景观工程设计合同

景观工程设计合同景观工程设计合同 工 程 名 称 工 程 地 点 发 包 人 设 计 人 签 订 日 期 发包人 设计人 根据 中华人民共和国合同法 及国家相关法律法规 结 合工程的具体情况 为明确双方责任与义务 本着平等 自愿 公开 协作配合 确保工程设计质量的原则 经甲 乙双协商一 致 甲方将其所要开发建设的 项 目景观设计发包给乙方承担 特签订本合同 以共同遵守 第第一一条条 本本合合同同依依据据下下列列文文件件签签订订 1 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章 3 建设工程批准文件 第第二二条条 本本合合同同设设计计范范围围 甲方提供图纸用地范围内的景观绿化设计 附甲方提供 设计图纸 第第三三条条 设设计计阶阶段段及及内内容容 1 本合同设计阶段为施工图设计 2 施工图设计内容如下 1 设计说明 2 总体平面图 3 网格放线图 4 尺寸定位图及坐标定位图 5 竖向设计平面图 6 给排水设计平面图及说明 7 电气照明平面图及设计说明和系统图 8 植物设计平面图及说明 9 局部放大详图 10 铺装 详图 11 中心雕塑施工图 12 假山 水景施工图 13 花架 图腾柱 坐凳 景观石 文化墙等方案中的园林小品 施工图 14 各种户外休闲用具和设施的选材 布置图和设计大样指 引图 15 儿童游乐场施工图 健身广场 施工图 16 各种细部图 17 方案中包括的其他园林景观施工图 18 设计方 认为可以优化的有关园林景观施工图 19 提供 发票及盖出图专用章 20 提供蓝图8 套 提供电子文档一份 注 电子文档需施工图确定后提供 第第四四条条 甲甲方方应应向向乙乙方方提提交交的的有有关关资资料料及及文文件件 序号资料及文件名称 1 有关设计方案 2 最后批准之规划总平面图 DWG 电子文件 标高图 原规划和现状 3 住宅建筑平面图 DWG 电子文件 立面图和实景照片或建筑用材和颜色 4 配套设施位置图 箱变 土建现状 5 地下管网系统图 排水图 灯具位置 6 地上车位分布图 7 景观预算和限额设计标准 8 甲方授权签字决定和提供最终反馈意见的景观代表 9 关键官方相关设计规范 第第五五条条 设设计计费费用用及及支支付付进进度度 设设计计费费用用 本次设计景观绿化总面积约 42700 扣除建筑占地面积 甲 乙双方协商总价为 150000 元 壹拾伍万元整 此设计费用包括所有 设计费等一切费用 支支付付进进度度 1 自合同签订之后三个工作日内预付 40 作为定金 合计 60000 元 定金交付之日起第二个工作日为设计总工期的开始日期 2 施工图提交时 再付 50 合计 75000 元 此阶段费用付清后 提 供图纸 3 施工图纸会审通过并提交蓝图及电子文档和发票时 再付 10 合计 15000 元 此阶段费用付清后 提供上述内容 第第六六条条 设设计计 期期限限 设计期限为 30 天 第第七七条条 双双方方责责任任 甲甲方方责责任任 1 甲方向乙方全面介绍该项目的功能及设计要求以及设计所需的资料 在 2 日内向设计人提交资料及文件 并对其完整性 正确性及时 限负责 发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计 2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 5 天以内 设计人按合同规定 交付设计文件时间顺廷 超过规定期限 7 天以上时 设计人员有权重新确 定提交设计文件的时间 3 甲方变更委托设计项目 规模 条件或因提交的资料有误或提交的资料 作较大修改 以致造成乙方设计需返工时 双方除需另行协商签订补充 协议 或另订合同 重新明确有关条款外 甲方应向乙方所耗工作量向 乙方增付相应的设计费 4 为维护乙方的技术所有权 甲方不得以任何方式把该项目的文件及相关 资料转让给第三方重复使用 5 乙方交付设计资料及文件后 甲方应及时对设计进行审查 对乙方做 出修改意见 并可酌情延长设计材料递交时间 乙乙方方 责责任任 1 乙方根据甲方提供的资料 场地和具体要求全面组织相关技术人员现 场勘察 研究 制订出最佳的施工图纸 2 乙方交付设计资料及文件后 甲方应及时对设计进行审查 根据审查 结论对不超出范围的内容做必要的调整补充 3 设计人保证对发包人提出的审查结果和发包人的实际要求及时的做出 更改 达到发包人满意为准 4 负责向发包人及施工单位进行设计交底 处理有关设计问题 第第八八条条 违违约约责责任任 1 在合同履行期间 甲方要求终止或解除合同 乙方未开始工作的 不 退还甲方已付的定金 已开始设计工作的 工作量不足一半的 按该阶段 设计费的一半支付 超过一半的 按该阶段设计费的全部支付 2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费 每逾期 支付一天 应承担支付金额千分之二的逾期违约金 超过七个工作日以上 时 乙方有权暂停下步工作 并书面通知甲方 甲方的不审查设计文件或 本合同项目停缓建 甲方均按本条第一项规定支付设计费 3 由于乙方自身原因 延误设计资料及设计文件的时间 每延误一天 应减收该设计阶段金额的千分之二 4 合同生效后 乙方要求终止或解除合同 乙方应双倍返还定金 第第 九九 条条 其其它它 1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时 双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同 2 本合同第三条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过 工程设计 收费标准 规定的份数 设计人另收工本费 3 本工程设计资料及文件中 建筑材料 建筑构配件和设备 应当标明 其规格 型号 性能等技术指标 设计人不得指定工厂 供应商 发包 人需要设计人的设计人员配合加工定货时 所需费用由发包人承担 4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时 双方应及时协商解决 5 本合同发生争议 双方当事人应及时协商解决 也可由当地建设行政主 管部门调解 调解不成时 双方当事人同意由 郑州仲裁委员会仲裁 双方 当事人未在合同中约定仲裁委员会仲裁 事后又未达成仲裁书面协议的 可向人民法院起诉 6 本合同一式 4 份 发包人 2 份 设计人 2 份 7 本合同经双方签章后生效 8 本合同生效后 双方均按合同规定内容履行义务 双方履行完合同规定 的义务后 本合同即行终止 9