新城国际消防合同.doc

分类工程：消防工程 新城国际B座2#商住楼消防 安 装 工 程 施工合同甲方：河南顶新置业有限公司乙方：合同订立时间：新城国际B座2#商住楼消防安装合同甲方：河南顶新置业有限公司乙方：根据国家相关法律法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。一、 工程名称：新城国际B座2#商住楼消防安装工程（建筑面积：约29500）二、 承包范围：1、 新城国际B座2#楼商住楼的：自动报警系统（不含配管）、自动喷淋系统（不含预留洞及套管）、消防栓系统（不含预留洞及套管）。2、 施工过程中与其他施工单位的施工范围发生重叠或不明确时，乙方应提前提出书面上报甲方，由甲方进行明确。3、 结算时以甲方事先明确由乙方施工的实际工程量进入决算。三、 承包方式：包工包料。四、 质量要求1、 材料要求：符合国家标准和“新城国际B座2#楼商住楼消防安装工程主材清单”的要求，不得偷工减料，以次充好。2、 工程要求：符合国家有关施工规范、验收标准和甲方认可的施工方案要求，确保通过洛阳市（新安县）质监站、消防支队等有关部门的验收。五、 合同工期1、开工日期暂定为 年 月 日。暂定在 年 月 日前竣工并调试合格、符合验收条件， 年 月 日前由甲方组织（乙方负责协调消防部门按时到场）进行现场验收，并保证在 年 月 日前验收合格。2、乙方在合同签订后（按进入施工现场起）三日内提交具体工期计划，经甲方审核认可后作为合同有效附件。3、如乙方未能按工期计划实施，工期延误十天以内，乙方每天按总造价的千分之一支付违约金；工期延误超过十天，乙方每天按总造价的千分之二支付违约金；如果工期延误超过三十天，除每天按哦能够造价的千分之三向甲方支付违约金外，甲方有权单方解除合同，同时将乙方清出施工现场，不可抗拒和非乙方原因除外。4、乙方须开工前和完工后上报开竣工报告，经监理和甲方盖章确认后作为工期考核的依据。施工过程中如有不可抗力导致工期延误，须在事件发生后七日内办理工期顺延签证，经监理和甲方签字盖章后方可作为工期顺延的依据，逾期不予办理，视为乙方自愿承担违约责任。5、乙方承担的分项工程施工组织不力（如施工人员数量不足、工期延误十天以上、质量达不到甲方的要求等），甲方有权视情况另行委托，乙方必须无条件服从，另行委托发生的费用直接从乙方工程款中扣出。六、严格按照洛阳市（新安县）安全文明施工的要求组织施工，施工过程中发生的一切安全事故和责任均由乙方承担。七、工程造价的确定与支付1、预算总造价暂定为人民币 万元整（ ），最终以结算造价为准。2、结算造价的确定1）土建工程执行河南省建筑和装饰工程综合基价（2008），安装工程执行河南省安装工程综合基价（2008），根据实际完成工程量，按实际完成工程量结算。2）主材按购买前甲方认可的市场价格加2采保费后计入决算。3）人工按59元/工日4）08取费，取费优惠3（未计价材不优惠）3、工程款的支付1）本工程不支付预付款。2）每月五号前，乙方向甲方提交上月完成工作量报表，经甲方审核后当月十五号前付至已完成造价的80，工程竣工通过消防部门验收合格且乙方提供完整的竣工资料后付到已完工程造价的85，工程结算审核完成后付到工程结算造价的95，余款5作为工程保修金。3）甲方支付乙方工程结算款前，乙方须提供当地（新安县）地税局开具建安工程的发票。八、双方责任（一）1、甲方负责提供施工水电接口，乙方自行接至施工现场并装表计量，安装费用和水电费均有乙方承担。2、负责指定材料堆放场地、办公场地和临时住宿场地，场地围护和安全保卫由乙方自行负责。3、负责协调其它施工单位的关系，确保乙方顺利施工。（二）乙方责任1、合理组织施工，确保工期、质量和安全。2、服从甲方和监理的管理，做好与土建承包单位和其它单位的配合工作。、3、负责协调消防部门的关系，确保在合同约定时间内验收合格，否则乙方须承担因此给甲方造成的损失，非乙方原因除外。九 、竣工资料1、乙方须在 年 月 日前提交施工工程的验收资料叁套。2、乙方提交的竣工资料必须通过消防部门的检查，必须符合国家或当地政府的有关规定。十 、工程结算：乙方报送竣工决算报告必须达到以下条件，否则甲方有权不予审核，因此造成的一切后果乙方自负。1、竣工验收合格并办理了竣工验收报告2、竣工资料符合要求3、已签订质量保修合同4、有决算书十一 、质保期1质保期为工程竣工验收合格之日起；两年，质保期内无质量纠纷，到期后质保金全部返还，质保金不计利息。2质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方要求实施维修通知后24小时内必须到达维修地点并维修合格，相关费用由乙方承担。3因工程质量问题给甲方或业主造成了损失，乙方承担相应赔偿。十二 、本合同履行过程中的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，可依法向当地人民法院