消防工程施工合同.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除消防工程施工合同发包单位（全称）： 以下简称甲方承包单位（全称）： 以下简称乙方 依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 工程名称： 工程地点： 2、 工程承包范围承包方式：包工包料包安全所承包的消防工程承包范围：按甲方提供的公安消防机构审核批准的全部消防内容。承包要求： 1、乙方在施工期间定的项目经理本人到场施工，不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理，施工单位如出现有违约、转包、分包给其他单位或承包人，甲方有权终止施工合同，并按施工合同价的_%收取违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。 2、乙方在施工过程中提供的设备品牌和类型及主要部件必须和甲方及监理要求的产品一致并且符合消防要求，以保证质量，否则甲方有权追究乙方因此给甲方造成的损失及相应责任，严重时有权终止合同，由此造成的损失及责任由乙方承担。 3、本工程的材料及设备由乙方采购，按规定报甲方、总包、监理单位验收。3、 合同工期： 合同工期随土建同步进行，竣工日期：要在整体工程竣工之前完成，为保证工程按期交工，甲方必须在本组团内单体工程交付前15个工作日报消防主管部门专项验收。 1、乙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求。 2、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准。4、 质量标准工程质量标准：合格，消防工程能够一次性通过当地消防部门验收，同时满足：1、 现行国家施工及验收标准规及法律、法规。2、 国家现行建设工程质量管理条例。3、 当地消防部门的相关规定。5、 合同价款：业主签批的消防最终结算价款让利22%作为合同承包价，税金由甲方负责。 （一）消防工程定额的选用及费用计取办法按总承包合同执行；结算时依据施工图纸、设计变更、核定单、现场签证、图纸会审、按选用的平顶山市综合单价费用及材料、人工单价记取办法计算出完整结算价雋利22%后为双方最终承包价。合同价款包括图纸所包含的全部消防系统施工、设备材料采购、运费、保险、安装、调配线、调试所必须的设备、附件、工具的材料采购及相关的一切费用。6、 工程款支付方式 业主支付工程七个工作日内，甲方按乙方实际完成工程量的80%支付。竣工后并和全部竣工技术资料时支付到 总进度款的97%，结算完毕除应扣保修金外，其余款在一个月内全部结清。工程保修金满壹年按规定返。7、 材料、设备供应和工程总（分）包管理。1、乙方采购的所有工程材料设备，必须满足甲方、设计和行业规范质量等级要求且为优等品，并严格按照现行工程报验程序报甲方和监理审查，经监理和甲方认可，且按有关法律、法规规定进行现场取样送检，合格后方可用于工程。2、乙方应及时向甲方提供产品合格证明和检验资料。3、如甲方对方采购的材料的质量存在疑议，有提出暂停使用的权力。4、乙方必须按照甲方对工程管理的各项要求组织施工。5、乙方与建筑总包方（或其他方）处于同一施工场地，乙方应妥善保管自身工程材料，如发生丢失，责任由乙方自负。八、甲乙双方责任、权利（一）甲方责任、权利 1、协调乙方与参建施工各方的关系。 2、提供施工用水电口各一处。 3、对工程材料设备的定牌按业主与监理的要求，如采购时，购买指定品牌村料困难，需经甲方同意后，可采用同品质的材料规换。（2） 乙方权利、责任1、 乙方有要求甲方及时确定工程材料设备品牌、价格的权利，且因甲方定牌、定价滞后，可要求工期顺延。2、 对不合格的工程设计，有提出合理化建议并要求修改的权利，与设计单位协商后出设计变更。3、 按设计图纸，施工规范，施工组织设计及其他专项方案施工，满足规范及设计要求，确保工程质量，负责申报进度和结算核对。4、 负责施工自身安全管理，杜绝事故发生，因甲方原因 造成工程质量事故返工工程，其费用由甲方自理，经乙方造成其他经济损失的，甲方承担全部赔偿责任，因延期支付工程款所造成的损失由甲方负责。9、 安全文明施工 1、乙方应按有关规定采取严格的安全施工措施，且安全文明施工，环保卫生费用乙包含在承包范围内，施工中一切安全事故均由乙方承担。 2、乙方负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中施工全部人员的安全，甲方不承担乙方单位或其他人员的伤亡或补偿责任。 3、乙方负责在需要的时间、地点，根据有关部门要滶或现场情况，在本工程施工范围内自费提供和维护所有的灯泡、护栏、警卫信号和警卫，以及对工程进行保护，为公共提供安全和方便。 4、乙方因违章作业，违章指挥，违反安全操作规程，甲方有权责令停工整改，整改合格后方可继续施工，若造成经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。10、 工程质量保证及维修 1、乙方对自身供应的材料及施工质量有质量保证及保修的义务，工程免费保修为壹年，保修期从竣工验收移交甲方之日起计算，保修期间的施工质量问题，乙方未能在保修期满之前解决，则即使保修期满也不能免除乙方的保修责任，并且甲方有权利拒绝支付保质金，直至乙方完成保修任务。 2、工程竣工验收交付后，甲方委托物业公司负责工程保修联系工作。 3、甲方或甲方委托的物业管理单位就某一维修项目累计达三次通知（电话或其他联系方）乙方或在乙方接到甲方通知后24小时内，乙方仍未到现场维修，由甲方或甲方委托的物业管理单位有权利自行安排其他单位维修并按维修费用的两倍从乙方保修金中扣除。 4、在保修期满后，乙方须得到物业管理单位书面确认没有质量问题后，甲方方予结算保修金。11、 工作配合及管理 1、本工程实行监理、甲方工程管理人员及甲方委托的工程监理人员同时履行各项工程管理职责，乙方必须服从甲方工程管理人员和工程监理人员的各项管理。 2、设计变更程序设计院确认项目总监理工程师认可甲方工程部核定甲方领导审批加盖甲方公章。 3、本工程场地内有数家施工单位在现场施工，乙方必须处理好与其它施工单位关系。 4、乙方需搭建的临时设施及材料堆放地点必须经甲方书面同意，并接受甲方的统一安排。 5、甲方指派_为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度、监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 6、乙方指派_为乙方的项目经理负责合同履行，按工程进度要求组织施工，严格工艺质理管理，按期完成施工任务，及时解决现场施工的相关事宜，项目经理必须常驻施工现场，经甲方同意，乙方方可更换项目经理。12、 其它约定 1、在工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方提交工程竣工图、设备使用竣工资等一份。 2、甲方通知乙方在开工后七个日历天内，乙方主要机械设备和管理班子成员必须进驻施工现场，否则视为乙方违约。 3、工程竣工验收前，乙方必须将自身施工的机械设备，剩余工程材料等全部退出施工现场。 4、乙方必须按时参加甲方组织的各类技术会议，协商会议，如乙方未经甲方同意缺勤，则按500元/次赔付甲方。 5、凡甲方定牌的材料设备，乙方在使用前十日上报材料明细表，否则甲方不能确保按期定牌，影响工期的，工期不予顺延。 6、凡乙方支付甲方的各项违约金、水电费、甲供材料均从乙方当期工程款扣除，竣工结算时扣除总承包服务费、费率为总价的1%。 7、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应及时交流，沟通，友好协商，不得影响工程进度如协商未果，可以向工程所在地法院提出诉讼。 8、本合同与招标文件具有同等法律效力，与招标