基础设施施工合同模板

基础设施施工合同模板基础设施施工合同模板 基础设施建设着重强调其 基础 的作用 那么基础设施施 工合同又是怎样的呢 以下是在小编为大家整理的基础设施施工 合同范文 感谢您的欣赏 基础设施施工合同范文一基础设施施工合同范文一 发包人 全称 以下简称甲方 承包人 全称 以下简称乙方 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑 法 中华人民共和国合同法 建筑安装工程承包合同条 例 中华人民共和国价格法 及其他有关法律 行政法 规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本建设 工程施工事项协商一致 订立本合同 一 工程概况 工程名称 工程地点 二 工程承包范围 承包范围 三 合同工期 开工日期 xx 年 xx 月 xx 日竣工日期 xx 年 xx 月 xx 日 四 质量标准 工程质量标准 合格 五 合同价款 金额暂估价 大写 人民币 小写 人民币 以实际工程量为准进行结算 六 工程款支付 1 工程开工付至合同价的 40 2 工程完成 50 时付至合同价的 70 3 工程验收合格后付至合同价的 100 七 质量要求 1 工程使用主要材料的品种 规格 名称 经双方认可 2 工程验收标准 双方同意参照国家的相关规定执行 3 严格执行施工规范 安全操作规程 防火安全规定 环 境保护规定 严格按照图纸进行施工 做好各项质量检查纪录 4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定 妥善保护好施工现场周围建筑物 设备管线 古树名木不受损 坏 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作 并办理相关施工手 续 处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系 八 工程工期 1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时 应征得乙方同 意 并支付乙方因赶工采取的措施费用 2 因甲方未按约定完成工作 影响工期 工期顺延 3 因乙方责任 不能按期开工或中途无故停工 影响工期 工期不顺延 4 因设计变更或非乙方原因造成的停电 停水 停气及不 可抗力因素影响 导致停工 工期相应顺延 九 工程验收 1 本工程以施工图纸 作法说明施工 验收规范按照国家 质量评定验收标准 2 工程质量验收 除隐蔽工程需分段验收外 待工程全部 结束后 乙方应提前二天通知甲方 乙方组织甲方进行竣工验 收 双方办理移交手续和工程结算 3 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后 甲方应在三 天内前来验收 逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格 如有问题 甲方自负责任 4 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收 应及时通知乙 方 另定日期 但甲方应承认工序或工程的竣工日期 十 材料供应 1 乙方负责采购的材料 设备须严格按照国家有关价格条 例规定 且均应为符合设计要求的合格产品 并应按时供应到 现场 乙方提供的材料 设备如不符合质量要求 或规格有差 异 应禁止使用 如已使用 对工程造成的损失均由乙方负责 2 乙方负责采购的材料设备 必须按甲方具体的要求采购 并做好材料设备进场的报验工作 甲方负责采购供应的材料 设备 应该是符合设计要求的合格产品 并应按时供应到现场 材料经乙方验收后 由乙方负责保管 十一 违约责任 1 在履行合同过程中发生的争议 双方协商解决 协商不成 可以人民法院起诉 2 如一方违约或擅自中止合同的履行 必须向对方支付违 约金 额度为本合同工程总价的 10 3 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在 质量保修期内承担质量保修责任 乙方在施工期间严格应按规 范进行组织施工 确保文明施工 服从甲方正确指导 配合甲 方圆满竣工 4 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项 本合同价款采用可调价款方式 确定 最终以实际工程量计算 十二 争议或纠纷处理 1 本合同在履行期间 双方发生争议时 在不影响工程进 度的前提下 双方可采取协商解决或请有关部门进行调解 2 当事人不愿意通过协商 调解解决或者协商调解不成的 本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决 十三 合同生效 本合同一式贰份 双方各执壹份 本合同自双方签字盖章后生效 至工程竣工及价款结清后 失效 本合同未尽事宜 双方可协商另签补充协议 合同定订立时间 xx 年 xx 月 xx 日 合同定立地点 本合同双方约定 签字 盖章 后生效 甲方单位 盖章 乙方单位 盖章 代 表 签字 代 表 签字 年 月日 年 月 日 基础设施施工合同范文二基础设施施工合同范文二 发包方 甲方 承包方 乙方 根据 中华人民共和国经济合同法 和 建筑工程承包合 同条例 等相关法律法规 经甲乙双方协商一致 签订本合同 并信守下列条款 共同严格执行 第一条 工程名称 武汉中和设备基础工程 第二条 工程地点 黄陂区罗汉街工业园 第三条 工程内容 以甲方提供的施工图纸及现场确认签单 为准 第四条 工程造价 设备基础按照 元 m 砼 按实际工程量 结算 第五条 承包方式 包工包料 第六条 工期 本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工 工期为 天 第七条 工程质量 按施工验收规范 建筑工程质量检评标 准施工及验收 本工程质量等级为合格 第八条 结算方式 以实际的工程量为结算依据 按月进度 计算 第九条 工程类别及企业等级 按有关规定执行 第十条 甲方权利 派驻工地全权代表 负责与乙方工地代 表进行工作联系 并对设 计 施工技术 经济等事宜办理相 应手续 第十一条 乙方权利 1 按承包工程设计图纸或甲方 具体技术 使用要求组织施工 2 乙方确保工程质量和工期 不偷工减料 如发现偷工减料行为 甲方有权不付款或付部分 款 3 施工中注意安全 施工中发生一切安全事故所引起的损 失均由乙方自负 第十二条 竣工验收与结算 一 工程竣工后甲方按国家有关施工规范 质量检评标准 设计图纸和甲方具体技术 使用要求及实完工程量进行验收 二 验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续 第十三条 付款方式 自开工之日起每月支付实际完成工程量 50 的工程款 工 程竣工验收之后支付剩余 45 的工程款 预留总价款的 5 作为 质保金 于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下 予以 支付 第十四条 保修 按现行建筑工程保修办法执行 竣工验收 时乙方出具保修书 保修期从甲在验收单签字之日起 1 年 第 十五条 违约与仲裁 一 合同在履行中如有争议双方协商解决 如协商不成 提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁 二 确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造 成的经济损失 由乙方自负 第十六条 附则 一 本合同一式两份 甲乙双方各持一份 二 合同有效期限 本合同经双方签章后生效 至工程竣 工验收结清尾款后失效 第十七条 其它 甲方 乙方 电话 电话 签约时间 年 月 日 基础设施施工合同范文三基础设施施工合同范文三 发包单位 以下简称甲方 承包单位 以下简称乙方 甲方因建设需要 委托乙方承建打桩工程 为明确双方各 自的相互权利 义务 根据 中华人民共和国合同法 国家 工商管理局和建设部颁发的 gf 91 0201 建设工程施工合同示 范文本 结合本工程的具体情况 双方经充分协商 特订以 下合同条款 双方共同信守遵行 第一条 工程名称 第二条 工程地点 第三条 工程内容 1 单桩深度暂定 米 共约 条 单桩竖向承载力特征值 kn 单桩竖向极限承载力为 kn 2 本工程乙方包工包料 包打桩人工费 包施工用电缆 包质量 包工期 包安全 包普通桩尖 包焊条等辅助材料 打桩单价 500 桩按 元 米 此单价含桩管材料费及辅 材费 人工费 施工用水电费 普通桩尖 元 个 含税金 如 使用标准桩尖 价格另议 桩接头采用焊接接头 接头不宜多 于 3 个 3 竣工结算时 按实际施工量计算 单桩计算方法 从自 然地面计算到桩尖 送桩深度要求 以甲方工程部及监理公司 现场书面通知为准 送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度 1 米或露出自然面以上 所产生费用由乙方负责 指浪费桩或送 桩过深产生的接桩费用 工程结算以甲 乙方双方确认的最终结算为准 第四条 施工工期 1 自试桩之日起计 个日历天 要求桩机在 年 月 日前进 场施工 并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务 如工期不能 按期完成 每迟一天罚款合同总价的 1 总额不超过合同总价 的 10 2 如因政府停电 设计图纸变更影响施工进度 遇人力不 可抗拒的自然灾害等原因时 如因台风 暴雨造成停工 导致 乙方出现停工 窝工 24 小时以上 经双方协商 签证 工期方 可顺延 3 因其他意外情况的停工 双方应共同查明原因 分清责 任 其损失由责任方负担 由于停工 窝工原因而造成损失时 属甲方责任的 工期顺延 窝工半天起开始签证 窝工的桩机 按每台每天 1000 元补尝 属乙方责任的 由乙方自行赶工 乙 方原因造成工期拖延 每延迟一天罚款 xx 元 第五条 付款方式 一 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款 二 乙方在保质量的基础上 甲方同意以下付款方法 1 甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批 手续 并及时支付进度款 2 打桩完工 桩测试合格付到总工程进度款的 70 3 余下 30 工程款于桩基础验收合格三个月内支付清 甲 方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作 验 收时间越过三个月 甲 乙双方视桩基础为合格工程 并同时 支付工程余款 第六条 承包方式 1 技术要求 根据设计图纸和地质资料 material 乙方确 保单桩设计承载力 2 税金负责 由乙方负责 本工程价格为含税价 3 水电费负责 由乙方负责 第七条 甲方责任 1 甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行 监督签证 2 交施工图纸两份和地质资料 material 一份 并组织有关 部门会审 3 按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的 三通一平 提 供水源 电源到桩基础施工现场 保证施工场地人员 机器 材料进出畅通 由甲方负责清理好场地地面 地下一切障碍物 如场地下陷不能正常施工 甲方必须回填到乙方可以施工为止 费用由甲方负责 确保材料送到指定施工区域 4 甲方负责以书面形式提供细线基点 0 00 标高及送桩深 度 待乙方将轴线及桩位放好后 由甲方组织有关人员进行复核 如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认 5 施工报建手续和报建费由甲方办理和承担 乙方负责提 供有关资料 6 甲方提供桩基础施工图 2 份 工程地质勘查报告 1 份 组织有关部分进行图纸会审 乙方整理后各方盖章后 自存留 底 7 甲方按照乙方提供的进桩计划 及时提供合格管桩 第八条 乙方责任 1 乙方委派 同志为现场代表及项目指挥 2 组织各种机械进退场 开工前向甲方提供编制的施工组 织设计 包括施工现场平面图 网络图及负责人名单 做好各项 施工准备工作 乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用 3 进场时须向甲方提交桩机证及机长 桩机手证 4 如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料 material 5 确保单桩设计承载力 如经检验不合格 乙方负责因此 而导致的经济责任 6 听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项 意见及要求 7 严格控制工程进度 不得拖延工期 及时按阶段向甲方 提交工程进度 以便甲方支付工程进度款 8 乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案 费 用由乙方承担 9 乙方应注意施工安全负责进行安全教育 做到文明施工 注意用电安全 如发生工伤事故 均由乙方负责 现场应设置 安全员 10 乙方应做好现场保安工作及教育 做好四防 加强防 范措施 设置专人负责 11 工程完工后 乙方按 城市档案管理规定 做好施工 原始记录 汇集施工技术资料 material 作竣工验收文件移交甲 方 一式四份 第九条 注意事项 1 乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工 如质量不合 格属乙方造成的 其返工费用由乙方负责 2 按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验 收 3 施工过程中出现的断桩问题 如属施工技术问题 则由 乙方负责 如属地质和桩自身质量问题 则由甲方负责 4 打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致 承台或基础梁加大 相应的费用由乙方负责 5 因地质原因所致压桩机不能施工 甲方可改用其他方法 施工如冲孔灌注桩 所产生的费用由甲方负责 不列入本合同工 期内 第十条 当不可抗力因素消除后 双方应继续履