电力施工合同

市电引入申请委托及施工合同甲方：国动网络通信集团辽宁有限公司乙方：沈阳三北电力建设工程有限公司为保障甲方通信机房供电安全，降低用电成本，现委托由乙方办理 沈阳 地区机房通信机房的市电220V 引入的用电申请及施工等事宜，经甲乙双方认真友好协商，达成如下协议：一、甲方委托乙方到当地电力管理部门办理机房甲方通信机房用电手续，并将电供至甲方通信机房所在地机房内，乙方应按法律法规之规定程序办理相关手续并确保甲方正常用电。二、项目内容乙方供电施工过程必须符合国家和行业有关规范。所有基站采用380V三相四线制市电引入；须新立杆路的杆材为7米或8米杆，电缆至少用16平方铜芯电力电缆或35平方以上铝芯电缆；表计容量统一为15-30千瓦；单相电电缆至少为10平方铜芯电力电缆；电力配电箱及计量表箱内应装有完全断开的闸刀及短路开关。（注：直供电电表到机房甲方机房电表全部为铜芯电缆，电表到电源电缆可用铝芯电缆）三、施工费用：沈阳市17个 基站,采用整体外包，包工包料（包括新立杆路、电缆、配电箱、计量表、材料、设计、敷设开挖及通电等全部费用）、含税、包干价：人民币： 1，360，000 元（ 壹佰叁拾陆万 元整)；在施工过程中遇到的其他不可预计费用甲方不再另行支付，工期最晚不超过甲方通知后 30 日内完成所有申请和施工，保证甲方正常用电，不影响甲方基站的正常运营。 四、除上述第三条约定的费用外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。如遇机房附近无电网需安装变压器及高压线路施工安装变压器的，购置及安装费用经甲方书面确认后由甲方承担。五、工期最晚不超过甲方通知后 15 日内完成所有申请和施工，保证甲方正常用电，不影响甲方机房的正常运营。六、结算方式：a. 乙方完成机房机房供电施工工程，待该站点达到运营商开通条件后，乙方应向甲方提交书面验收申请，并提交竣工资料，甲方收到乙方验收申请和竣工资料后及时完成验收，经甲方验收合格确认后，乙方向甲方提供对账单，甲方收到乙方提交的对账单应及时核实，核实无误后乙方按甲方核实确认之金额提供合规发票，甲方收到乙方提交的合规发票后需在15个工作日内将工程进度款即总价款的90%一次性付至乙方指定账户，剩余10%作为该站质保金，质保期一年，自运营商验收合格并正式投运之日起算，质保期内没有发生质量问题的，质保期届满后十五个工作日内结清，乙方指定的收款账户为：b. 户名：沈阳三北电力建设工程有限公司 ，c. 账号： 3301009109248109331 ，d. 开户行： 中国工商银行沈阳龙江支行 e. 因不可抗力或因甲方增加工程内容导致工程延期的，乙方不承担责任。f. 工程建设过程中，乙方应做好安全生产管理与落实工作。若发生施工人员伤亡等人身伤害事故由乙方自行负责赔偿、医治。七、其他双方需要约定的内容：1 乙方承诺具备签订和履行本合同所需的法定许可和相应资质，并确保甲方新建机房的用电及其施工工程的合法性和有效性，否则，由此产生的任何损失和责任由乙方承担，且甲方有权不支付任何费用。2 乙方承诺并保证严格按合同约定的工期和质量完成市电引入申请、审批、施工、供电，保证甲方正常用电，甲方机房正常运营，乙方逾期完成的，每逾期一日，扣减本合同总金额的1%，直至全部完成，甲方正常用电。3 乙方提供的施工材料不符合本合同约定标准或供电不能满足甲方机房使用条件的，乙方应于甲方通知后三日内负责更换和维修整改，逾期更换、维修整改的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担，且乙方应退还甲方已支付的款项。4 施工竣工后甲方用电过程中，如产生任何影响甲方正常用电的情形，乙方应于甲方通知后24小时内修复，乙方逾期修复的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担。5 乙方施工过程中应做到安全文明施工，期间造成人员人身伤亡、财产损失事故的，由乙方承担相应的赔偿责任，如上述事故系由甲方故意或重大过失造成的，则由甲方承担。6 甲方可协助乙方协调施工过程中遇到百姓阻扰、道路绿化开挖协调与审批工作。7 施工完成后三个工作日内乙方应向甲方提供电力接入路由图及其施工材料表肆份并加盖乙方公章。八、争议的解决方式：甲、乙双方如在执行本协议过程中有异议，则应友好协商解决，协商不一致，提交上海国际仲裁中心进行仲裁裁决。律师费、仲裁费由败诉方承担。九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份、经双方签字盖章后生效。未尽事宜双方共同协商，做出书面补充规定，书面补充规定与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：单位住所： 单位住所：联系