一号厂房钢结构制作安装合同-(打印版).doc

湖南先导电子陶瓷科技产业园项目（一期）建设工程一号厂房建筑钢结构制作安装合同发 包 人： 湖南先导电子陶瓷科技产业园发展有限公司 承 包 人： 工程名称：湖南先导电子陶瓷科技产业园项目（一期）建设工程一号钢结构厂房 合同编号： XDDT-GG2012 -001 签约地址： 湖南省宁乡县金洲新区 签约时间： 年 月 日 一号厂房建筑钢结构制作安装合同 发包人（以下简称甲方）：湖南先导电子陶瓷科技产业园发展有限公司 承包人（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法，建筑法建设工程质量管理条例，民法通则等相关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1工程名称：湖南先导电子陶瓷科技产业园一期（一号厂房） 1.2工程地点： 金洲大道88号 1.3结构形式： 框架支撑结构形式 1.4建筑面积： 6396m2 1.5层数、檐高高度：两层； 13m 1.6资金来源：自筹 第二条 工程承包范围2.1工程承包范围：湖南先导电子陶瓷科技产业园项目（一期）一号厂房钢结构工程，-0.35m以上建筑钢结构部分（具体以投标报价清单为准）。包括但不限于所需的主钢结构、次钢结构、围护结构、铝合金窗、落水管等材料的制作、安装；但不包括：基础、围护墙砖、通风气楼、水电工程、砌体、玻璃幕墙、四周排水沟、楼地面等前述列明的承包内容以外的工程量。工程量如有变更，以甲方或设计院提供的变更图为准，工程量单价参照乙方报价单，最终价格按甲方认定为准。该项目属于乙方总承包范围，为交钥匙工程。由乙方负责进行专业承包分包，并对其工程质量、安全全面负责，按照深圳市华纳国际建筑设计院签字盖章的湖南先导电子陶瓷科技产业园项目一期1号厂房钢结构施工图内容进行施工。本工程涉及钢结构部分的预埋构件制作、安装由 乙方 负责并承担费用。2.2具体要求：2.2.1主钢结构部分： 钢梁、钢柱等制作、运输及安装。2.2.2次钢结构部分： 檩条、水平支撑、柱间支撑等制作、运输及安装。2.2.3屋面板： 广东华冠蓝色0.526mm760型暗扣彩钢板 制作、运输及安装。2.2.4屋面内板： 广东华冠白色0.376mm900型明扣彩钢板 制作、运输及安装。2.2.5隔热棉： 湖南华美12K50mm厚隔热棉 制作、运输及安装。2.2.6墙面外板：广东华冠白色0.476mm 900型明扣彩钢板制作、运输及安装。2.2.7墙面内板板：广东华冠白色0.376mm 900型明扣彩钢板制作、运输及安装。2.2.8铝窗：双层玻璃，铝厚1.2mm厚，玻璃5mm厚。2.2.9楼承板：0.8mm厚950型。2.2.10包边颜色：蓝色 ，钢构件油漆颜色：灰色 。 2.2.11甲方自行负责解决土建、砖墙体、水电、消防及防火涂料、地坪（如钢构含落水管，把落水管从正负零接到排水沟里）等非钢结构工程。2.2.12乙方提供的所有材料、设备、工艺必须严格遵照设计院提供的设计图纸和甲方使用要求。第三条 工程造价3.1承包方式：本工程采用包工包料，包安全生产，包文明施工、包验收、包资料等，按总价包干的方式进行承包。3.2承包价格：按投标报价清单子目计价和取费标准，采用总价包干的方式进行结算。3.3本工程承包总价：共计人民币（大写）： 叁佰肆拾万元整（340万元）3.4合同总价内容包括：承包范围内工程的主辅材料，钢结构部分的二次设计、制作、运输、现场安装费、检测费、管理费以及税金等一切相关费用。3.5价格调整方式、调整原则、计算方法约定：钢结构厂房工期较短，除有设计院或者甲方出具的书面设计变更外不对量价进行调整。如若发生以上应当调价的情形，则以原合同单价为参考，按当期长沙建设造价进行调价，工程量按实际确定。第四条 工程变更4.1 工程设计变更，乙方应按甲方要求实施变更内容，相关事宜做如下约定： 4.1.1因设计变更导致工程量发生增减的，按第三条第3.5款约定执行。4.1.2甲方减项变更滞后于乙方施工进度的，乙方已发生工作量由甲方承担直接费用。4.1.3因设计变更造成工程量增加或拆改影响工期时，按实际发生工程量计算工程造价，工期相应顺延。4.2甲方工程设计需要进行变更时，应提前15天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方按照甲方发出的变更通知内容进行变更，对已形成成品和半成品的构件，由甲方承担直接费用，工期相应顺延。4.3甲方代表应在收到因工程变更增加价款报告之日起15天内予以确认，无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起15天后视为变更工程价款报告已被确认。4.4施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更。确因技术原因需要变更时，应征得甲方及设计单位的同意，如因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，全部由乙方承担。4.5乙方必须遵从及即时执行一切由甲方就工程变更事宜而发出的指示，以确保工期，而工程变更指示所产生的费用按合同规定纳入结算范围，乙方不得对工程变更不执行或拖延执行。4.6乙方施工中发现设计有矛盾或严重不合理的，应及时通知甲方，由甲方在七天内与设计单位联系商定，提出修改或更改设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。4.7因乙方的施工方案不合理引起的费用由乙方自行承担。第五条 甲方代表、项目经理、监理5.1甲方工地代表5.1.1甲方派驻施工现场的代表称为现场工程师。现场工程师为甲方履行本合同的代表人。5.1.2项目工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件，一经书面送达乙方或现场代表即对甲方具有法律约束力。5.1.3现场工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（本合同称为项目经理）后即对甲方发生法律约束力。乙方项目经理对甲方工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力；5.1.4乙方对现场工程师发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向现场工程师或甲方书面提出。甲方对乙方提出的异议，应在48小时内做出签复，可采用在回执上签署意见的方式，也可另行提出书面异议。逾期则视为确认乙方的异议。5.1.5情况紧急时，现场工程师可向乙方发出口头指令，并应在24小时内予以书面确认。因现场工程师指令错误给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。5.1.6甲方派驻工地的现场工程师为 名。姓名为 。5.1.7甲方更换工程师，应提前7天书面通知乙方。后任工程师继续履行前任工程师应负的责任，即合同中约定的义务和其职权内的承诺。5.1.8现场工程师的权力自本合同生效时产生，至本合同执行完毕时终止。5.2乙方现场代表（项目经理）5.2.1乙方派驻工地现场的代表称项目经理。项目经理是乙方派驻现场组织安装施工的管理代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥协调及合同履约。5.2.2项目经理依据合同约定及授权签发的工程联系单、通知书、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方或其工程师，即发生法律约束力。但与本合同相冲突的各种签单无效，除非经甲方确认。5.2.3项目经理代表乙方发给甲方的各种书面函件，经甲方现场工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力。5.2.4乙方派驻工地的项目经理姓名为： 。5.2.5乙方更换项目经理，须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识，后任继续履行前任项目经理应负的责任，即合同中约定的义务和其职权内的承诺。5.2.6项目经理的其他权力和责任由乙方根据法律、法规和乙方的规章制度进行授权，项目经理无权修改、变更本合同，其超越职权或授权范围的行为无效。5.2.7项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。5.3工程监理5.3.1本合同建设单位委托 湖南建科工程项目管理有限公司进行监理。监理公司委派 为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。5.3.2监理工程师代表建设单位及甲方对工程质量、建设工期、成本控制、施工安全与文明生产等对乙方进行现场检查和监督管理。5.3.3监理工程师所签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方工程师同，除非甲方有特别限制，但应书面通知乙方。第六条 施工准备6.1乙方的施工准备工作6.1.1乙方派员参加甲方组织的施工图会审和技术交底会议，并对设计交底纪要签字确认。6.1.2施工图会审确定后，制订施工组织设计文件和施工方案及工程进度计划，特别是材料、构件、施工机械设备进场计划，必须在合同签订后15天内送交甲方。6.1.3乙方应根据施工进度计划组织设备、原材料采购和构件制作加工。6.1.4构件完成工厂制作加工后，在具备发运至现场安装条件时，乙方应书面通知甲方提供现场安装条件，进场安装。乙方在施工过程中必须服从甲方安排。6.1.5一号厂房工程施工以钢结构施工为主，整体工程施工中与土建施工单位的配合协调，由乙方负责，其他各个专业的配合协调由甲方负责，并应配合好钢结构安装进度和现场文明施工。6.2甲方的施工准备工作：6.2.1甲方应在乙方进场安装3天前提供施工车辆进出道路的修通（以可满足吊装作业为准），施工现场道路由乙方与土建施工队伍承担。甲方负责接通施工现场施工用水源及照明和动力电源至用地红线范围内，以满足用水用电的需要；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。如因甲方原因不能满足前述条件而影响开工时，工期顺延，甲方应承担因不能按期开工给乙方造成的经济损失。6.2.2在合同约定的开工日期前15天内向乙方提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和坐标控制点等，并对资料的准确性负责。甲方向乙方提供审查合格后的施工蓝图陆套。6.2.3在约定开工日期3天前，协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。6.2.4在合同签定后3天内提供经建设行政主管部门认可的施工图审查单位审查通过的施工图。6.2.5协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。6.2.6办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。6.2.7以上工作甲方应在施工进场前完成，并向乙方发出进场施工的书面通知。第七条 工程期限及顺延7.1结构封顶日期即为本合同工期结束日期：合同工期总日历天数： 天（本合同承包范围内的工程量分部验收合格）。7.2工期组成及实际起止时间按以下计算：7.2.1工厂制作及施工前期准备为 60 个日历天（春节放假除外），以现场预埋件安装完毕且凝固期满或乙方收到甲方预付款之日起计算。7.2.2现场安装工期：甲乙双方代表确认现场具备钢结构安装条件后，以乙方接到甲方书面进场施工通知、对基础复验合格交接后的之日起，到甲方接到乙方竣工验收申请报告之日止，钢结构现场安装工期为 80 个有效工作日，因现场不具备安装条件则各阶段工期相应顺延；有效工作日为具备正常施工条件的日期。7.2.3在施工期间乙方应与土建施工单位协调，以确保施工作业面能连续施工。若由此造成窝工、停工，由乙方自行承担，工期不予顺延。7.2.4 乙方必须保证在甲方要求的工期内按质、按量完成好全部施工任务，如未达到，属于乙方原因，则所有误工损失和处罚由乙方承担。7.3工期调整施工期间遇下列情况之一的，经甲方、监理公司和业主单位签证后工期相应顺延：7.3.1甲方未能按合同约定时间提供正式的施工图和图纸会审文件影响工程进度时，工期顺延。7.3.2因工程设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工及已制作构件需重新制作，监理及甲方应签证认可后工期相应顺延。7.3.3因甲方施工现场不具备施工条件无法进场施工的，工期顺延。7.3.4由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符合要求，导致施工进行困难或暂停，工期顺延至可继续施工之日。7.3.5非乙方原因停电造成停工8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工，按每8小时顺延一天工期。7.3.6现场工程师未按合同约定提供所需批准乙方各类函件、签署各项指令致使施工无法进行的，按影响时间工期顺延。7.3.7甲方未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额足额支付时。7.3.8因不可抗力因素导致延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。7.3.9本合同约定的其他工期顺延的情形。7.4暂停施工 7.4.1现场工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知乙方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案，乙方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。 7.4.2由于甲方原因造成停工的，由甲方赔偿乙方损失。由于乙方原因造成停工的，所造成的损失则由乙方负责。第八条 材料、设备供应8.1乙方采购和提供材料、设备8.1.1乙方应按合同约定和设计要求及行业有关标准采购材料、设备，工程所用材料必须严格遵照设计、施工验收规范要求和质量标准，附有产品合格证，并按国家规定进行试验合格后方可用于工程（合格证和试验报告作为竣工资料交甲方）。属乙方制作的构件，应提交经甲方指定的检测单位检验合格的证明。如发现有不符合以上要求的情况出现，甲方有权要求更换材料或进行处罚。8.1.2乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责，对乙方自行采购的不合格材料，乙方必须按甲方要求的时间清理出施工场地，重新采购合格材料，且工期不顺延。8.1.3甲方提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的，乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用提前7天以书面通知甲方，甲方在接到通知后7天内作出答复，逾期则视为同意。8.2材料检测检验8.2.1乙方应按国家质量标准及行业标准对材料进行检测、检验并提供检测检验报告。8.2.2甲方对乙方提供的材料、设备有疑问时可以提出复验。复验符合质量要求的，费用由甲方承担，工期相应顺延；复验后不符合质量要求的，费用由乙方承担，工期不予顺延。第九条 安全施工9.1乙方应遵守工程建设安全生产的法律、法规和甲方的管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力，管理不到位造成的责任事故，由乙方承担责任及发生的费用。9.2甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。 9.3在乙方进场施工至工程竣工交付的整个期间，甲方人员除现场工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。 9.4乙方必须严格遵守国家和建设单位关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防范措施，坚持文明施工，在必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏，避免人身伤亡事故。 9.5乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训的人员不得上岗作业；9.6施工期间发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定和程序处理，立即上报有关部门，并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。9.7乙方必须重视安全生产，加强安全管理，使该工程安全生产评定为优良，配齐安全设施，为职工买好安全保险，将安全事故直接经济损失控制在最低限度，杜绝恶性事故发生，如发生质安事故，甲方只派人协商处理，一切经济损失和责任概由乙方全部承担，乙方必须与班组及操作人员签订安全合同，将安全责任落实到人。第十条 工程质量10.1本工程竣工验收质量标准为合格。10.2乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责，且必须严格按施工设计图和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。10.3乙方按照ISO9001质量保证体系标准运行，达到有效控制工程质量的目的。10.4乙方在施工中必须自觉接受监理单位和甲方现场工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准；10.5乙方必须严格按施工规范要求进行材料报检、报验工作。应及时通知现场工程师对已完成的部分工程进行检查、检测。10.6乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定，并按GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范要求进行分部分项验收。隐蔽工程以及其他关键工序，乙方必须按规定提出申请，等甲方、监理人员检查签证验收合格后方可进入下一道工序，无检查签证的隐蔽工程视为不合格工程。10.7如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告现场工程师。并会同现场工程师和设计单位共同研究解决处理方案；10.8乙方对工程设计文件规定的该工程的合理使用承担质量责任，安装保修期为1年，自一号厂房工程整体竣工验收合格之日起。10.9钢结构制作安装应按国家和行业标准进行检测和检验，检测单位必须具备法定检测检验资格，并经甲方认可，检测检验费用由乙方支付给检测单位。10.10乙方必须保证工程质量为合格。不允许不合格工程和不符合标准工程，如发生不合格工程和不符合标准工程，乙方应无条件返工直至达到合格，并承担全部法律责任和经济责任，乙方对工程质量负终身责任。10.11工程保修金：工程保修期按建设部2000年80号令执行，由乙方负责质量维修，在保修期内发生质量问题，若乙方在接到建设方通知后，48小时内不能派出人员维修，甲方可自行派人维修，费用从保修金中扣除。若保修期内，乙方能按建设方要求进行保修，保修期满后，乙方留在建设方帐上的保修金，由甲方返还乙方。第11条 工程验收11.1基础地脚螺栓工程由甲方组织验收合格，在乙方进场安装前交由乙方复验，复验发现不符要求的，甲方负责整改至符合要求后，交乙方接收并进场施工。乙方在土建施工过程中派人及时现场跟进，以消除隐患。11.2工程竣工约定：双方约定的初步竣工：指完成不受其他专业承包单位（如土建、装饰等）影响可施工的主钢结构制作、安装，不包括由于其他专业承包单位施工未完成而不能安装的小部分钢构件、配件的安装。该部分构件在可具备施工安装的条件下，由甲方以工程联系单形式规定期限完成。11.3竣工验收：全部钢结构工程完工后，由乙方向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应自收到乙方竣工验收申请报告和竣工资料之日起10日内组织验收，验收结果分别按以下方式进行处理：11.3.1验收合格后甲方、监理方、设计院和乙方签字确认，且宁乡县质监站应派人参加，实际竣工的日期为工程竣工验收合格之日起开始计算；工程验收合格为甲方、监理方、设计院和乙方签字确认。11.3.2经验收认为基本合格的，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收表上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限，乙方应在限定期限内整改完毕，并经甲方组织复验确认，验收合格日期从复验确认之日起开始计算。11.3.3经验收为不合格的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题整改意见及期限。乙方在整改期限内完成整改后，通知甲方、设计院再次验收，验收合格日期自当日起开始计算。11.3.4甲方在收到乙方的竣工验收申请报告或再次验收报告后10日内不组织验收或组织验收后 5日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格。11.4因特殊原因，甲方要求部份单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。11.5工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得使用。如果使用则视为工程质量验收合格，因此造成的一切问题由甲方承担责任。第十二条 工程价款的支付与结算12.1工程款支付12.1.1合同签订七日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款。12.1.2乙方完成所有主钢件的制作并提供相关检测报告，经甲方现场实地查验属实，乙方向甲方递交进度款支付申请，甲方在收到乙方付款申请后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%工程价款，累计支付工程款为合同总价的40%，作为本工程第一次进度款。12.1.3工程开工日起，在乙方完成所有钢立柱施工时，乙方向甲方递交进度款支付申请，甲方在收到乙方付款申请后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%工程价款，累计支付工程款为合同总价的60%，作为本工程第二次进度款。12.1.4主钢结构施工完毕，经甲方初步预验收合格后，乙方向甲方递交进度款支付申请，甲方在收到乙方付款申请后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%工程价款，累计支付工程款为合同总价的80%，作为本工程第三次进度款。12.1.5工程竣工验收确认合格后，甲方从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料30工作日内审核完成，乙方向甲方递交进度款支付申请，甲方在收到乙方付款申请后7日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的97%。余款3%作为工程质保金，质保期自一号厂房整体竣工验收合格之日起计算，时间为一年，质保期满后如无质量问题十天内甲方一次性支付给乙方，不计利息。12.1.6工程款支付流程：施工方提出付款请求经监理单位认可签字甲方工程部认可签字甲方合约部审核甲方审计部审核甲方工程审批甲方有权/授权签字人签字付款。甲方基本流程依据合同约定和财务审计部门制度设定，付款流程的时限不超过15个工作日。12.2结算12.2.1乙方应于工程竣工验收合格或视为合格后，15日内向甲方提交工程结算报告及结算资料，双方按照本合同约定的计价计量方式进行结算，本合同未约定的按国家或行业有关规定执行；12.2.2甲方自接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30个工作日内应完成结算审定，甲方会在15个工作日给予乙方确认结算结果，如没有在时限内对结算报告的资料提出意见则视同结算结果的认可。12.2.3结算以投标报价时清单子目单价和合同的其它计价约定为依据，报送湖南先导电陶科技产业园发展有限公司审查后的审计（审查）结果为最终支付金额；12.2.4甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可提请工程造价管理部门调解，如调解不成，则可提请仲裁或提起诉讼。第十三条 费用承担与财务管理13.1在项目办理拨款时，由甲方按金洲新区管委会要求代扣代缴该项目的各项税金和相关费用。13.2工程预结算费用，投标书制作费及招投标组织管理中发生的费用，施工过程发生的基础、主体竣工验收等有关费用，质监、安监、城管、环保等其他部门按规定应由乙方支付的有关费用，由乙方全部负责。13.3现场临时设施搭设费用以及安全文明施工“六牌二图”等布置宣传费用，由乙方负责。13.4该项目的材料、工资、设备租借、资料档案费用由乙方负责。13.5保险费和按政策应由乙方负责的费用由乙方负责。13.6由于乙方原因发生的安全事故和质量事故所引发的费用由乙方承担。13.7乙方工程须垫资的，由乙方自行联系垫资贷款，贷款本息由乙方支付，甲方不承担任何责任和费用。13.8工程招标费用、施工用水用电费用由乙方承担。文明施工、施工措施费用按规定由甲方承担，列入造价。土建施工与其他施工配合费用由乙方与其他施工单位协调解决。第十四条、文明施工管理14.1乙方在严抓质量，重视安全生产的同时，要服从甲方统一安排、注重文明施工，争取在省市现场考核中获得现场综合考评样板工程。14.2乙方要加强对施工人员的管理，不得容留逃犯、通缉犯等人员在工地务工，施工人员不得违规和违反治安管理条例，不能聚众斗殴，若有违反，乙方应负全部责任。第十五条、岗位培训、档案管理15.1乙方工程合同、预、结算资料、工程技术资料、安全资料必须交甲方工程指挥部现场代表一份存档。15.2为保证项目部施工队组的技术素质，积极响应上级主管部门（县市建设局、省建设厅等）强制性要求的上岗培训文件精神，保证项目施工人员的持证上岗率，达到上级部门现场考评有关考核标准，乙方必须尽力配合甲方完成好各项培训指标，相关培训费用是否由乙方负责视具体情况而定。15.3档案管理与移交：乙方必须配备有经验的资料员，并按宁乡县建委及城建档案管理的标准，编制档案资料，及时上报。由于乙方资料报送不全，达不到验收标准由乙方负全部责任。第十六条 双方义务16.1甲方义务：16.1.1向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。16.1.2负责组织有关单位对施工图及有关设计文件进行会审。16.1.3负责协助办理工程建设相关的报检和报建手续。16.1.4提供施工现场施工面的交接。16.1.5委派项目部进行现场管理工作。16.1.6按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。16.2乙方义务：16.2.1协助甲方做好开工前的准备工作。16.2.2负责办理施工单位工程建设相关的报检和报建手续及承担相关费用。16.2.3制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划，用水、用电计划，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。16.2.4按合同约定竣工验收，交付使用。16.2.5乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。16.2.6乙方负责按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。16.2.7已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。16.2.8鉴于一号厂房建设施工的特殊性，一号厂房施工中，乙方与土建施工单位的工作协调与配合由乙方具体负责，但甲方应负责其它施工单位的全面协调与管理。16.2.9乙方在工程施工过程中，必须做好其他施工单位的成品或半成品保护工作。第十七条 违约责任17.1乙方的违约责任17.1.1工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或返修，并承担其费用。17.1.2乙方因自身原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，按每逾期一天3000元/天支付违约金，并赔偿甲方的损失。工期违约金总额最高不超过合同额的千分之二。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出，工程工期逾期超过一个月，视同乙方违约，甲方有权终止合同或解除与乙方的合同关系，一切损失及费用由乙方承担，并返还甲方支付给乙方的工程款；工期逾期给甲方造成的损失，甲方可向乙方索赔，索赔的费用及形式另行商议。17.1.3乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按合同法等相关法律规定赔偿损失。17.2甲方的违约责任17.2.1甲方违约造成乙方停工、窝工的，按每逾期一天3000元/天支付违约金，并赔偿乙方的损失。17.2.2甲方的其它违约行为导致乙方损失的，应按合同法等相关法律规定赔偿损失。17.2.3工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。17.2.4甲方未及时向乙方发出指令、批准往来函件或发出指令错误，应赔偿乙方因此所受的损失，延误的工期顺延。第十八条 争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向本合同签定地人民法院提起诉讼。第十九条 不可抗力19.1不可抗力19.1.1不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲方、乙方、甲方及第三方责任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。19.1.2不可抗力发生后，乙方应在24小时内向甲方进行通报。如受害情况继续发生，乙方应每隔2天向甲方报告灾害情况，直到灾害结束。19.1.3不可抗力导致的工程本身的损害由甲方承担，人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。19.1.4不可抗力导致的乙方设备、机械的损坏及停工的损失，由乙方承担。19.1.5所需清理修复的工作，双方另签协议。19.1.6因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第二十条 特别约定条款20.1甲方按照长沙市建设领域农民工工资支付保障金制度实施办法向建设行政主管部门和劳动保障行政部门做好农民工工资支付保障金备案工作并交纳全部费用，如发生农民工工资拖欠情况，对甲方造成的影响及其他一切后果，乙方必须承担全部责任及费用。20.2乙方须承担常规现场见证、取样检测费用、交易中心招投标程序等有关费用；工程过程发生的水电费按表计量收费。乙方需要在园区内增加临时施工道路及为工程需要增设临时设施的所有费用均由乙方自付（不含甲方规划道路）。20.3乙方承包本合同之工程中，必须使用符合国家标准的合格产品。乙方不得以次充好，以劣代优。所有材料设备、成品、半成品均应附由质监部门出具的有效合格证，均须甲方检查验收，并签交物资验收合格单后方可进入工地现场。已进场的物资未经甲方许可签署出场证书的，不得运出场外。无合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。20.4本合同依据中华人民共和国建筑法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定、建筑工程施工发包与承包计价管理办法等法律、法规相关规定。20.5乙方对一号厂房内的分项工程的配套和管理费不高于各分项工程总造价的1.5%，均含在合同总价内，甲方概不负责；施工用水用电另外挂表，计量收费。20.6乙方受甲方的委托，负责完成一号厂房的报建、合同备案、报批手续的办理及工程竣工验收（含竣工验收资料编制与移交）。20.7安全责任：乙方保证在工程建设过程中做到零死亡，且不拖欠民工工资，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并立即通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。因发生的安全事故产生的所有费用和连带的一切法律责任均由乙方承担，因此对甲方造成不利影响和经济损失的均由乙方负责赔偿。20.8环境保护责任：乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章，并应对违反上述环保法规和规章造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失承担全部责任。第二十一条 附则21.1本合同一式肆份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执贰份，乙方执贰份。 21.2在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。在协商一致的前提下，双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。21.3本合同至工程验收合格，保修期满和工程款支付完毕后失效。21.4附件一建设项目质量、安全、文明施工管理制度21.5附件二工程质量保修书21.6附件三建筑工程项目安全生产责任书甲方： （盖章）法定代表人（签章）委托代理人（签章）单位地址：开户银行：帐 号：电 话：传 真：邮政编码： 年 月 日乙方： （盖章）法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）单位地址：开户银行：帐 号：电 话：传 真：邮政编码： 年 月 日附件一建设项目质量、安全、文明施工管理制度为确保建筑、安装工程施工质量和确保安全文明施工，依据国家建设工程标准强制性条文、建筑安装工程施工规范、建筑安装工程验收标准、建筑安全管理条例及宁乡县关于创建文明城市的有关规定和精神，结合本项目的实际情况，特制订本制度。一、总则1、项目部必须严格按照国家有关法律、法规、规范及标准执行。2、不按图施工，每发现一次视情节轻重罚款200-500元以上。3、违反施工程序和操作规程，每发现一次罚款200元。4、必须经检验才能使用的材料，先用后检或者未检者，每发现一次罚款200元，并责令限期返工到位。5、原材料、半成品和设备未及时报验、见证取样、送检，每次罚款200元。6、不合格材料、半成品和设备未及时按建设方或监理规定的时间清运出场，每次罚款200元。7、隐蔽工程未经监理、业主验收擅自隐蔽，上道工序未经验收就擅自进行下道工序的，每次罚款200元，并就情节轻重决定是否按合同规定进行破损检验。8、未及时落实监理、业主的整改要求，或虽整改但未回复、验收的，每次罚款200元。9、未经监理签署浇灌令而擅自浇灌砼的，每次罚款500元并返工。10、不按规定办理分部工程验收备案手续，每发现一次罚款500元，工程不予验收。11、与监理、设计、业主等相关验收人员无理对抗，每次罚款200元。二、质量控制A、基础工程1、土方开挖不按规范的要求放坡，不按规定采取防护措施的，每发现一次罚款200元，并责令限期整改。2、桩基的桩位允许偏差达不到建筑地基基础工程施工质量验收规范要求，每发现一次罚款200元，并责令返工。B、钢筋砼工程1、砼配合比不计量就使用，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。2、不按规定留置施工缝的，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。3、砼构件拆模后有蜂窝、狗洞，每发现一处罚款200元，并责令返工整改。4、浇注砼过程中，踩蹋负弯矩钢筋不整改或未加保护层垫块，每发现一次罚款200元，并责令整改。5、钢筋绑扎偷工减料，不符合设计要求和施工规范规定，每发现一次罚款200元，并责令整改。6、钢筋搭接接头或焊接接头及锚固长度未满足设计要求和施工规范要求，每发现一次罚款200元，并责令限期整改。7、钢筋焊接接头及焊接钢构件必须先检后用，未按规定送检者，每发现一次罚款500元，并责令其停工整改。8、预制楼板及预制构件未到龄期或未经现场检验就上墙使用，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。9、现浇楼板、屋面未经报验批准就擅自拆模，每发现一次罚款500元。10、所有厨房、卫生间未按规定留置砼返边，门坎处未设砼返边的，每发现一次罚款200元，并责令其返工整改。C、砌体工程1、干砖上墙，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。2、砖墙组砌不合理，不双面挂线每发现一次罚款200元，并责令返工整改。3、灰浆饱满度达不到规范要求，每发现一次罚款100元，并责令其返工整改。4、砂浆配比不按试块配比，试块不合格者每次罚款200元，责令其返工整改。5、不按规范设置墙柱接结筋，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。D、屋面及防水工程1、屋面防水施工必须遵守施工规范要求，不允许发生漏水、渗水现象，每发现一处罚款500元，并责令返工处理。2、厕所隐蔽前要进行闭水试验，施工完毕应进行第二次闭水试验，空板管道应采取特殊防水措施，不允许有漏水、渗水现象，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。3、屋面、厨房、卫生间防水施工未按规范规定留置返边的，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。E、楼地面及装饰工程1、外墙架眼必须按强制条文留置，且架眼封堵要按程序规范施工，架眼必须用高强度的细石封堵密实，不允许出现架眼渗水、漏水现象，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。2、抹灰材料必须符合设计要求，工序施工必须符合规范要求，不允许擅自改变抹灰材料，墙面、地面不允许发生空鼓、起壳、开裂现象，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。3、外墙饰面砖品种、粘贴方式、缝宽、深度、平整度、垂直度未达到施工验收规范要求的，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。4、门、窗的洞口与窗框的间隙超过允许值，门窗边有焊角开裂、型材断裂等现象，框和扇的平整度、垂直度、跷曲度未达到门窗安装及验收规范要求的，每发现一次罚款200元，并责令返工整改。5、外窗安装必须采用柔性连接，必须按规范要求堵塞发泡剂，并封堵密实，窗台框扇不能有渗漏现象，窗框不能直接用射钉固定在墙上，每发现一次罚款500元，并责令返工整改。6、超过高度限值的楼层，必须按防雷要求对门窗设置等电位箱，如未按要求设置，每发现一处罚款500元，并责令返工整改。7、内墙抹灰及罩面工程，必须按规范要求保证阴、阳角的顺直，平整度，垂直度、净高、规范尺寸均必须满足验收规范要求，凡达不到要求的，每发现一次罚款100元，并责令返工整改。8、所有屋面天棚、楼地面必须保持应有的光洁度，观感必须满足规范的要求，凡发现墙面污染和楼地面有混凝土、砂、渣块现象，每发现一次罚款100元。F、安装工程1、水电管线材料必须符合设计要求和指定品牌，并有检测合格报告方可使用，不允许擅自改变品牌、规格，每发现一次罚款200元，并责令其全部返工。2、电线预埋必须符合设计要求和施工规范要求，套管到位，不允许使用非设计材料代替，每发现一次罚款200元，并责令其整改。3、所有给排水管材必须符合设计要求和施工规范规定，不允许使用不符合国家标准的材料，如发现使用罚款500元，并责令其返工。三、安全文明管理1、施工现场围墙设置必须符合施工现场安全文明施工管理标准的要求，不按标准设置罚款500元，并强令返工整改到位。2、工地入口应有专职门卫管理制度，实行封闭管理，否则罚款200元，并责令限期设置到位。3、进入施工现场的施工人员应佩带工作胸卡上岗，工作胸卡的设置必须符合工地保卫部门的规定，外来人员进入现场必须发放临时胸卡，凡未按要求的，每次罚款100元。4、施工场地主干道应用砼进行硬化，保持畅通、清洁，所有道路无大面积积水，否则罚款200元，并责令限期设置到位。5、施工现场应有良好的排水措施，确保排水通畅，搅拌机棚、砂砾石场等易积水的地方应采取砼硬化及有组织排水措施，并设置沉淀池，严禁将污水、废水不经沉淀直接排入小区和市政排水系统，否则，发现一次罚款200元，并责令限期整改。6、现场各种物料堆放应规范整齐，并分不同品种、规格进行标志区分，每发现一次罚款200元，并责令其整改。7、作业区及建筑物楼层内应做到工完料尽场清，当班收工时，必须及时清理场地，如不按该要求施工或不注意对成品、半成品进行妥善保护，每发现一次罚款200元，并责令其整改。8、严禁高空抛物，所有建筑垃圾不准直接从上往下丢，松散材料、垃圾应采取袋装或桶装，通过楼梯或人货电梯人工搬运或机械运到地面，违反一次罚款200元。9、施工现场应设置足够的厕所和淋浴设施，应有专人管理， 建筑物内保持清洁卫生，严禁随地大小便，违反一次罚款100元。10、进入现场严禁穿背心、打赤膊、穿拖鞋、打赤脚和不戴安全帽，违反一次罚款100元。11、严禁野蛮施工和不服从监理、业主的调度，不服从整改指令的，发现一次罚款200元。12、在施工现场、生活、办公、售楼等场所发生打架、斗殴、闹事等不良事件，每次罚款500元，并通报批评。13、施工现场不按规定设置施工标牌，安全警示和禁令标志以及宣传教育栏目的，每次罚款200元，并责令限期整改。14、施工用电必须按规范要求设置，严禁私接乱接，实行动力用电和照明用电分开设置，施工用电无漏电保护装置或有但失灵等情况，每发现一次罚款500元，并责令停工整改。15、所有机电设备必须按规定实行报验后方可投入使用，并应有使用操作记录和交接班记录，否则每发现一次罚款200元。16、严禁无证人员上岗进行机电设备和特殊工种的作业，否则每发现一次罚款500元。17、工地施工不扰民，同时还应设置防尘和防噪音设施，严禁焚烧有毒、有害物质，必须及时向环保部门申请备案和办理相关手续，否则每发现一次罚款500元。18、外脚手架应按规程要求设置兜底安全网和铺设脚手板，脚手板应按规定满铺不少于二层。操作层必须满铺架板并禁止堆放过多物资，否则每发现一次罚款500元。19、不按规定做好“四口”、“五临边”的安全防护，不按规定挂设安全网，不按规范要求设置连樯杆、剪力撑的，不及时消除安全隐患，否则每发现一次罚款500元。20、业主、监理明文禁止的其它事项，没有及时落实有关安全、文明施工的会议精神、整改通知，每发现一次罚款500元。四、会议管理和其它1、工程例会或专题会议要求出席的人员未经业主代表的批准而缺席，每人次罚款1000元。2、不按要求提交月、周计划和统计报表，每次罚款500元。五、检查、评比和奖励1、检查分日常巡视检查和定期检查。2、定期检查：每两周由监理牵头，甲方参加，组织对在建项目质量、进度和安全文明生产情况进行全方位大检查，并发布检查通报。3、对于建设过程中表现好，为业主提出合理化建议且确有成效的个人，视