1电力工程施工合同书.doc

供电配套、相关电力管网工程施工合同编号：XP- 二0一0年 月 日 供电配套工程、相关电力管网工程施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）：甲方为解决 项目供电问题，为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设，甲方委托乙方进行此项目的供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线工程的安装。包设计、包设备材料采购、包安装、包工期、包质量、包验收合格送电，本工程为交钥匙工程。为明确双方职责，确保供电配套工程、电力管网工程的顺利进行，依照合同法和建筑安装工程承包合同条例经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称： 供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线（含土建管网及电缆桥架管网）工程。项目情况：项目暂未通过规划审批，住宅部分规划总建筑面积约 平方米，其中住宅 平方米，约 户；非住宅面积（不含地库面积） 平方米；地库面积约 平方米。建筑面积详见建设工程规划许可证并以建设工程规划许可证面积为准。二、工程地点： 三、工程编号： 四、工程范围和内容：1、专公变电系统部分不包括土建、专变低压屏出线部分施工合同由甲方提供所有资料全权委托乙方予电业局签订。2小区10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有电缆井、电缆桥架、电缆沟、电力专用管、电力专用井盖制作及预埋、电缆支架及接地、土方回填、夯实以及箱变、变压器及配电柜等所有设备基础。包括小区红线内10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有管、沟、井等高低压配电土建管网工程及电缆桥架管网工程。包括开闭站、中心配电室（含双电源专变配电间）室内的土建管网工程施工，也包括开闭站到中心配电室的联络（进线）电力管网（含土建管网及电缆桥架管网）低压屏出线至一极配电箱上端头电缆桥架及电缆的工程施工。3、高低压配电室的内部施工含砼地面及找平、地面处理（含防水处理）、抽湿、电缆沟施工、配电房内接地施工、测试、电缆沟支架的预留预埋、施工以及配电间地面相关材料配置和安装等均包含在承包范围内。4、按照国家现行相关施工规范及电力行业要求对本工程承包范围内的电缆沟（通、道、井）、电缆保护管、电缆桥架等地方做防火、防鼠封堵处理等均包含在承包范围内。5、根据长沙电业局验收要求，开闭站、各高低配电室内配备运行模拟图版、地面绝缘橡胶垫板及用电操作工器具（包括10KV绝缘手套、绝缘靴、验电器、操作杆一用一备等）配电房所有正常运行需用品均包含在承包范围内。6、本合同工程不含开闭站主题及门窗、内外墙装饰、屋顶绿化工程，但开闭站室内附属土建管网工程包括在合同范围内。7、各高低压配电室内高压接地线、电风扇、除湿机、灭火器、资料柜、桌子、椅子等都包括在合同范围内。五、供电方案及供电容量的计算标准。1、供电方案安经审定的“ 配电工程施工设计图册”相关设计执行。2、供电容量按配电设施规划设计计算原则配置。六、供电配套相关电力管网工程造价：1、 供电配套建设电力管网（含土建管网及电缆桥架管网低压屏出线）工程单价为人民币 元/平方米，合同总价站定为 元。总价中包括电业局合同造价部分、但不包括高可靠性供电费、预交电费。2计费面积为长沙市规划局批准建设工程规划许可证的建筑面积（包括住宅小区内工建设施/地下车库）。 3该工程甲方必须在2012年11月30日前向乙方提供该项目的包括建设规划许可证在内等所有供电配套工程报建资料。4甲方未按时提供资料，造成工程造价上涨超过3%乙方将按最新市场价格计算造价。第二条 工程期限一、 开竣工日期：经双方商定，本合同开竣工日期如下：本合同工程开工日期为2011年 月 日，工程竣工日期为2011年 月 日.确保甲方按期交房。二、施工前各项准备工作，双方应根据合同规定，分别负责按照完成。三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期，应由双方及时协商、签订协议。1、由于人力不可抗拒的自然灾害等意外事件，而被迫停工者；2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图，未及时提供相关资料而不能施工呈继续施工者；3、其他施工未具备工程施工条件。第三条 物资采购供应与景观要求一、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料，所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。二、由乙方负责供应的材料和设备，如规格、质量不符要求，造成甲方的损失，应由乙方承担。三、按照施工设计图册设计。第四条 工程款结算供电配套相关电力管网工程采用全额包干方式进行结算。工程款的支付方式按下列规定办理： 工程款按照项目建设进度的情况分三次支付。本合同签订后工程开工前5天内、甲方支付工程款的30%；工程主材进场前支付到工程款的95%；工程余款5%送电后三日内付清。 每次付款后15天内乙方需提供等额的工程建安发票给甲方，否则甲方有权拒付后期工程款。第五条 设计、设计变更与施工一、设计、设计变更审查由乙方组织，甲方参与审查。坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。二、供电配套相关电力管网工程的施工质量，均按国家现行规范和电力行业标准即乙方有关规定进行施工。施工期间甲方派专人参与监督。三、如遇下列情况给对方造成各种损失，应由责任方承担：1.施工中如发现乙方设计有明显错误或严重不合理的地方，甲方应以书面形式通知乙方，由乙方提出修改或变更设计文件，经双方协商认可后，方准施工。2.在施工中，如遇住宅小区项目中途停建、缓建，甲乙双方对在建、已建的供电配套工程设施，双方应协商确定妥善的安全保卫措施，实施费用由甲方负责。3.在施工中，如发现甲方不能按时拨付工程款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应有甲方承担。四乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过中间验收做出记录。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。五施工中的施工安全责任属乙方责任范围的由乙方负责。六甲方应为乙方免费提供施工用房方便，但不得影响甲方售房支付。七其他：1乙方施工过程中应服从甲方的协调和管理，与其他承包商交叉作业时不得任意破坏其他承包商已施工完的工程。如要剔槽、打洞、挖土等乙方应及时通知甲方，甲方有义务做好乙方与业主的施工协调工作，尽可能不要造成重复施工。根据设计要求确需开挖的，经过甲方认可后，可以按双方协商的方案施工，由于施工造成的损失由甲方承担。以后各地块建设甲方应合理安排施工顺序，为乙方施工提供便利。2乙方所设计的施工图应符合甲方的总体规划及单位建筑设计的要求。小区内的施工图设计完成后应邀请甲方进行施工图汇审，通过双方的书面认可方可实施。3乙方必须派驻专门的现场负责人，负责本合同范围内工程设计、施工、报建、协调等相关事宜，并将人员情况书面通知甲方。甲方亦应安排相应的工程项目负责联系人并通知乙方，一方如需更换人员必须书面通知另一方。4甲乙双方确定驻现场代表为：甲方驻现场代表： 电话：乙方驻现场代表： 电话：第六条 竣工验收、结算与保修一 供电配套建设相关电力管网（含土建管网及电缆桥架管网）工程由乙方组织相关电力部门及甲方进行验收，并移交相关电力部门管理。二乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另定验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，起所发生的管理费和各项损失均由甲方承担，并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的逾期违约金。三、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期按管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。四、在进行竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的期限内完成。经验收合格后，再行移交，又次造成工程预期交付的；以及处第二条的第三款规定的情况外，乙方造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的逾期违约金。五、在进行竣工验收时，乙方应在验收前7天内向甲方提供供电陪套相关电力管网工程竣工图四套。六、工程竣工验收达到合格标准后，由乙方对本工程质量负责保修。第七条 违约责任和仲裁一.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网延期工程部分总额万分之一的逾期违约金。二.在进行竣工验收时，乙方不向甲方提供工程竣工图，每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网工程造价总额万分之一的逾期为月金。三.甲方不得借故拖欠应付款项，如延期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。并承担由此造成的延误工期责任。四.供电配套相关土建管网工程合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述两项中任一项处理：（1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。第八条 其他其他未尽事宜，双方协商解决。第九条 合同附件1、规划局批准的 项目小区规划总平面图。2、小区