单项工程合作协议(标准).doc

单项工程合作协议书甲方：乙方： 根据中华人民共和国合同法、建筑法等相关法律规定，依据平等互利、协商一致的原则，经甲、乙双方友好协商，对以下工程实行单项工程合作，由乙方工程项目经理部进行施工管理及预结算，并办理交竣工资料等工作。具体条款如下：第一条 工程概况1.1 工程名称： 装修工程1.2 工程地点： 第二条 合同工期2.1 本工程工期依据本工程建设方与总承包人或甲方签订的承包合同或装饰分包合同确定，上述合同工期调整的，本分包合同相应变更； 2.2 乙方已充分考虑了甲方可能对工期变更，并承诺一旦接到此种通知或指令将立即执行，并且不会对此提出费用增加的要求。第三条 合作方式及工程款支付方式3.1 乙方按规定向甲方上缴甲方与工程建设方或总承包人结算总造价 的工程管理费（上缴管理费中不含税金及当地常规费用，发生的建筑业及地方规费由甲方直接从工程款中代为扣交，或乙方在当地交纳）。3.2 甲方所应收的管理费与建设方拨付的工程款同步同比列进行，但质保金额度的管理费和税金及当地常规费用，应在施工期收取的最后一次拨款中全部扣回。3.3 乙方除上缴管理费给甲方外，其他收益全部归乙方所有，实行独立核算，自负盈亏。3.4 支付方式3.4.1 进度款：工程进度款由乙方向建设单位收取后汇入甲方指定帐号，工程所需的履约保函、垫资款及维修保证金由乙方负责。甲方扣除管理费、履约保证金、税金及保险等费用后，将工程进度款余额，拨付乙方委托指定账户，每一次拨款乙方均要提供同等金额的发票提交甲方财务平帐。否则，将按税务有关规定代扣上缴所得税。 3.4.2 履约保证金：甲方扣留乙方工程结算总价的5%作为履约保证金，待工程交付业主验收合格且乙方提供完整的结算手续（结算单及合法发票）后退还50%，余下履约保证金同保修金一并退还。第四条 双方权利和义务41 甲方权利义务411负责审查乙方编制的施工方案和施工组织设计及施工进度计划；412负责协调乙方施工质量的验收以及协调办理验收手续；413负责审核乙方结算资料，收集乙方各种报表；414 甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出，并赔偿乙方有关损失，工期给予相应顺延。42 乙方权利义务4.2.1 乙方必需在国家政策允许的范围内组织施工及进行各种与本工程施工有关的经营活动。4.2.2 乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。 4.2.3 甲方与本工程建设方就本工程签订的其他文件，同样由乙方履行并承担相关责任。4.2.4 乙方负责组织项目的施工、与本工程建设方办理工程结算、竣工资料的编制、收集等工作并及时上交甲方指定部门备案4.2.5 现场施工安全有一票否决权，全体参施人员要认真执行安全施工管理条例、施工安全操作规程，和相关施工安全的政策、法律、法规；现场施工安全所有责任由乙方负责；乙方进场施工前必须为该工程全部人员办理人生意外伤害保险后，方可进行施工作业。4.2.6 工程施工过程中，乙方必须严格履行甲方与建设方签订的工程施工合同，因违纪、违规及工程的质量、工期、安全事故发生的费用，以及给甲方造成损失而发生的费用，均由乙方承担，同时甲方保留追究乙方相关法律和经济责任的权利。4.2.7 乙方不得采购和使用假冒伪劣及不合格、无环保证明的装饰材料，如因使用不合格装饰材料所造成的一切经济责任或法律责任均由乙方承担。4.2.8 乙方应按月向甲方提交工程所需的各种资料及报表。4.2.9 甲方派一名现场总监，指导乙方搞好工程质量、施工安全和印章管理等工作。费用根据甲方规定，按每月 元收取综合管理费，所派人员工资由甲方发放，现场住宿由乙方负责。4.2. 10 乙方用 名义开展工作。但是乙方的材料采购合同、对外的经济联系、劳资关系不能以甲方名义进行，但必须满足本合同5.1、5.2条相关规定，否则由此引起的法律经济责任甲方不承担任何责任。如遇特殊情况，乙方必须以书面报告通知甲方，经甲方书面批复（按公司相关规定收到履约保证金）后方可以甲方名义或项目部名义进行以上业务。第五条 施工组织形式5.1 劳务分包的选用：乙方必须与在当地注册的劳务公司签订有效的劳务分包合同，该劳务合同须交一份原件给甲方留底。乙方代表甲方在项目的实施过程中负责建立劳务队伍花名册、对劳务工人进行考勤、对劳务费用的支付全面负责，并上报以上资料原件报给甲方。乙方必须保证劳务人员的工资足额发放，不存在拖欠民工工资的行为。5.2 材料采购：乙方承担本工程所需的一切材料的加工、订货，乙方需上报甲方所有以乙方名义签订的材料采购等经济合同复印件，口头协议需由乙方出具书面说明以明确所发生的经济合同相关内容。5.3 机械设备租赁：工程各类机械设备均由乙方承租使用，费用由乙方自行承担。乙方责任对本工程各类机械设备进行检查验收并承担相应责任。第六条 质量检查与返工6.1 工程质量必须达到合格标准。6.2 乙方应随时接受甲方代表或其委派人员的检查，必须为检查、检验提供便利条件，并按甲方代表或其委派人员的要求返工、修改，并由乙方承担返工及修复的费用。第七条 安全生产7.1 乙方应自觉遵守执行中华人民共和国国家政府（含地方政府）、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规以及甲方的有关企业规定。7.2 乙方根据施工工程范围编制施工组织设计和有针对性的安全技术措施方案。乙方根据安全技术方案,制定出专项的安全技术管理措施和有针对性、及时性的安全技术方面的交底；7.3 乙方必须持有企业安全资质认可证、施工安全生产许可证，乙方的负责人应持有年度的安全生产考核证；7.4 乙方所使用的劳动保护用品,必须符合工程当地政府有关部门规定的有关安全规范标准。7.5 乙方应按有关规定，必须为从事危险作业的职工办理工伤保险，并依法办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工设备办理保险，支付保险费用。乙方应在现场采取严格的安全防护措施，一切因为乙方的原因造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济赔偿，妥善处理好善后工作；属于甲方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济赔偿，但具体的善后工作由乙方负责，甲方不直接与伤亡职工或家属发生任何形式关系。乙方应当承担因为乙方事故的善后处理不当而给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。第八条 违约责任8.1 乙方不得以此合同为依据，与第三人签订合同。乙方不得再将该工程分包或转包他人和其他经济组织。乙方在其工程施工中形成的债务，由乙方个人自行解决。不得以此合同为依据，起诉甲方。8.2 对乙方未经甲方同意而以甲方名义发生的任何对外经济活动属于无效行为，由此而造成的一切损失由乙方自行承担。甲方若是因此对第三人承担相关经济责任，有权在支付乙方款项时抵销或另行向乙方追偿，情节严重的甲方有权追究其法律责任。8.3 验收达不到质量标准的部分，甲方有权要求乙方按甲方限定时间返工直到符合质量标准。同时，检查及返工不应影响乙方及其它专业工序的正常施工，如影响施工正常进行，由此发生的费用由乙方承担，发生质量事故或质量问题不及时整改，甲方还将按项目管理制度对乙方进行处罚。8.4 因乙方原因达不到质量标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到质量标准，乙方承担违约责任。8.5 乙方以甲方名义签订合同或承接工程，导致甲方被诉或被列为第三人、共同诉讼人、诉讼代表人的，甲方在接到传票或应诉通知后，由甲方法律部门以签呈形式通知甲方财务，扣留责任单位不少于案件标的的资金，作为案件支付欠款的保证金。案件标的在10万元及以下的，对乙方处以2000元的罚款；案件标的在10万元以上的，对乙方处以2000元的罚款的基础上，处以判决金额1%的罚款。（罚金作为甲方领取和送交传票，传唤谈话等文书交通、误餐对接法院等费用）乙方未经甲方同意以甲方名义签订合同、承接工程，或因其他原因，导致甲方被诉或被列为第三人、共同诉讼人、诉讼代表人的，甲方扣留案件标的损失保证金并处以案件标的20%的罚款。乙方要求以甲方名义进行起诉的，按案件标的收取管理费，案件标的20万元及以下的，每个案件收取1000元管理费；案件标的在20万元以上的，在收取1000元管理费的基础上，按案件标的的0.5%收取管理费。诉讼案件导致甲方帐号被查封、银行存款被扣划、甲方财产被查封、甲方办公场所被围堵 、查封，对甲方生产经营造成不良影响的；或甲方有关人员被法院、公安机关、检察机关等国家机关处罚或受到人身伤害、财产损失的，由乙方对相关费用、损失进行赔偿，并按照本办法进行双倍的处罚。 其他经济民事纠纷导致上述情形的，处以相同的处罚。 第九条 工程保修乙方将工程交付甲方的同时，承担保修责任，保修期按甲方与建设方签订合同执行，且保修期为2年。第十条 争议甲乙双方因本合同发生争议时，可以通过协商，