劳务承包协议书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 工程项目模板制安工程劳务承包协议书甲方： 乙方： 时间： 劳务承包协议书甲方：乙方： 身份证号码：根据工程的施工需要，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，在乙方完全了解本工程特点及熟悉图纸后，经双方友好协商甲方同意将 工程项目工程的 工程劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的责任、权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本协议书（合同），双方共同遵守。 1、工程名称： 2、施工地点： 3、施工部位： 4、承包范围及工作内容： 4.1承包范围：按甲方提供的有关 工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括 以及现场责任区的施工安全、质量、工期进度、文明施工、村料的倒运、分类堆码及场区内所有成品保护等。 4.2 工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范和甲方的施工方案完成承包范围内全部相关工作内容。并且包括但不限于以下内容a、支模架的搭拆、模板的制作、安装、拆除及材料的转运。b、主体部分因设计、施工方案、施工需要而预留下的二次模板制作、安装、拆除，模板木方上铁钉的拨出，砼锅巴清理并转运材料到指定地点分类堆码整齐。c、 所有预留洞口的盒子及施工缝的模板制作、安装、拆除、模板上铁钉的拨出，混凝土锅巴的清理并转运材料到指定地点分类堆码整齐，含楼层放线洞预留盒，上楼层地泵管洞预留盒，核心筒电梯井按扭盒，核心筒机房层内电梯安装预留盒，楼层烟道洞预留盒，强、弱电井（除水电预埋管外）预留洞口盒子，消防预留洞口盒子，人防工程门、窗所需留设的洞口盒子，悬挑工字钢层预埋工字钢处留洞口盒子，外脚手架连墙件处预留洞口盒子，吊料口，后浇带、阳台、地下室顶板、底板安装大型机械（塔吊、人货电梯）而预留的部位等并需进行二次施工的工作部位内容。d、 梁、 柱、板、墙、楼梯踏步（起步）处垃圾清扫口的预留及封堵。e、材料转运、后期维修、模板、木方上铁钉的拨出，混凝土锅巴的清理，并转运材料到指定地点分类堆码整齐。f 、楼层支模架体内检查通道的预留及安放混凝土布料机位置脚下的架体加固回顶。g 、（梁头、板头、楼梯踏步侧墙，飘窗两侧、地下室顶板、底板，吊料口的预留洞口，后浇带等）后浇网的拦设及二次模板的制作、安装、拆除、模板、木方上铁钉的拨出，混凝土锅巴的清理并转运材料到指定地点分类堆码整齐。h、 所有设计变更、施工方案、施工需要增加的模板工作内容。i、地下室甲方要求结构施工成形（不采取建筑做法）的排水沟，模板的制作、安装、拆除、模板、木方上铁钉的拨出，混凝土锅巴的清理，并转运材料到指定地点分类堆码整齐。J、主体部分的飘窗板，节点线条，阳台栏板，反坎，墙体几何尺寸偏差较大的需进行结构处理的（植筋、支模、浇筑混凝土）。K、主体工程所有涨模、爆模按要求的凿打，垃圾清理。U、墙柱定位钢筋切割及安装等。 4.3 甲方有权根据现场实际情况（比如人力不足时、工程进度、质量、安全文明施工、成本控制、工作态度等不符合甲方、总包、业主要求时）对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出任何异议与抗拒，并承担因此而给甲方带来的任何损失责任。5、承包方式、内容、劳务价格及工程量计算方式： 5.1承包方式及内容：包辅材、包主材损耗、包机具（含维修）、包人工、安全、质量、文明施工、进度、验收、材料的看护、保管、各项配合事项等。 5.2包干单价所包含内容且不限于以下内容： 5.2.1模板制作：模板、木枋开锯、模板拼装、配模、平口对缝、旧模板截边刨直、预留孔洞模板制作、变形后的修理、模板双面刷油或脱模剂等，当需要进行局部修补或局部更换时，必须及时进行修补或更换。 5.2.2模板安装：模板嵌缝、钻眼、对拉丝杆安装、支撑体系（轮扣架）的搭拆及转运、墙柱加固等，墙、柱模板脚底砂浆勾缝或钉压脚条及定位筋焊接、墙、柱、梁、板内水泥支撑的安放（厚度在500mm及以上的墙柱使用钢支撑）、架体下方垫木模板或者木枋的安置、预留孔洞模板安置、止水带或止水钢板安装、后浇带留设及封闭、刷隔离剂，冲洗模板内垃圾杂物，浇灌砼时模板、支撑体系的加固维护（看护至少4人），墙、板二次浇灌支模等。楼层板面高低差部位的木枋或槽钢支设、外架连墙钢筋孔洞的钻眼、泵管穿楼板、工程放线预留洞口的模板支设。另外模板工程必须严格按照项目部编制的施工方案和技术交底资料进行施工，各构件模板尺寸按现行规范最小值搭设，为防止漏浆而使用海绵条堵缝时必须按甲方要求施工，对外架班组预埋的钢筋或锚环不允许拆除或移位。配合模板验收，每次至少保证4人以上人数。 5.2.3模板、木枋拆除、支撑体系的拆除、未拔出对拉丝杆切割、模板爆模涨模处的凿打、模板木枋每用一次后准备二次使用前的拔钉子、砼锅巴清理及修复模板（含镀锌铁皮）、刷脱模剂、木枋、模板粘结物的清理并分类堆放到甲方指定地点分类堆码整齐，以便再次使用，工程施工现场及现场以外周边100米范围内材料的水平或垂直倒运。 5.2.4模板制作、安装、拆除、预埋件安装等施工全过程中各种材料的现场水平、垂直运输、楼层间人力（含下层转运至上层）转运、清理、堆码及废材料、施工垃圾运至指定地点、工完场清。 5.2.5单价所含材料：所有模板工程需用材料包括铁钉、铁线、对拉螺栓套管(包损耗)、水泥支撑(包损耗)、钢支撑(包损耗)、线绳、粉笔、铅笔、水管、斗车、扫把、棉纱、砂纸、工作服、劳保用品等所需要的零星材料。5.2.6单价所含小型机具：模板制作、安装工具包括手提电锯、台锯砂轮切割机、（含合金钢锯片、砂轮片）、电钻、钻头、吊线锤、斗车、三级电箱及以后的小型配电箱插座电线盘、照明用碘钨灯等器具。 5.2.7包干单价包含甲方进入现场的原材料、半成品、废料的看护保管。如乙方人员有不良行为盗卖、变卖各种材料以及私自在总包方与甲方不知情下把材料给外单位或其他施工队使用等，甲方按材料进货价的双倍价格进行处罚。53劳务价格及工程量计算方式：5.3.1主体工程：模板及支撑架（不分层高，支撑体系材料）制作、安装、拆除、清理、转运综合包干按优良价 元/m2，合格价 元/m2，综合单价的组成详见附页：模板分项工作内容报价分析表；按砼实际接触面积计算工程量。所有预留部分二次制作、安装、拆除费用均包含在综合包干单价内，不予另行计价。（优良价的意义： ）。5.3.2施工过程中，绝对不会因人工费上浮、管理不善或者单价过低等原因，而出现停工谈单价的现象。5.3.3综合包干单价内已包含除甲方提供的材料以外所有材料，乙方所有的周转材料进场必须符合甲方的要求，经甲方同意后方可进场使用，另甲方现有周转材料与乙方协商议价直接变卖给乙方，乙方不得有异议。乙方按定额消耗量领取材料，如超出领取，超出部分按进场价的双倍从乙方工程款中扣除。5.3.4综合包干单价内已包含后浇带上止水钢板的安装工程（含上下层收口网的拦设，止水钢板、快易收口网由甲方提供）乙方负责电焊机、电焊条等机具材料。5.3.5工程过程中实行挂牌施工，乙方施工进度严格按甲方月度施工计划完成，在甲方组织验收过程中按照规范标准一次验收合格。 5.3.6工程价款的计价方法： 工程量乘以合同包干单价既为结算价款。 5.3.7设计变更工程量按实计算，但单价不予调整。甲方因工作需要调用乙方人员时，乙方必须无条件支持、配合工作，且保质、保量按甲方要求完成任务，计时工单价为普 工 元/工日，技工 元/工日，零星计件或估工按实定价计算。 5.3.8所有合同外增补计时工日、计量工作内容乙方必须在工作完成之日起三日内完成完工单开具及签字审核流程并上报商务部及公司存档，逾期未办理完相关手续视为乙方自动放弃该项施工内容产值。当月完成的所有合同外、合同内的工作内容必须办理完当月工程产值审核、签字流程，具体按甲方相关规定执行。 5.3.9严禁材料浪费现象，如有材料浪费由甲方现场管理人员记录，按月在进度款中按材料购买价双倍扣除费用。 5.3.10以上包干单价包括上述工作所需要的材料费、人工费、机械费以及管理费、保险费、员工医保、社保费、劳保用品费、利润、文明施工费及成品保护等措施费用、现场垃圾清扫费、还包括其他不可预见风险包干费（包括任何情况下的预算外签证用工、点工、借工、窝工、停工等）等一切费用在内。 5.3.11施工过程中因地震、战争、水灾、火灾、台风等自然灾害及国家政策、地方政府政策造成的停工、窝工，甲方不支付任何费用，均由乙方承担。 5.3.12以上综合承包单价在合同期内不予调整，如乙方中途停工要求提高单价，甲方有权立即终止合同，且乙方必须三天内无条件退场。退场后按已经完成的工程量的60%结算，40%作为其他劳务班组进场施工的补偿及甲方经济和名誉损失的赔偿。乙方的履约保证金将作为违约金，甲方不予退还。 5.3.13乙方所承担的责任范围内工作如甲方安排人员施工，突击帮工所产生的所有费用全部由乙方承担外，甲方另收取25%的管理费用。6、优良、合格价评定标准： 模板工程优良、合格价考核标准内容（安全、质量、工期进度、文明施工、涨模、材料浪费、资金管理、工作态度）等，根据模板工程质量验收标准与甲方工程管理规定进行评定，并且甲方项目管理人员可根据工程施工期间对乙方施工范围任何施工部位作工程优良与合格标准的评定，作为对乙方的计价依据。7、付款方式7.1本工程无预付款。7.2本工程按第 种付款方式：第一种：乙方进场正式施工作业，每月25日向项目商务部上报上月25日至本月24日的工作量，经甲方商务部审核完成工程量并确认完成产值；第二种：乙方进场正式施工作业，按节点付款，每完成一个节点，完成当月25日前上报节点内工程量，经甲方商务部审核完成工程量并确认完成产值。节点如下： 7.3本工程付款方式为：按月或按节点支付核对产值的 %工程进度款。7.4项目工程竣工验收后办理结算，结算确认后三个月内支付乙方工程款至总造价的 %，剩余 %待工程保修期满二年后一次性免息支付。7.5项目开工前三个月无工程款，生活费需垫资，拿工程款期间如甲方未能如期付工程款，甲方当月只支付生活费。8、质量与保修8.1 质量等级： 8.2 本工程必须达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主各政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应按照相应创优标准进行施工、验收，乙方必须体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优经验的质检人员驻现场跟班；并实施自检、自查、自纠后上报项目质检部门检查。8.3乙方应严格按照施工图纸和国家现行有关施工、技术规范以及甲方、总包方的要求进行施工，不得违规施工。整个工程质量必须达到约定标准，验收和质量评定必须符合国家施工验收规范(模板制安垂直度、平整度、爆模、涨模等)和质量验评标准。如达不到约定标准或由于乙方原因造成施工质量问题，乙方应必须无条件返修，直至达到约定标准，由此而发生的返修费用和工程工期拖延及材料浪费损失等费用由乙方承担。如乙方未及时有效地完成此项工作，甲方有权安排其他队伍进行施工，由此而发生的额外费用在乙方工程款中扣除。8.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师现场验收通过，出具书面确认后乙方才能进行下道工序的施工；严格执行项目质量管理奖罚条例。8.5质量保修期和保修办法：本工程的保修期限、范围、内容和费用计算等执行国家和建设部规定的建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法以及甲方与建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期内出现由于乙方原因造成的质量缺陷，由乙方负责保修事宜，并承担由此发生的一切费用。若乙方未及时履行保修义务，甲方则自行安排保修事宜，由此发生的一切费用由乙方承担。9、安全、文明、CI施工9.1安全、文明、CI施工标准： 9.2乙方须严格执行安全操作规程，乙方在工程运作过程中所发生的一切可预见及不可预见的事故或事故后果（如安全事故、交通意外、健康问题、人员劳资纠纷等）均与甲方、总包及业主无关，一切责任均由乙方自行承担。如有违法，乙方将承担一切由此产生的经济和法律责任。若由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光或政府处罚，由乙方承担一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。9.3严格执行总承包公司CI标准化管理，若总包方因为CI标志和施工形象要求，统一配发安全防护用具或服装、工作卡等，乙方应承担其制作费用。乙方应积极配合总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。9.4乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守总承包公司及项目部的各项规章制度、管理条例，决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴、穿拖鞋。如有上述现象发生，将视情节轻重，处以五十到五百元的罚款，直至清除工地并交当地公安部门处理。9.5乙方特殊工种施工人员必须持有效证件上岗。所有作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员必须配戴好安全绳，如有不配戴者，发现一次罚款100元/人次。如乙方强行违规操作，不听从甲方管理，出现安全事故由乙方承担全部责任。9.6乙方必须加强对作业人员进行消防安全知识的教育，不得随意动用消防器材，乙方施工人员禁止在宿舍内私拉电线电源、烧热水器、烧电炉等电热器具。动火作业必须向项目部提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。易燃易爆材料要严格落实安全防范制度。9.7做好质量自检工作，树立质量、安全第一的思想，杜绝质量、安全事故。在施工现场中要执行施工现场标准化管理，接受总承包公司和项目部的监督和检查，做到工完料尽场地清，随时保持现场的文明整洁。9.8乙方必须严格服从甲方项目部的管理和安全文明施工要求，如有不服从，按照甲方项目部相关制度进行处罚。9.9严禁打架斗殴乙方内部之间发生一切打架斗殴事件由乙方自己解决与甲方无任何关系。甲方视其情节轻重对乙方还要处以5000.00元至10000.00元罚款。10、环境保护和职业建康10.1乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定（噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等）以及甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。10.2乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护，监视所有施工现场的人员活动、现场设施（无论是由自身提供的还是甲方提供的）和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。11、工期11.1乙方必须按甲方、总包方和建设单位确认的进度计划组织施工，组织足够的人力、物力、接受甲方、总包方、建设单位、监理对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方必须按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，如乙方无力或拒绝执行，则甲方有权采取必要的强制措施（如安排其他队伍进场施工、给乙方增加工人等），乙方无条件执行并承担费用，由此造成的一切经济损失由乙方承担，在乙方结算中扣除。如在施工过程中因乙方原因总工期可能会拖延15天以上（包含15天），在甲方多次要求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后3天内无条件退场。并按已完工程量60%结算，并承担已完成造价10%的违约罚金。11.2 工期各分项进度计划必需满足总包方和业主要求；除地震、战争、火灾、水灾、台风等造成的不可抗力以及业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方根据现场实际情况，对于可能发生各种原因（业主或甲方）因赶工发生的加班已进行考虑。11.3乙方必须按照甲方施工进度计划完成任务。如拖延工期，影响下一道工序的班组施工，造成的经济损失由乙方承担，在当月工程进度款中扣除，补偿给受损失的班组，而且抢回计划要求工期。12、材料管理及成本控制要求12.1甲供由甲方负责采购并实领实用，按公司商务部审核的预算用量考核，损耗量按定额 计算，超预算用量部分按甲方采购价由乙方承担。12.2各种材料做到随用随领，每天按需领料。乙方直接参与材料进场验收并签字确认（与甲方的材料员共同进行质量和数量的验收），杜绝不合格材料进场，避免积压和浪费材料；一旦乙方在送货单上签字该材料则计入乙方材料用量中。12.3乙方应统筹安排以提高材料的使用率，不能浪费材料，每发现一次罚款100-1000不等。12.4因乙方自身原因或无法明确划分责任造成返工、剔凿、修补的材料用量已包括在前述内容中，不再单独计算。13、甲方责任13.1成立项目班子，甲方指定 为项目代表对工程的质量、进度、安全、文明施工及向乙方提出指令性意见，保证总包方与业主签订的合同得以严格履行。13.2审查乙方进场人员素质，进行上岗前的安全教育和技术交底，提供有关施工图纸和技术资料。 13.3负责现场的施工调度和管理，质量、安全的检查、监督，及时办理工程验收和结算。13.4提供现场施工和生活临时设施（含木工加工车间、材料，个人生活用品由乙方自备。）、安全防火措施、生产及生活临时用水用电，施工现场所需的水电线路由总包方负责接至三级电箱，三级电箱以后的线路与设备安装费用由乙方负责，现场小型配电箱由乙方自行提供，乙方须根据工作需要自行提供照明灯具及线路；生活区一切设施（工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管）乙方进住时验收，退场时负责所有设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中扣除相应损坏设施费用。13.5负责提供外用电梯、塔吊大型机械。13.6有权指令乙方更换不合格的管理人员、劳务队伍和不合格的材料、设备、构配件、成品、半成品，乙方必须无条件执行。所有大宗材料设备的采购合同需在甲方备案。13.7甲方在施工过程中根据具体情况有权对乙方承包范围进行调整。13.8提供施工图纸1套。13.9为乙方劳务人员提供食宿安排，但伙食费用由乙方人员自理，住宿由甲方统一安排管理，乙方必须无条件执行。13.10甲方有权因现场施工需要进行调动乙方的作业人员，乙方则无条件服从，并全力配合甲方调动且保证工程质量和进度。13.11甲方有权插手对乙方的作业人员工资支付事宜，并优先进行资金调配，乙方则无条件服从。13.12按合同约定进行拨付工程款和劳务结算。14、乙方责任：（包括但不限于以下责任）14.1乙方全权委托 为代表对自身承包范围工作进行全面管理，落实、完成甲方安排的各项任务。其权限为履行乙方所承担的责任和义务（工程安全、质量、进度、文明施工、工程款收发等全面工作）。14.2乙方所有员工进场必须接受甲方及甲方上级单位对本工程的一切规章制度的管理。14.3乙方必须按照现行劳动合同法的要求，合法有效的提供和使用劳务用工。否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。14.4组织所有的劳务、必须的施工机具、材料（甲方提供的材料、机械除外）和资金等必要的施工力量，成立专业项目组，实施工程的施工和管理工作；无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害，甲方安排乙方合同工作范围以外的工作，乙方必须无条件接受，且立即组织人员配合，按时完成。14.5乙方负责组织高素质的劳务队伍，在签订合同后按总包方、甲方规定时间进行施工，施工前应与所有参与模板工程施工的每一个人员签订劳务用工合同并报甲方备案（用工合同中必须明确工期、安全、质量和现场管理等各项规定及奖罚规定）、提供施工人员的名单、照片与身份证原件及复印件（原件核对后退回），必须接受三级安全教育、劳务实名制登记、计划生育证以及特殊工种操作证等，积极主动上报项目部，否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。14.6乙方必须办理现场出入证，办证费用由乙方承担。在退场前乙方须将此证退还甲方，如未能退还或遗失甲方将按100.00元/个扣罚。14.7乙方必须参加社会养老、和工伤等一切保险，其费用由甲方统一购买工伤保险。发生工伤事故后，由保险公司按国家规定赔偿工伤费用后，3000.00元以内（含3000.00元），由乙方自己承担，3000元以上（超出3000.00元部分，不含3000.00元）由甲、乙双方共同承担，甲方承担50%、乙方承担50%。乙方及乙方进场施工人员在施工过程中非正常工伤事故，甲方概不负责（例如：脑溢血、脑冲血、心脏病、高血压、心肌梗塞等突发性疾病造成的伤亡事故，甲方不承担任何责任）。14.8自备除甲方提供的机械以外的所有用于保障工程进度、质量、安全及文明施工的工具及配件。14.9乙方必须严格遵守总包方及施工现场及生活区等有关规章制度，必须无条件接受甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行处罚由于乙方违规而造成的损失由乙方承担。14.10不得将甲方提供的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整洁卫生，每间房门必须贴有入住人的照片和姓名，供甲方检查，严禁男女混居，违者每人次罚款200.00元。14.11为提高企业形象、满足总承包公司CI要求，由项目部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。14.12所有总包方和业主直接分包的专业工程，乙方应积极给予配合，所有管理、配合费用均含在包干单价之中，乙方不得以任何理由拒绝配合，否则甲方有权采取措施，一切费用和责任由乙方承担。14.13各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并与下道工序办理交接手续，由质检部、分项主管工长及乙方负责人对上一道工序的接收和下一道工序的移交三方签字认可。14.14不得在外架上堆放材料、机具，如有违反发现一处罚款200.00元/次。14.15妥善保管甲方提供的材料机具，如因乙方管理不当导致丢失、损坏，乙方承担原价双倍的赔偿，赔偿款在当月工程款中扣除。14.16施工人员生活费用及工资发放时（乙方必须根据进场三级教育劳务实名制按实制造员工工资表），必须由甲方及总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员手中，如有超支均由乙方自己承担责任或由乙方的履约保证金中扣除支付，更多超支部分按合同相关约定追究乙方法侓责任，由乙方签字确认。14.17施工人员工资领取时，必须提供领款人本人有效身份证、工作卡，并由领款人签字确认。发放工资时向甲方及总包方提供经施工人员确认签字的工资表。14.18乙方因资金问题影响工程进度、质量、安全等等，甲方有权立即调整，清退乙方。交纳的风险押金，甲方一律不退还。14.19乙方进场后，对现场管理人员，必须签订委托书交甲方备案。乙方负责人保证每周不少于5天亲临现场安排指导工作，如有事，向项目经理请假同意后方可离开，否则，按每次1000元处罚。14.20乙方必须保护好现场所有成品和半成品。如乙方人员对任何成品、半成品损坏，承担一切所发生的补修费用。14.21乙方进场施工人员必须是经体检证明健康及年龄不超过60岁的人员，否则，属乙方违约，甲方可给予处罚或要求乙方必须辞退当事人，并视情况严重性要求乙方退场。14.22如乙方施工范围内的文明施工由甲方派人员施工，当施工完成后乙方必须签字确认用工数量，上交甲方商务部门留底。15、奖罚条款：按照甲方或本工程总承包方各项规章制度、管理制度及项目质量管理奖罚条例安全、文明施工奖罚条例执行。16、违约和争议16.1违约责任：16.1.1乙方承诺全面履行甲方、总包方与建设单位的承包合同内容以及本协议的所有条款，保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权采取强制性措施和相应违约处罚，由此造成的所有费用和损失由乙方承担。在施工过程中如经考核乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改，确实达不到合同要求，甲方有权终止本协议，一切损失由乙方自行承担，并赔偿因此造成的甲方损失。 16.1.2如果在施工过程中因出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、批评，使甲方的声誉受到严重损伤，甲方有权单方面解除本协议，所有损失由乙方承担。16.1.3由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔，乙方必须自行妥善解决，如出现上访（政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等）扰乱办公事件（含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等）损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为，甲方将给予每次510万元的违约罚金，乙方承担因此造成的一切损失。同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方承担一切损失。16.1.4在施工过程中如乙方无故停工，视为乙方违约，乙方承担已完造价20%的违约罚金，并按已完工程量60%结算，由此造成的所有损失均由乙方承担。16.1.5乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉，否则甲方有权给予乙方违约处罚，直至予以扣完履约全部保证金。16.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后，如未施工本项目的其他工程，甲方按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件，视为乙方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并给予乙方违约处罚，直至予以扣完履约全部保证金，扣完履约全部保证金都不够时并有权向乙方进行费用追索。16.2争议解决16.2.1甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、乙方与甲方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方若不能取得一致的协商意见，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。17、乙方承诺和担保17.1乙方承诺已经充分理解总包方和业主的总承包合同、甲方与乙方的分承包招标文件，承诺已了解熟悉本工程所在地周边环境市场行情承包单价等因素并承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。甲方不承担因总包方、业主原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，由乙方自己协调处理。甲方根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。17.2乙方承诺所有贵项目的工程款均专款专用支付工人工资，并接受甲方监管。保证不出现任何劳资纠纷、任何工人闹事的现象。17.3施工中严格按照要求，保证质量，不违规施工，更不得私自转运材料。如有违反，自愿承担相应责任及损失。17.4 承诺与项目部各劳务分包单位密切配合，如有投诉，提出整改，如未整改愿承担相应责任或退场，保证不得有异议或闹事。17.5 严格遵守甲方的管理条例及相关规定，负责班组内所有人员的安全，出现任何事故及后果均与甲方无关，由乙方自行承担。17.6 为保证乙方全面履行本合同以及总包方与业主的施工合同，确保本工程的顺利进行，乙方必须在签订本协议的同时提交人民币 万元，（大写 元）的履约保证金，本工程竣工验收后两个月内无息退还。乙方履行不力时，乙方承担违约赔偿，所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除，保证金不够的将自动转变为乙方向甲方的债务。18、协议终止和解除18.1、甲乙双方协商一致，可以解除本合同。18.2、因不可抗力造成合同无法履行双方协商可以解除本合同。18.3、不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止。18.4、因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知，经甲方与总包方、建设单位协商，如总包方、建设单位坚持要求乙方撤离时，本合同终止。18.5、乙方破产或无能力继续履行本合同时，本合同终止。并按已完工程量60%进行结算，乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已购材料、设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离（1-4款处理方法与5款相同）。18.6、乙方转包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程量的50%结算。18.7、乙方单方终止合同，自愿退场结算按乙方已经完成工程量的60%计算，另赔偿甲方协议总价10%的违约金。19、合同生效、终止、份数19.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。19.2如乙方使用本合同与其他第三方签订的任何文件，甲方不承担任何经济和法律责任纠纷，所有后果由乙方承担。19.3本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自签字盖章之日起生效。至本工程完工验收并结清所有价款后终止。20、附页：附页一：安全文明处罚条例；附页二：生活区治安综合治理处罚办法；附页三：劳务工资发放有关细则；附件四：模板分项工作内容报价分析附件五：乙方身份证复印件（正反面）所有合同附件包含该工程总承包方及甲方所有规章制度及相关法侓法规，均作为合同内容。甲 方： 四川瑞成建筑劳务有限公司 乙 方： 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：电话号码： 电话号码：乙方代表身份证号码：签订日期： 年 月 日合同附件一 ： 安全文明处罚条例1、工人进入工地现场一律须正确戴上安全帽，违者每次处罚50元。2、严禁赤脚、穿木屐、拖鞋、高跟鞋人员进入施工现场，违者每次处罚50元。3、严禁带小孩进入施工现场，否则对当事人处罚50200元。4、严禁非专业人员打开配电箱及施工机具，进行乱拉乱接、违章拆除等行为，否则给予100300元处罚，机械操作人员必须专人专机，下班必须切断电源，谨防万一。5、严禁施工现场随地大小便，违者处罚50200元。6、严禁工人聚众赌博、酗酒等行为，一经发现给予没收且每人处罚100500元。7、严禁本工地工人斗殴及出现打群架事件，如出现，给予班组10000元经济处罚，情节严重者送有关部门处理。8、严禁工人私自携带工地上任何材料及机具设备，杜绝小偷小摸行为，违者送有关部门处理，并处10倍价格的罚款。9、严禁私自拆除或破坏施工现场安全围护设施，违者处罚50200元。10、严禁高空抛掷任何材料及施工用具，否则处罚100500元。11、非专业人员不得乘坐井架吊篮及攀登井架，一经发现给予处罚100500元。12、工人下班前应及时清理施工余料及机械清洗，杜绝浪费材料，一经发现每次处罚100元。13、所有在工地人员必须遵纪守法，做好计生工作。14、消防工作必须遵守有关规定，违者责任自负。甲方代表： 乙方代表：日 期： 日 期：合同附件二：生活区治安综合治理处罚办法一、工人进入生活区一律报花名册和身份证复印件，无身份证每人应交200元押金，待