XX房地产公司桩基检测合同.doc

XX房地产公司桩基检测合同 x xxx房地产开发有限公司合同文本项目名称发包方承包方签约地点签约日期合同类别说明合同类别代号合同类别代号合同类别代号项目投资建设工程施工CO建设工程设计DE建设工程监理SU建设工程勘察PR建设工程测绘SD物资采购PU广告发布业务AD劳务用工WO土地征收LA房屋拆迁HD其它OT桩墩基检测试验合同委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方将XX商业广场二期工程进行人工挖孔桩及墩基检测任务。 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程检测工作，经双方协商一致，就本工程检测工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况1.1工程名称XX商业广场二期工程桩及墩基检测1.2工程地点1.3工程规模、特征用地面积8356，建筑面积约800001.4技术要求建筑基桩检测技术规范JGJ106- xx、建筑地基基础设计规范GB5007- xx、建筑地基工程施工质量验收规范（B50202-xx）及设计图纸等。 第二条检测方法、内容、数量及费用2.1经双方协商，甲方委托乙方进行桩基检测的方法、内容、数量及单价如下:。 序号检测方法检测内容检测范围及数量包干单价总价备注1低应变法（动测）桩及墩身完整性场地内桩及墩量暂定62根145元/根按实际发生工程量进行结算，即包干单价*实测数量以上价格均已含税，抽芯检测费与双方之前约定的价格不一致的，以本合同价格为准。 2钻芯法（含设计要求持力层厚度）桩身完整性桩身混凝土强度总桩数的10%且不能少于10根桩（暂定100米）180元/米第三条合同工期3.1本工程桩墩基检测工作开工日期以甲方下发的开工令为准，工期共20天（其中检测工期12天，资料的综合，成果报告编制5天，提交详细完整报告3天）。 3.2由于现场不具备检测条件或甲方提供资料不全以及因天气等不可抗力原因而未能按期完成的，检测时间顺延。 第四条付款方式4.1乙方完成检测工作并提交正式检测报告经甲方及政府建设行政主管部门审核认可后10天内，甲方支付全部桩墩基检测费用。 4.2甲方支付乙方款项前，乙方必须提供工程所在地税务部门开具有效的全额有效发票，否则甲方可拒付。 第五条双方责任5.1甲方责任5.1.1根据工程所须进行的检测方式，提供与该检测方式以下对应的资料确定检测桩墩号，提供相关的设计、施工及场地岩土工程等技术资料。 对检测有特别技术要求的，提供桩号、桩径、桩长、桩身混凝土设计强度等级及单桩承载力设计值及其它与检测有关资料。 5.1.2根据工程所须进行的检测方式，做好以下协调工作检测场地的平整、确保施工道路能通到检测现场、桩周处理、桩头处理、基坑开挖并提供检测用水用电等。 5.1.3负责协调检测方与现场各方的关系，配合乙方进行现场检测工作。 5.2乙方责任5.2.1乙方配合甲方协调与当地政府各级主管部门的关系，处理好正常事务。 5.2.2检测设备、仪器及压重物负责安装及进退场，并负责设备保护工作。 5.2.3严格按照建筑基桩检测技术规范(JGJ106-xx)及其他有关桩检工作的规范、规程、标准进行现场桩检工作。 根据甲方的要求,乙方提供正式检测报告一式三份，在合同约定的时间内进行现场检测，按时提交检测报告。 5.2.4保证检测公正、方法科学、数据准确，服务及时。 保证具有承接项目所需的资质和资格，保证检测结果报告符合执行规范、规程和地方管理条例规定。 提交的检测报告应盖有“湖南省计量认证证书CMA”标志。 5.2.5负责协调好当地政府建设主管部门的关系，确保检测报告能通过相关部门的检查与认可，并配合甲方的存档备案工作。 第六条违约责任6.1由于甲方未能给乙方提供必须的资料或工作条件而造成停、窝工，工期按实际停工日顺延。 6.2甲方未按合同规定时间（日期）付款，每超过一日，应支付应付而未付检测费的万分之五的逾期违约金。 6.3乙方提交的检测成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工检测费用由乙方承担，如给甲方造成的损失由乙方承担。 经返工仍不能达到质量要求通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应支付甲方违约金6000元，同时由乙方承担由此给甲方造成的全部损失。 因检测质量而造成工程事故或经济损失时，乙方除退还（免收）检测费、承担应负的法律责任外，还应承担由此给甲方造成的一切经济损失。 6.4合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，对乙方已完成的工程量甲方应据实结算。 6.5乙方逾期提交检测成果资料，每逾期一日，承担500元/天的违约金，超过五日仍未提交，甲方有权解除合同，乙方应支付甲方违约金6000元，同时由乙方承担由此给甲方造成的全部损失。 第七条廉洁保证条款乙方不得给予甲方相关人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，否则不论数额大小，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金，如合同尚未履行终结，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。 如存在甲方相关人员向乙方主动索取任何形式的利益，乙方可向甲方举报（举报电。 本条款独立存在，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。 第八条本合同执行过程中发生纠纷时，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。 第九条本合同未尽事宜，由双方当事人协商签订补充协议，补充