主体合同(大包)公司修改-包清工.doc

建筑工程劳务分包合同 总包单位（以下简称甲方）：中国建筑第八工程局第一建筑公司分包单位（以下简称乙方）：山东桓台建设工程有限公司根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、（建筑和基础设施工程施工分包管理办法）甲方与业主签订的施工合同及山东省、济南市有关法律、法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就山东省轻工学院新校舍专家、青年教工公寓建设工程施工分包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。第一条 工程概况1.1.1工程名称：山东省轻工学院新校舍专家、青年教工公寓1.1.2工程地点：长清大学园内1.1.3承包范围：设计图纸范围内的土建、装饰工程。1.1.4.承包方式：包清工。1.1.5乙方不得将本工程进行任何形式的分包和转包，否则甲方有权解除合同，并令乙方在七日内退场，乙方完成的工程量按70%结算。1.2 开工日期：2005年5月14日，竣工日期：2005年12月26日总日历工期 222 天。1.3 质量等级：优良。1.4合同价款：暂定人民币800万元，（大写：捌佰万元）（以双方确认的结算值为准）第二条 合同文件组成及解释顺序2.1本合同补充协议书（如有）2.2本合同书2.3本工程的招标文件及其附件、投标文件及其附件、中标通知书和答疑文件2.4图纸2.5工程预结算书2.6标准、规范和其他有关的技术经济资料、要求。第三条 图纸3.1图纸提供日期：开工前7天内，由甲方提供给乙方。3.2图纸提供套数： 本工程施工图纸两套 ，其他专业施工图纸根据需要提供。 第四条 工地代表4.1 甲方代表姓名和职务：司留书（总包工程项目经理）4.2 甲方代表的职权：整体工程的统一管理，施工现场的组织协调等。4.3 乙方代表姓名和职务：宋瑞明、巩宜恩 （分包工程项目经理） 4.4 乙方代表的职责：参加甲方组织的施工图纸会审或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定；按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制竣工资料（含竣工图纸）及工程结算书等。第五条 甲方工作和责任5.1负责本合同的执行。5.2及时提供具备开工条件施工场地的时间和要求。5.3及时给乙方提供图纸、设计变更、指令等。5.4 在施工过程中协调乙方与指定分包商(如果有)的关系。5.5甲方在合同签订后3日内向乙方提供总包项目整体工程进度计划表。5.6负责审核乙方提供工程进度报表、施工计划等。第六条 乙方工作及责任6.1 负责本合同的执行。6.2乙方保证现场文明施工。6.3按业主、甲方和监理单位的管理要求提供计划、报表的名称、格式、时间和份数。6.4 施工场地防护工作的要求：乙方应遵循有关文明施工管理条例规定，并采取一切必要措施，防止因气候、事故、施工等对本项目造成任何伤害，并且自费采取照明、看守等措施，因乙方原因对本项目及项目周围相关结构和成品造成任何损坏均由乙方承担责任；非乙方原因造成的损坏由责任方承担；乙方不得因施工而发生的费用向业主或甲方提出索赔。如有特殊的措施保护工作，由相关各方协调处理。6.5 施工现场交通和噪音控制的要求：乙方不得因任何原因影响施工现场交通，因施工等原因引起的噪音不得超过国家、省、市相关文件规定的标准，不得影响施工场地周围居民的正常生活，因乙方原因引起周围居民的投诉或当地相关部门的罚款等所有责任由乙方承担并负责解决。6.6 符合施工场地规定的要求：乙方施工及材料堆放等要服从甲方安排，不得影响其他专业的施工；本工程材料的进场应按进度计划进行，材料堆放应按甲方指定的地点堆放并服从甲方的现场管理；在收到监理工程师和业主要求进场施工的书面通知24小时内 ，必须进场施工。6.7 成品保护的措施：乙方竣工工程未交付业主验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。6.8 办理证件、批件的名称和完成时间：有关本工程的证件、批件，属于乙方办理的，由乙方办理，费用由乙方承担。6.9 由乙方引起的有关施工环卫（保）、施工噪音等管理手续费用由乙方承担，按照政府有关文件规定办理完毕方可施工。6.10 所有由乙方引起的当地相关部门的罚款等处罚均有乙方自行解决，业主和甲方不承担任何责任。6.11 乙方于施工现场产生的垃圾的处理必须听从甲方的安排，做到当日工完场清，于指定时间清运到指定地点；同时还要配合业主或甲方为了迎接业主或甲方的相关单位检查而进行紧急清理等工作，工程完工时，进行全面的清理工作，清理工作要达到现场管理规定的要求。6.12 乙方必须严格按设计单位提供的施工图纸和设计说明及国家的、部颁的、地方的施工技术（验收）规范、规程和标准进行施工。6.13乙方必须做好乙方在施工现场内的材料和已完工程的保卫工作，甲方不承担对乙方材料和已完工程的保卫工作；如乙方的材料有丢失，业主和甲方不承担任何责任，由乙方自己承担一切损失。由于乙方原因造成已完工程遭到破坏，责任由乙方承担，非乙方原因造成已完工程遭到破坏的，由责任方承担。6.14乙方进入施工现场后，必须遵守甲方在现场制定的各项规章制度。第七条 进度计划7.1在收到图纸后3天内，乙方向甲方提交施工组织设计（或施工方案）和详细的进度计划，在业主、甲方和监理单位审定后执行。该施工组织设计（或施工方案）和进度计划必须具有明确的界定性，如界定不清晰，最终以业主的界定为准。7.2 月、周计划和报表：乙方应于每月20日前提交月工作计划和报表；本工程如果有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必须按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。第八条 暂停施工为了保证工程质量及安全，凡出现下列情况之一（不限于下列情况）的，而乙方又没有及时做出合理解释的，经业主、甲方及监理工程师共同确认后，有权下达停工令，责令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担，工期不予顺延：8.1具备开工条件，开工报告未获业主、甲方和监理工程师批准而擅自开工，或拒绝项目监理机构、业主或甲方管理；8.2施工组织设计（方案）未获工程师批准而进行施工，或拒绝项目监理机构和业主管理；8.3擅自采用未经业主及监理工程师、甲方认可获得批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料；8.4未经工程师检验而进行下一道工序的；8.5工程质量未达到设计的要求；8.6擅自变更设计图纸要求的；8.7擅自转包工程的；8.8质量保证体系不健全；8.9存在安全隐患，未按工程师要求及时整改；8.10未按约定的资料及时上报要求上报所需的资料的；8.11未按审定后的施工组织设计（方案）进行施工；第九条 工期延误9.1因业主原因出现以下情况造成工期延误的，予以顺延工期，费用不予增加：9.1.1 施工图纸提供不及时，经合同双方、业主和监理单位确认影响到关键线路施工进度的；9.1.2 设计变更滞后，经合同双方、业主和监理单位确认影响到关键线路施工进度的；9.1.3 下发指令或批准等不及时，经合同双方、业主和监理单位确认影响到关键线路施工进度的。9.2 因甲方原因出现以下情况造成工期延误，予以顺延工期，费用不予增加：9.2.1 因甲方不及时提供施工图纸给乙方，经合同双方、业主和监理单位确认影响到关键线路施工进度的；9.2.2 因甲方不及时提供设计变更给乙方，经合同双方、业主和监理单位确认影响到关键线路施工进度的；9.2.3经合同双方、业主和监理单位共同确认顺延工期予以顺延工期，费用不予增加。9.3其他：9.3.1 由于政府部门举行特殊活动要求必须停工的，只顺延工期，费用由乙方承担。第十条工期提前工期提前，不予奖励。第十一条检查和返工乙方应认真按照标准、规范、设计和工程样板标准的要求以及业主、甲方和监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受业主、甲方和监理的相关要求检查检验，为检查检验提供便利条件。如经检验质量不合格，乙方应按业主代表、甲方代表及其委派人员的要求及时返工、修改，直到检验合格止，乙方承担因自身原因导致返工、修改的费用，同时保证不影响施工的正常进行。第十二条 工程质量等级13.1 工程质量等级要求：优良。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑工程施工质量验收统一标准GB503000-200和国家现行施工质量验收规范以及国家现行规范为质量评定验收标准。13.2本合同各方应相互配合，共同作好工程成品、半成品保护工作，如发生成品、半成品损坏，由责任方承担。第十四条 隐蔽工程和中间验收14.1中间验收部位和时间：工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，通知甲方进行验收，甲方验收合格后，由甲方在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方、业主、监理参加验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点以及甲方验收记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。甲方准备验收记录。验收合格，甲方代表、监理代表和业主代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程符合规范要求，验收合格48小时后，甲方代表、监理代表和业主代表不在验收记录签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第十五条 合同价款及调整合同价款调整执行03年版山东省建筑工程消耗量定额按每定额工日35元计算加设计变更加签证。第十六条 工程预付款16.1 预付工程款：无。第十七条 工程量的核实确认17.1 乙方提交进度劳务费报告的时间和要求：每个月25日前将上月20日至本月20日已完劳务费报告，交与甲方指定人员，要求劳务费报告中附有工程进度说明，由甲方审核。第十八条 工程款支付18.2形象进度款：乙方完成的劳务费经甲方审核后，扣除乙方承担的各项费用后按70%支付给乙方。18.3工程竣工后付款：工程竣工并达到质量要求后付至完成劳务费的95%，剩余劳务费一年内付清。第十九条 材料设备供应：19.1除手头工具、劳保用品外材料由甲方供应19.2机械设备由甲方供应。19.5乙方应承担上交当地政府部门的建筑队伍管理费、治安费，并承担由于乙方管理不善造成的罚款。第二十一条 竣工验收21.1 乙方提供竣工验收资料的内容：满足国家、山东省、济南市对竣工资料的要求、21.2 乙方提交竣工报告和竣工资料的时间和份数：按业主和甲方现场管理和主管部门要求。第二十二条竣工结算22.1乙方提交结算报告的时间：工程竣工经验收符合要求后28天内乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。甲方对业主的竣工结算完成后，60天内对乙方的竣工结算由项目部完成初审，分公司合约科进行复审，.最后以公司合约部终审确认的结算值为准。第二十三条 工程保修23.1 工程保修期为执行甲方和业主签订合同的有关内容和当地有政府部门的有关规定（自竣工验收优良之日起计）。保修期内，在正常使用情况下，属乙方工程质量问题，由乙方负责；如属业主使用不当造成，可由乙方负责维修，费用由业主承担。23.2保修期内，乙方应设立服务热线电话，发生故障后乙方应在接到业主或甲方的通知或电话后24个小时内赶到现场维修。 23.3保修期满后，如果甲方和业主对保修内工程质量无异议，在工程保修期满后30天内办理保修金结算。第二十四条 争议争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，方可向济南市人民法院起诉。第二十五条 违约25.1乙方必须确保安全生产文明施工，并确保达到“济南市安全文明施工工地”，否则按工程造价的1%从乙方结算中扣除。25.2 乙方合同约定指派的项目经理不按约定驻场，甲方有权按合同总造价的1%对乙方进行罚款。25.3 乙方施工过程中，除了合同约定中指派的项目经理必须到位外，其他指派的主要人员也必须到位，若未经甲方同意擅自变更，视乙方违约，甲方有权对乙方罚款1万元并发停工令要求有关人员到位，由此造成的暂停施工损失由乙方承担。25.4 如果因乙方延期竣工的原因，导致甲方竣工延误,则业主对甲方的处罚由乙方全部承担。第二十六条 索赔26.1 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过10小时，影响乙方施工，仅顺延工期。26.2由于政府部门举行特殊活动必须停工的，只顺延工期，费用由乙方承担。26.3乙方不得因实际施工内容的改变及相应工程投资的增减而对甲方提出任何索赔。第二十七条 安全施工27.1 乙方必须配备足够数量的专职安全管理人员，乙方配合甲方安全管理人员做好本工程的安全管理工作，保证安全生产、文明施工，不得发生安全事故，因乙方原因造成的扰民事件等由乙方自行解决并承担因此引起的经济及其他责任。施工期间，乙方在本工程因乙方原因发生的一切安全及其他事故，其责任及相关费用由乙方承担。如非乙方原因造成上述的结果，由责任方承担。27.2 乙方自费提供现场乙方所有人员的食宿及交通等，自备安全帽、安全带、绝缘手套等劳保防护用品，并保证严格按照规范要求及施工方案要求做好各种安全防护工作。27.3 政府有关部门对具体施工人员安全教育及宣传由乙方负责。27.4乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 27.5由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。第二十八条 不可抗力在乙方采取积极、合理适当补救措施的前提下，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由业主、甲、乙三方按以下方法分别承担：（1）业主、甲方和乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（2）甲方机械设备损坏及停工损失，由甲方承担；（3）乙方施工部分所需清理、修复费用，由乙方承担；（4）延误的工期相应顺延。第二十九条 保险30.1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并支付保险费用。30.2保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要措施，防止或者减少损失。第三十条 合同生效与终止32.1合同生效日期：自本合同双方签字、盖章之日起生效。32.2合同终止日期：在本工程价款付清后，本合同终止。第三十一条 其他34.1如乙方未能及时处理工程质量事故，或工程质量、工程进度不符合要求时，或安全生产、文明施工不符合要求时，监理工程师或业主、甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用可从拨给乙方的本工程的任何款项中扣34.2在施工过程中，如遇非乙方原因造成的意外事故，如“火灾”、“水灾”、“机械事故”等，导致乙方施工范围内的成品、半成品及其它材料的损失和人身安全受到威胁，由责任人承担。34.3本合同中的“业主”指本工程的“建设单位”。34.6合同签订时间：2005年5月12日。34.7合同签订地点：济南市轻骑路65-9号。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人： 授权委托人： 授权委托人：日期： 日期： 电话：分包（配属）单位印鉴委托授权书分包（配属）授权单位山东桓台建设工程有限公司合同印鉴 法定代表人 （盖章） （盖章） 行政印鉴 委托代表人（盖章） （盖章）财务领款票据及印鉴附件:建筑劳务企业规范用工承诺书为规范施工分包和劳务用工行为,保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作下列郑重承诺：一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。二、本企业使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到80以上，特殊工种持证率达到100%。三、企业使用建筑劳务工，依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计