市政道路工程第三方检测监测服务项目合同范本

2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 9 市政道路工程第三方检测监测服务项目合 同范本 工程材料及现场检测服务合同 合同编号 项目名称 增城经济技术开发区核心区创业大道二期市 政道路 工程 甲方 广州南香山建设投资有限公司 乙方 签订时间 2019 年月 甲方 广州南香山建设投资有限公 乙方 受广州南香山建设投资有限公司委托 承接增城经 济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程的工 程材料及现场工程质量检测服务工 作 为明确双方的权利和义务 共同保证检验工作的质量 工期 结合本项目的具体情 况 双方在平等协商一致的原则下达成以下合同条款 共 同遵守 第一条工程名称 增城经济技术开发区核心区创业大道 二期市政道路工程 第二条服务方式 有偿检测技术服务 第三条工程地点 广州市增城经济技术开发区内 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 9 第四条检验服务内容为 建设工程主管部门 监督部门 要求的具有质量监控作用的材料 检测 地基基础检测 土工试验 市政道路 排水工 程检测 工程监测等检测 以及为工程验收提供依据的检测项目 服务范围除以上 工程检测 试验工作外 还包括 与工程所在行政区域的相关建设行政主管 部门和监督部门进行检 测工作的协调 申报检测技术成果的审批 保证技术成 果能够通过相关部门认 可 确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣 工验收 在进行检 测任务的过程中与该工程相关的施工单位 监理单位 设计单位 咨询单位 建设主管部门等相关单位的协调工作 检测数据 的有关信息通过连接系统 进行传输报送 第五条检测费用及付款方式 1 合同金额 暂定金额 万元 大写 人民币 工程量 以建设单位确认实际完成检测量计算 各检测项 检测工程量详见附件 1 测工程量清单 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 9 2 1 本工程所有检测项目的综合单价按照在 广东省 房屋建筑和市政工程工程质 量安全检测收费指导价 第一批 粤建检协 2015 8 号 有关收费标准及市场价的基 础上结合乙方中标时所报下浮率进行下浮计算 在合 同实施期间检测费按实际完成工作 量调整 但费率浮动幅度不变 2 计算公式 检测费 实物工作量 检测综合单价 1 投标下浮率 3 建设单位有权根据实际情况对建设内容进行调整 检 测工作量也随之调整 减 少的项目无论有无替代 建设单位都不予补偿 4 最终合同结算价以财政部门审核的结算价并结合所 报下浮率下浮后结算 结算 价最终不得超过财政概算评审价 3 检测项目综合单价己包括为实施和完成本合同检测 工作清单所需的材料费 劳 务费 技术服务费 编制检测实验报告 试验检测仪 器设备使用费 机械进退场费 检 测所需的各项辅助工作费用 交通费 措施费 管理 费 利润 规费 按广州市建设项目 收费标准 税金 堤围防护费 编制检测报告等费用 以及合同明示或暗示的所有一般风 险 责任和义务等 是为完成本合同检测的全部利润等 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 9 所有服务费用 在整个合同执行 期间 采用包工 包料 包质量 包工期 包验收 包 安全 包文明施工的承包方式 综合单价保持不变 并不因劳务 材料 机械等成本的 价格变动以及工程量变化的影响 而做任何调整 本综合单价已充分考虑并包含检测过 程中的施工机械 人员的多次进退 场等问题 4 若甲方要求增加的检验材料或项目超出上述清单和 粤建检协 2015 8 号文件 范围的 检测综合单价由双方另行协商确定 但下浮率费 率浮动幅度不变 5 结算时 根据双方和监理工程师共同确认的工作量 乘 以综合单价计算 以相 关财政主管部门最终审定的结算价为准 1 乙方可按每季度实际发生的检测工程量申请检测进度 款 乙方须在每季度第一个 月的 20 日前把本工程上季度检测项目明细清单交给监 理单位和甲方确认 确认无误后乙 方应按甲方的相关要求提交进度款支付申请并开具专 用增值税发票 甲方应在收到进度 款支付申请并开具专用增值税发票后 15 天内 按应支付 金额的 90 支付给乙方 2 当检测费用累计支付至本合同暂定总额的 90 时 暂 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 9 停支付检测服务费 3 待合同约定的所有工作内容完成后 甲方取得最后一 批检验报告时 乙方可向甲 方提出结算申请 须提供完整的结算资料 结算经相关 财政主管部门审定 且乙方提交 结算尾款请款资料后 28 天内 甲方向乙方付款至最终结 算价 7 甲方或甲方委派人提供的检验产品 经乙方根据国家 相关试验规程检测出结论 为不合格 由此而产生的复检或其他损失乙方不承担任 何责任 复检费用不纳入本合同 内 8 若有乙方资质不能覆盖的检测内容 由乙方书面报告 甲方并得到甲方同意后乙方 可分包检测项目 分包承包人应具备相应检测项目的资 质 相关费用已包含在本合同费 用之中 第六条检验内容及技术要求 1 依据送检样品及委托检测项目进行检测 送检办法和 检测项目执行国家及省市 现行检验标准及方法 批 次按经批准的检测方案或国家标准及省市相关规 定执行 第七条甲方责任 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 9 1 会同当地建设工程质量监督部门以及设计 监理等 单位确定检测方案 数量及 位置 提前 3 个工作日通知检测单位 安排进场检测 并协 调检测过程中与第三方出现 的问题 2 按送检要求送检材料样品 或根据现场检验需要 填写 检测委托单 提交见证 手续 视情况提供相关的工程概况 工程地质资料 设 计资料 施工原始记录 施工 面分布图及其他有关资料 做好样品标识 并对送检样 品的代表性和准确性负责 3 由甲方指定专人见证现场检验工作 当甲方以书面通 知乙方检验日期 乙方如 期进场检验时 见证人无书面延期检验通知而未能到达 现场 则视为对乙方检验的认可 4 无偿提供现场检测项目所需的场地道路 用水 用 电条件及必须的人员配合 5 甲方按合同第五条内容的付款方式和时间 向乙方支 付检测费 第八条乙方责任 1 按合同约定的工作项目和要求进行工作 向甲方提供 检测前准备工作的技术咨 织符合国家相关资质要求的技术人员 仪器设备按约 定的时间进场 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 9 同规定及国家有关规范进行检验 对检测结果的合法性 真实性 客观性 可靠性负责 4 乙方应保护甲方的知识产权 不得向第三人泄露 转 让甲方提交的技术经济资 料 5 甲方送交待检产品样品后 10 个工作日内完成检测工 作 并出具符合相关验收要 求的检测报告原件一式八份 6 乙方在施工作业期间应对自己员工行为负责 第九条违约责任 1 若提交的检测报告书不符合相关要求 乙方应及时采 取有效措施 积极 主动 地弥补过失 在甲方要求的规定时间内保证报告书能够 达到要求 2 由于乙方原因造成检测成果质量不合格 造成重大经 济损失或工程事故时 乙 方除应负法律责任外 还应赔偿甲方损失 3 乙方未按规定时间提交检测报告书 每超过一日 扣减 该项应付金额的 1 4 若乙方逾期壹个月未能提交检测报告的 甲方有权与 乙方解除本合同 且甲方 无需向乙方支付本合同任何费用 5 甲方未按规定时间审批支付检测费用 财政审批影响 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 8 9 支付的情况不属违约 每 逾期一天 按应付金额的 1 向乙方支付违约金 6 本合同在履行过程中发生争议的 由双方当事人遵循 平等互利和诚实信用的原 则协商解决 协商或调解不成的 按照下列第 2 种方式解 决 1 提交原告所 在地的仲裁委员会仲裁 2 依法向原告所在地的人民 法院起诉 第十条其它约定 1 根据国家的有关法规 为确保检测结果的公正性 任何 一方均不得干预正常的检 测工作以及检测结果 以免影响检测结果的准确性 2 未尽事宜另行协商解决 3 本合同一式四份 甲乙双方各执二份 合同有效期为 自双方签字盖章之日起至乙 方