，甲方可以要求乙方进行设计或6/15项目变更，经乙方相关工作人员确认后双方对变更内容签订变更协议，所产生的费用由双方协商确定。2、在施工过程中，如甲方提出对施工项目进行增加，经乙方认可后，项目增加时，乙方就增加的项目填写项目变更单，并注明项目内容、单价、工程量及金额，由甲方签字确认。3、甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。上述变更如甲方不予签字确认的，乙方不得进行变更。第九条竣工验收1、工程具备验收条件时，乙方应通知甲方，甲方应在接到通知的三日内进行验收，逾期不进行验收的，视为甲方已验收合格，但因乙方原因导致的除外。2、在施工中，如有甲方自行施工或甲方要求甩项的，双方另订竣工协议。第十条合同文件及解释顺序1、下列文件为双方合同性文件本合同；预算书；工程施工图；第十一条合同文件使用法律、标准7/151、适用法律法规：中华人民共和国合同法及贵州省相关法律法规。2、适用标准：低压配电设计规范GB50054-954/5建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93通用用电设备配电设计规范GB50055-93供配电系统设计规范GB500542-95施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-XX第十二条违约责任：1、甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，甲方支付乙方300元/天的违约金，但累计金额不超过合同总价款的10%。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方付甲方300元/天，但累计金额不超过总价款的10%。如因乙方原因造成工程进度工期逾期十天，甲方有权终止合同另行组织施工，由此造成的损失由乙方自行承担，并承担违约责任。3，合同签订后，任何违反本合同约定的行为均视为违约。4，本合同经双方签字生效后，任何一方不得擅自解除合同。否则违约方应支付另一方合同价款10%的违约8/15金，并承担另一方因此导致的损失。第十三条争议处理合同履行中发生争议时，双方可通过协商解决，协商解决不成时，任何一方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十四条本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系方式：日期：_年月日日期：_年月日5/510kV电力线路迁改施工劳务承包合同甲方：铜仁市国有资产投资有限公司乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的城市棚户区改造工程项目中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。9/15一、工程名称与地点该工程为铜仁市城市棚户区改造工程项目10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。二、承包方式与要求该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目10kV电力线路迁改工程按总承包价_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容：1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线粮油宿舍公变段。2.另外从10kV喻二线红色二八环网柜4号间隔搭火采用VJLV22*3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。3.迁改原来施工用电10kV线路。四、工程质量与安全根据业主要：1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人10/15增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。六、付款方式：该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清所有工程款。乙方在施工现场必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工程目标的实现。七、双方权力与义务甲方1甲方必须向线路管理单位为提交停电申请。所拆线路必须征得供电局同意。2甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，11/153甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定付款给乙方劳务费。4甲方必须提前做好协调工作。因甲方协调问题造成一切均损失由甲方负责乙方1乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程。2乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。3乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。4乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动.5为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力不得消极怠工。6、乙方必须按照合同规定的施工内容保质保量进行施工。八、违约责任与其他1以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。2属于乙方自带工具用具等，乙方必须自己保管，由此造成的损失由乙方承担。12/153本合同一式两份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。如有甲乙双方有协商解决不了的争议可以向当地人民法院起诉。甲方：_代表：_乙方：_代表：_年_月_日10kV迁改工程协议甲方：乙方：成都电业局温江供电局甲方因修建需要，须对乙方所属产权10KV进行迁改。为确保工程顺利完成，根据甲方的要求，经甲乙双方共同协商，乙方同意对该线路进行迁改，并就双方责任、义务达成如下协议：一、工程费用及产权归属1、迁改工程所需的费用全部由甲方承担；2、该项目产权的原则：迁改所形成新线路的功能和标准不能低于原线路。无论新线路的长度、实现方式和其它附属设备如何变化，形成的新线路、设备以及配套所列地下电力通道的产权归乙方所有，甲方应向乙方提供固定资产入资的所需相关资料。13/15二、甲方责任、义务1、负责办理线路迁改时所需规划红线的审批手续并向有关部门缴纳规定费用。按照电力设施保护条例实施细则的规定，负责本迁改工程高压线路保护区内的房屋拆迁、青苗和树竹砍伐、土地占用、场地清理等工作，并负责相应的经济赔偿；2、负责委托具有相应资质设计单位进行工程设计，设计成果经甲乙双方审定后作为工程实施的依据；3、负责委托具有相应资质的施工单位进行工程施工，严格按照乙方所属企业的企业标准进行工程施工，并确保乙方按其企业标准验收合格；4、负责委托具有相应资质的监理单位对整个工程实施全过程监理，并在新设备验收时提供相关的监理资料；5、负责办理或委托施工单位按工程进度向乙方办理相关线路的停电工作申请；6、按照安全生产法及相关法律以及电力行业的管理规定实施对施工单位安全施工的管理和监督，并督促施工单位落实安全责任和安全措施确保施工作业的安全；7、不得在旧线路未拆除前，在线路下方及附近从事一切危及线路安全运行的施工，由此造成的一切后果由14/15甲方承担；8、负责对线路迁改后需拆除线路段完全进行拆除和处置。三、乙方责任、义务1、按照关于印发的通知要求，负责将10KV电力线路迁改工程的设计方案报四川省电力公司审批。2、协议签订后配合甲方工作，提供设备的相关技术资料；3、根据电网运行实际，审定线路改造技术方案，经甲乙双方协商同意后实施；4、根据施工需要，向甲方提供本企业相关技术规范和验收标准，以保证工程施工质量；5、结合甲方或甲方委托的施工单位提出的施工计划，根据电网运行情况合理安排线路停电，协助甲方委托的施工单位办理输电线路停电申请工作；6、依据企业标准及相关规定，负责组织对线路迁改段的设计图纸审查和竣工验收。四、施