土方运输工程联营施工合同.doc

土方运输工程联营施工合同发包单位：中国对外西北建设工程集团有限公司(甲方)施工单位： (乙方)依据【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】及其有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，经双方友好协商达成共识，将内蒙黑海土石方施工工程承包给乙方施工。一致订立本合同条款，以共同遵守执行。一、工程项目：9、 工程名称：土石方工程；10、 工程内容：土石方挖、运、平作业；1l、 工程总量：在每年施工时间七个月内完成(正常施工情况下)贰亿立方(不封顶)；12、运输距离：135公里；13、工程地点：内蒙；14、挖土深度：10米，(超过10米，价格另议)；15、进场时间：以甲方进场通知书为准，乙方在接到甲方进场通知书规定的时间内人员及设备同时进场；16、乙方进场后，甲方应付乙方预付款(总额30的百分之五)：二、合同工期 1、合同工期暂定一年，自二零一零年_月_日起至二零一一年_月_日；三、结算、计量、验收、计价及付款方式 1、施工综合单价：135公里内的综合单价为测量方47元立方(含税)，此合同价位不受市场的浮动而变化，如出现爆破和超出35公里单价另议； 2、计量：按测量方计量(自然方)； 3、验收：按照业主方的标准要求进行验收； 4、结算方式：每十天结算一次，乙方合同签订人或乙方指定负责人把前十天施工工程量交给甲方，甲方核对无误后于4个工作日按照比列结算一次，以此类推(第一个月扣除乙方合同保证金的三分之一，以此类推，三个月扣完)； 5、若是工程款不能如期结清造成乙方停工，甲方应补偿乙方每天每辆车300元，挖掘机1000元，装载机200元，推土机200元； 6、甲方应承担调遣费(运输车辆每台2000元，挖掘机每台3000元，装载机每台3000元，推土机每台3000元)；四、甲方责任 l、负责本合同项目土石方施工的全面调度指挥、行政和财务工作、下达月度施工运输计划； 2、甲方提供加油点，并保障乙方车辆能顺利加油； 3、在七个月有效施工期内，因甲方原因(不可抗力的原因除外) 造成乙方停运两天以上的，第三天起甲方补偿乙方每台车每天300元； 4、甲方负责运政、城管、环保、交警、政府办理及疏通手续，确保道路畅通，以上部门扣车超过两个工作日，甲方赔偿乙方车队每车每天300元人民币的经济损失(节假日除外)； 5、乙方进场施工，甲方负责三通一平，按总合同条款执行；五、乙方责任 1、乙方负责首批提供_台车辆、挖掘机_台、装载机_台、推土机_台，压路机_台，将土方按照指定位置运送,按施工工作面拓宽状况及时补充车辆及保证施工进度，所有车辆应证件手续齐全，车况良好； 2、负责组织管理运输车辆、按时按质按量按施工要求完成运输任务，若根据施工进度需要，需要增加车辆时在甲方的通知下，乙方应迅速组织补充车辆，按时完成任务； 3、管理好司机及运输保障安全、避免一切安全事故的发生、如人为发生交通安全事故由乙方负责并承担全部责任和费用,并购买司机及运输车辆的保险； 4、乙方必须严格遵守甲方的合理安排；5、乙方人为造成停工停运，造成甲方损失，乙方赔偿甲方每车每天300元人民币的经济损失，乙方若中途退场，甲方按本合同第十条第四款执行： 6、乙方根据工作面和甲方的安排，乙方车辆必须分批按时进入施工工地，确保施工人员安全和正常施工，确保按甲方的路线运行；7、乙方管理好人员带好队伍文明施工确保安全，在施工过程中人为造成的一切安全事故甲方不负任何责任；8、工程若需要增加机械设备时，以本合同签订相关条款事宜为准；六、违约责任1、若因甲方原因致使乙方机械设备进场后，车辆到达后不能按时开工运输的，甲方按每辆车每天补助给乙方(按照本合同第四条第三款赔偿)，若因不可抗力的原因致使项目不能如期开工造成乙方退场，甲方应和乙方签署终止合同协议书并赔偿因此造成乙方损失(按照国家规定进行赔偿)；2、违反本协议约定或无故终止本协议的视为违约，违约方按合同有关规定承担违约责任，乙方若中途退场，则视为违约，保证金甲方不退还，双方合同终止；3、在正常施工条件下，乙方应按时完成施工任务，若因甲方原因或不可抗拒的情况下造成乙方不能按时完成施工任务，工期应顺延；七、安全施工1、安全、文明施工；2、发生重大伤亡事故，乙方应立即上报甲方，甲方按照有关规定及时上报有关部门，采取处理措施，查明情况，由事故责任方承担所发生的全部费用； 3、做好安全交接，每天开工前由车队队长履行；八、争议 1、甲乙双方在履行合同时发生争议可以和解或者要求第三方调解，当事人不愿意调解或和解，调解不成可向合同签订地人民法院提出起诉； 2、争议发生后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工工程的连续，完成到双方认可的运输断面方可以结束运输工程； (1)单方违约导致合同无法履行，双方协议停止旋工： (2)调解要求停止施工，并且双方接受； (3)法院要求停止施工，双方应接受； (4)甲方、乙方双方无权单方面终止合约；九、合同的生效、终止和解除 l、本合同自甲乙双方签字盖章之曰起生效； 2、甲乙双方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止； 十、其他条款 1、如果甲方根据工程需要增加车辆和挖掘机，应提前10天通知乙方，乙方需要安排施工设备和人员按时进场进行施工，若无法按时达到甲方实际施工需要，经通知10天内仍无法增加，甲方有权安排其他工程队进行施工，并赔偿因乙方无法按时安排设备和人员而误工给甲方造成的损失； 2、甲方将根据工程项目所确定的作业时间、运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配管理调度和指挥，乙方必须服从； 3、乙方运输车辆所需燃油按照国家定价有甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方工程款中扣留支付； 4、甲方扣除乙方当月工程量的量5作为合同保证金(从第一个月开始，分三个月扣完)，若乙方违约，此合同保证金在乙方履行合同到期后退还； 5、乙方不得再转包；十一、未尽事宜 本合同在实施的过程