大门口道路工程承包合同.doc

道路工程承包合同甲方：睿鹰嘉园工程部乙方：甲方所建睿鹰嘉园一期路网工程，交由乙方承担施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法等有关法律、法规；为明确双方的权利义务，在平等互利的基础上，签订本合同，内容如下：一、工程地点：菏泽睿鹰嘉园小区。二、工程范围和内容：大门口道路铺设。具体施工内容按施工图设计和甲方要求进行。三、工程造价：按单位工程单价计价，工程量按实际发生工程量测量计算，本工程总造价按各单位工程单价乘以各自工程量汇总后计算；工程总造价约11万元。单位工程单价如下：一、主路：91.00元700；二、路沿石：18.00元m100m；三、人行道粘砖：68.00元600；四、楼梯铺砖： .00元400。四、承包方式：包工包料。五、工期：自签订合同之日起20天内完成。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。六、双方的主要责任甲方责任：1、甲方指定本工程范围内道路的定位、水准点以及其他预埋管线路的定位、水准点和坐标控制点；2、甲方指定有关技术人员作为驻工地代表，对工程进度、质量进行监督；负责和乙方的现场协调工作。3、甲方的任何变更都应书面通知乙方，在甲方未发出书面变更通知之前，乙方实际产生的工程量的所需费用由甲方负担。4、全部工程结束后甲方负责在二周内指定相关人员，参加工程验收工作，超过二周不验收视为工程合格。5、修路时如土方不够，甲方负责买土到工地。乙方责任：1、按设计要求严格、规范、安全、文明施工并保证施工质量，按合同规定的时间竣工和交付使用。2、严格按照冬季施工的要求施工。3、乙方施工人员必须接受甲方工程师和监理人员的监督和管理。4、乙方提供本工程所用主要材料的技术标准、合格证书、使用说明书等。5、负责施工过程中的水、电及相关费用。6、保修期内，如出现质量问题乙方必须及时赶到现场处理。7、采取一切必要的安全防护措施保证从业人员安全，如出现安全及其他任何事故造成的一切损失由乙方负责。8、按期完工，竣工后清理好场地。七、工程价款的支付与结算：（1）以承兑汇票结算，如现汇支付时，扣除同期贴现利息；（2）工程所有路基轧实及砂、石、水泥材料进场后，甲方付全部工程造价的30%，工程进度到粘铺石板时及50%石板进场后，工程款拨付至全部工程造价的80%，验收合格后5日内，工程款拨付至全部工程造价的95%；其余5%作为保修金，待保修期满7日内结清。（注：乙方必须提供正式发票.）八、工程质量和验收标准：（一）主路：1、素土夯实2、300厚3：7灰土夯实3、80厚C20混凝土4、50厚1：3水泥砂浆垫层，铺60厚割槽石板（400800无风化、杂质、无裂纹新鲜青石），1：2水泥砂浆灌缝，缝宽不大于5；（二）、路沿石：长1米，高250，厚100，内倒楞无风化、杂质、无裂纹新鲜青条石；（三）、人行道：50厚100200彩色水泥砖，50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，100厚3：7混泥土，素土夯实（夯实系数大于等于0.9）；（四）、楼梯粘砖： 800800瓷砖，砖缝填砂接缝小于等于2mm。主要材料要求：水泥为 “鲁宏”牌P.C32.5，石板为乙方提供的样品为标准（无风化、无杂质、无裂纹新鲜青条石）。工程以小区道路工程施工质量验收规范等标准及相关施工验收规范为依据，工程质量达到合格标准。九、场地 ：施工场地为现状，工程施工中如遇其他情况，由乙方自行解决。十、工程保修期：自竣工验收合格之日起十二个月。十一、违约责任：甲方：（1）工程中途因甲方原因造成停建、缓建或返工，应赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运等实际损失。（2）不按合同规定拨付工程款，所造成的停工、窝工、周转材料，机械等费用由甲方负担，且工期相应顺延。乙方：（1）工程及原材料不符合标准和规范及甲方要求、图纸设计、合同规定的，负责无偿修理或返工；并接受甲方处罚。（2）工程延期交工，每日向甲方偿付工程总造价万分之三的违约金。十二、争议解决方式：甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成时，可直接向房屋所在地的法院提起诉讼。十三、本合同一