XXXXX经济开发区(高速公路)景观绿化工程施工合同.doc

GF-2012-0201XXXXX经济开发区（高速公路）景观绿化工程建设工程施工合同中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局贵州省建设厅贵州省工商行政管理局监制第一部分 协议书发包单位（全称）：XXX市开发投资有限公司承建单位（全称）：XXXXX经济开发区景观绿化有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：XX市XX大道东延伸段绿化工程工程位置及工程概况：XX市XX大道东延伸段绿化工程总面积156550平方米，施工面积599000平方米，包含行道树种植、中间隔离带及街边小广场等XX市XX大道东延伸段绿化工附属工程。资金来源：银行贷款 二、工程承包范围承包范围：XXX市XX大道东延伸段绿化工程施工图全示内容及设计变更内容。三、合同工期：开工日期：2012年3月19日竣工日期：2012年6月2日合同工期总日历天数：75日历天四、质量标准工程质量标准：达到国家质量验收标准五、合同价款金额（大写）：（人民币）柒佰玖拾陆万捌仟伍佰壹拾柒元陆角陆分￥：6881871451.66元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书及招标文件3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2012年 3月15日合同订立地点：XXX市开发投资有限公司本合同双方约定：双方签字、盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 电话： 电话： 传真： 传真： 邮政编码： 邮政编码： 第二部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议部分第六条顺序。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：建筑法、招标投标法、工程量清单计价规范、合同法、贵州省招标投标条例等国家现行有关规范标准及地方政府法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行有关技术规范。发包人提供标准、技术规范的时间：不采用。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商解决。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前8日内发包单位向承建单位提供施工图陆套。发包人对图纸的保密要求：须经发包单位允许，才得将本工程项目图纸外借、不然属保密级。使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：XXX 职务：总监理工程师发包人委托的职权：按监理合同约定的职权。5.3发包人派驻的工程师姓名：XXX 职务：工程师职权：现场监督、管理、协调。 7、项目经理、技术负责人姓名：XXXX 职务：项目经理姓名：XXXX 职务：技术负责人8、发包人工作8.1发包单位应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前三日内。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按通用条款第8.2条（1）的约定。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承建单位自行解决，发包单位协助。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：1、承建单位根据本工程想开幕施工需要提出书面要求，发包单位在收到书面要求10天内向承建单位提供相关资料；2、发包人无法提供时，由承包人自行解决，费用自理。（5）需发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包单位开工前及时办理，承建单位协助提供相关服务。（6）水准点与座标控制点交验要求：发包单位在开工前在施工现场以书面方式向承建单位办理交验手续。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前5天内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如果承建单位原因造成损坏，全部责任由承包方承担，并独立承担由此引起的经济损失及其它损失。（9）双方约定发包人应做的其他工作：如有需要，由双方协商以书面形式约定。8.2发包人委托承包人办理的工作：如有需要的事项，由双方协商以书面形式约定。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承建单位需将施工进度计划在开工前8日提供给发包单位。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1-（3）条执行，并独立承担由此引起的经济损失和其它损失日的全部责任。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包单位要求提供。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承建单位办理，发包单位协助。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款9.1-(6)条执行，在工程移交验收前已完成工程成品由承包方进行保护，费用由承包人承担，保护期间发生损坏，承包人自费修复。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承建单位保护，因承建单位原因导致施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）受损，承建单位承担全部责任及费用和相关损失。（8）施工场地清洁卫生的要求：文明施工保持清洁卫生，竣工时做到工完料净、场清费用自理。（9）双方约定承包人应做的其他工作：如有需要，双方协商以书面形式约定。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前三日内提供。工程师确认的时间：收到资料后五日内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：不采用。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：非承建单位原因造成的工期延误，按监理工程师及发包单位现场代表签证后的工期相应顺延。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程和分部分项工程达到验收条件时，承建单位先行自检，再以书面形式通知有关部门验收。19、工程试车19.5试车费用的承担：不采用。五、安全施工执行通用条款第20.1、21及22条。承包人必需做好安全防护工作。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用施工图总价包干合同方式确定。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的金额:工程预付款按合同总价的13执行。扣回预付款的时间比例：以工程进度款逐月扣回，以每次进度款的50%逐渐扣除，直至扣清。25工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：开工后每月69日前承包人向发包人委托的监理工程师提交已完成的工程量进度报表。按工程实施时发包人的具体要求执行。26工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：发包单位按月进度向承建单位支付工程进度款，每月支付一次，累计支付额不应超过经监理审定并经发包人认可的累计完成额的100%。七、材料设备供应27发包方供应材料设备： 无。 27发包人供应材料设备： 无。 274发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符： 无。 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无。（3）承包人可代为调剂串换的材料： 无。 （4）到货地点与一览表不符： 无。 （5）供应数量与一览表不符： 无。 （6）到货时间与一览表不符： 无。 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 无。 28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料设备均由承包方自行采购，按通用条款第28.1-28.5条及设计要求和质量标准执行。八、工程变更：如有，按照工程实际情况双方协商解决。九、竣工验收与结算：1发包人在工程完工后根据工程的实际情况提出竣工验收及结算工作的时间安排表，合同双方共同遵照执行；其余约定按通用条款执行。32竣工验收321承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后承包人30天内向发包人提供完整的竣工图及竣工资料捌套。326中间交工工程的范围和竣工时间：以合同执行阶段发包单位或监理单位的书面通知为准。十违约、索赔和争议35、违约351本合同关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：无。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：无。双方约定的发包人其他违约责任：无。352本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承建单位原因延误工期，承建单位应采取补救措施，所产生的费用，由承建单位承担。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行，若工程质量达不到要求，应承担一切责任和相关损失及给发包人造成的损失。双方约定的承包人其他违约责任：无。37争议371双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：（一）提交XXX市仲裁委员会仲裁。（二）依法向人民法院起诉。十一、其它38、工程分包381本工程发包人同意承包人分包的工程： 无。 分包施工单位为 无。 39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:按通用条款第39.1条执行.风、雨、雪、洪、震等自然灾害事件是否属于不可抗力，将在事件发生后由发包人与承包人共同确认；当双方不能达成一致意见时，交由贵阳市仲裁委员会解决。40保险406本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按照国家相关规范把你哦。发包人委托承包人办理的保险事项： 无。 （2）承包人投保内容：按通用条款第40.4条及招标文件第五章技术规范第2条第七款执行。41担保413本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履行担保，担保方式为： 无。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无。 （3）双方约定的其他担保事项： 无。 46合同份数461双方约定合同副本份数：本合同一式拾50份，正本8份，发包单位、承建单位各4份，副本壹拾肆份，发包方6拾份、承包方5份。47补充条款双方另行协商。48本合同未尽事宜，由甲乙双方按相关法规协商解决工 程 质 量 保 修 书发包单位（全称）：XXX市开发投资有限公司承建单位（全称）：XXX经济开发区景观绿化有限公司为保证XXX市XX大道东延伸段绿化工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线，上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程等项目，具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1. 土建工程为4年； 2. 电气管线、上下管线安装工程为5年；3. 供热及供冷为 不采用 个采暖期及供冷期；4. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 7年；5. 绿化植物养护期 壹年，植物成活率100%；6. 其他约定： 另行协商。三、质量保修责任1、 属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后100天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、 发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超工程结算额的4643%，本工程约定的工程质量保修金为工程结算额的234%。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后234天内，将剩余保修金和利息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 无 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发 包 人（公章）： 承 包