工程施工合同_0

1/6工程施工合同发包方（甲方）签订地点承包方（乙方）甲乙双方根据我国合同法及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下1、工程概况2、工程名称工程地点承包范围承包方式承包内容3、开工日期工期4、工程质量标准5、工程造价人民币大写（人民币小写）6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从2/6工程款中扣除水电费。7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。8、付款方式合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的。尾款做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。10、结算按执行。11、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的为违约金。；2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿3/6对方相应的经济损失；3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的为违约金；12、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决1、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2、向合同签订地人民法院起诉。13、其他具体规定14、附则1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。2）、本合同签订后工程不得转包。3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称单位名称（加盖合同专用章）单位地址单位地址4/6法定代表人法定代表人委托代理人（签字）委托代理人（签字）联系电话联系电话帐号税号邮编邮编传真号码传真号码开户银行开户银行户名户名账号账号签约日期（即合同生效日期）年月日工程施工合同相关内容装磺合作协议甲方身份证号乙方身份证号兹有甲、乙双方友好协商一致，达成以下协议1、甲方同意乙方使用“装潢有限公司一分公司经理”的名义对外承接家庭装磺业务。吉林省住宅装饰装修施工合同发包人_承包人_吉林省建设厅监制吉林省工商行政管理局XX年6月说明1此合同文本是根据中华人民共和国合同法及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程建筑安装工程勘察合同建设单位5/6_合同编号_工程名称_工程地点_保密程度_年_月_建设工程勘察合同国家工商行政管理局制定委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。CONTRACTFORPROJECTINSTALLATIONTHISCONTRACTFORPROJECTOFINSTALLINGMAINENGINEISMADEON_，BYANDBETWEEN_COMPANYLTD（HEREINAFTERCALLEDPARTYA）AND_COMPANYLTD（HEREINAFTERCALLEDPARTYB）1建筑安装工程招标合同范本（投标书）_（建设单位或招标办公室）在研究了_建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务我们的投标书（标函）内容如下我们的企业6/6装修监理协议甲方_乙方_关联方_鉴于乙方未被确认为甲方办公楼装修施工方，而依协议转为该工程施工监理方，甲乙双方及关联方经协商达成如下