建筑工程合同.doc

建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）1、 单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)1.合同关系的主体是指【】A物 B债权人的权利和债务人的义务C行为 D债权人和债务人2不属于要约应具备条件的是【】A要约是由特定人作出的意思表示B要约必须向第三人发出C要约的内容必须具体确定D要约必须具有缔约的目的3甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】A先履行抗辩权B后履行抗辩权c同时履行抗辩权D不安抗辩权4一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A可撤销合同B可变更合同c效力待定合同D无效合同5依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A验收后由发包人负责B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责D验收前由工程师负责6由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延7 施工合同所采用的计价方式应在【】A协议书中约定 B通用条款中约定 c附件中约定D专用条款中约定8依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A工程总投资超过预期金额B因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9 组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】A合同专用条款B投标书 c协议书D合同标准条款10FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是【】A新红皮书B新黄皮书c银皮书D绿皮书11在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】A设计变更B施工措施变更c条件变更D计划变更12在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A计划变更B重大变更C重要变更 D一般变更13我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】A招标担保 B履约担保c预付款担保D完工担保14建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A和解解决争议 B调解解决争议 c诉讼解决争议D仲裁解决争议15仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】A仲裁委员会可以强制执行 B另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C另一方当事人可以向法院提起诉讼 D另一方当事人可以向法院申请强制执行二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后16 在合同的不同分类中，建设工程合同属于【】A双务合同B单务合同C有偿合同D无偿合同E有名合同17当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括【】A 放弃对其他人的到期债权 B怠于行使其到期债权 C无偿转让财产D以明显不合理的低价转让财产E未按约定投保工程险18 施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是【】A合同协议书B工程量清单C工程投标书D施工监理日志E工程恰商纪要19因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是【】A按工程实际受到的损害计算B按委托人认为所受到的损害计算C按实际损害计算一定比例的赔偿金D监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额20FlDlC合同条件的应用通常有【】A.无条件使用B合同管理中对比分析使用 C部分选择使用D在合同谈判中使用 E国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4份，共20分)21要式合同22 合同保全23 工程转包24 缺陷通知期25 风陷管理四、简答题(本大题共5小题，每小题5份，共25分)26简述合同生效要件的概念和内容。27简述承包人承担违约责任的方式。28 简述FlDIC施工合同条件中风险责任划分的原则。29 简述和解和调解应遵守的原则。30 试述建设工程合同信息管理的特点。五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题8分，第32小题7分，第33小题15分，共30分)31某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期为20天。商时合同约定工程量增加15以内为施工方应承担的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3，试求施工方可索赔的工期为多少天？32某工程合同价为400万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定部分占比例020，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比例为：015、035、03，结算时价格指数分别增长了20、25、l5，则该工程实际结算款额为多少万元?33某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38天。承包商按时提交了施工方案和施工网络图(如图所示)，并得到工程师的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件l：A工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为10个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方案，增加直接费4万元，作业时间延长3天，人工窝工15个工日。事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费l2万元，机械台班费3000元，作业时间拖延2天。事件3：在C工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。事件4：在E工作基本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。检查结果为：某部位的偏差超出了规范允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20个工日，材料费为l000元。该项工作作业时间延长2天。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30元工日，窝工人工费补偿标准按每工日l8元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。8建筑工程合同(含FIDIC)条款（二）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A主体B客体c时间D内容2合同关系的内容是指【】A物B债权人的权利和债务人的义务C行为D债权人和债务人3下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是【】A等价有偿原则B诚实信用原则C自愿原则D合法原贝44根据合同法，下列合同成立的是【】A要约通知到达受要约人B要约通知发出C承诺通知到达要约人D承诺通知发出5下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A双方当事人签字盖章地为合同成立地B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c债务人的经常居住地为合同成立地D口头协议的承诺生效地为合同成立地6因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A请求人民法院撤销B请求人民法院确认无效c解除合同D变更合同7乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A债务权B撤销权c代位权D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A发包人B承包人0工程师D设备供应商99下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能互相解释、互为说明D专用条款与通用条款是相对立的10在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A社会公众B建设行政主管部门c建设单位D工程质量监督站11监理委托合同中，属于委托人权利有【】A生产工艺设计认定权B选择工程分包单位的认可权C施工质量的检验权D工程建设有关协作单位协调主持权12在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A监理工程师B监理单位C项目经理D建设单位13FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B因施工需要，施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变D工作质量和其他特性的变更14一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B6个月C12个月D24个月15对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B风险控制C风险保留D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据【】A全体仲裁员的意见B多数仲裁员的意见C首席仲裁员的意见D仲裁委员会主任的意见17在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A由业主提出，工程师批准执行B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行8建筑工程合同(含FIDIC)条款（二）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A主体B客体c时间D内容2合同关系的内容是指【】A物B债权人的权利和债务人的义务C行为D债权人和债务人3下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是【】A等价有偿原则B诚实信用原则C自愿原则D合法原贝44根据合同法，下列合同成立的是【】A要约通知到达受要约人B要约通知发出C承诺通知到达要约人D承诺通知发出5下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A双方当事人签字盖章地为合同成立地B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c债务人的经常居住地为合同成立地D口头协议的承诺生效地为合同成立地6因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A请求人民法院撤销B请求人民法院确认无效c解除合同D变更合同7乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A债务权B撤销权c代位权D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A发包人B承包人0工程师D设备供应商99下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能互相解释、互为说明D专用条款与通用条款是相对立的10在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A社会公众B建设行政主管部门c建设单位D工程质量监督站11监理委托合同中，属于委托人权利有【】A生产工艺设计认定权B选择工程分包单位的认可权C施工质量的检验权D工程建设有关协作单位协调主持权12在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A监理工程师B监理单位C项目经理D建设单位13FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B因施工需要，施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变D工作质量和其他特性的变更14一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B6个月C12个月D24个月15对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B风险控制C风险保留D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据【】A全体仲裁员的意见B多数仲裁员的意见C首席仲裁员的意见D仲裁委员会主任的意见17在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A由业主提出，工程师批准执行B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行8建筑工程合同(含FIDIC)条款（二）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A主体B客体c时间D内容2合同关系的内容是指【】A物B债权人的权利和债务人的义务C行为D债权人和债务人3下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是【】A等价有偿原则B诚实信用原则C自愿原则D合法原贝44根据合同法，下列合同成立的是【】A要约通知到达受要约人B要约通知发出C承诺通知到达要约人D承诺通知发出5下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A双方当事人签字盖章地为合同成立地B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c债务人的经常居住地为合同成立地D口头协议的承诺生效地为合同成立地6因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A请求人民法院撤销B请求人民法院确认无效c解除合同D变更合同7乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A债务权B撤销权c代位权D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A发包人B承包人0工程师D设备供应商99下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能互相解释、互为说明D专用条款与通用条款是相对立的10在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A社会公众B建设行政主管部门c建设单位D工程质量监督站11监理委托合同中，属于委托人权利有【】A生产工艺设计认定权B选择工程分包单位的认可权C施工质量的检验权D工程建设有关协作单位协调主持权12在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A监理工程师B监理单位C项目经理D建设单位13FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B因施工需要，施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变D工作质量和其他特性的变更14一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B6个月C12个月D24个月15对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B风险控制C风险保留D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据【】A全体仲裁员的意见B多数仲裁员的意见C首席仲裁员的意见D仲裁委员会主任的意见17在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A由业主提出，工程师批准执行B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行 建筑工程合同(含FIDIC)条款（二）1、 单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A主体B客体c时间D内容2合同关系的内容是指【】A物B债权人的权利和债务人的义务C行为D债权人和债务人3 下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是【】A 等价有偿原则B诚实信用原则C自愿原则D合法原贝4 根据合同法，下列合同成立的是【】A 要约通知到达受要约人B要约通知发出C承诺通知到达要约人D承诺通知发出5 下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A 双方当事人签字盖章地为合同成立地 B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c债务人的经常居住地为合同成立地 D口头协议的承诺生效地为合同成立地6 因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A请求人民法院撤销B请求人民法院确认无效 c解除合同D变更合同7乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A债务权B撤销权c代位权D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A发包人B承包人0工程师D设备供应商9下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能互相解释、互为说明 D专用条款与通用条款是相对立的10在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A社会公众B建设行政主管部门c建设单位D工程质量监督站11监理委托合同中，属于委托人权利有【】A生产工艺设计认定权 B选择工程分包单位的认可权C施工质量的检验权 D工程建设有关协作单位协调主持权12 在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A监理工程师B监理单位C项目经理D建设单位13FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B因施工需要，施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变 D工作质量和其他特性的变更14 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A.3个月B6个月C12个月D24个月15对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B风险控制C风险保留D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据【】A全体仲裁员的意见B多数仲裁员的意见C首席仲裁员的意见D仲裁委员会主任的意见17在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A由业主提出，工程师批准执行B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行18 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A工期 B费用 c工期和费用 D工期、费用和利润19在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A承包人B工程师与发包人共同C工程师D发包人20在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A雇主B承包商C分包商D设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)21下列关于不可抗力的描述中，正确的是【】A因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B一般天气的变化是可以算作不可抗力C因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任D当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力22按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是【】A保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还c当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失D履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E保留金累计扣留的最高限额为合同价款的1023 关于工程分包，下列表述正确的是【】A 建筑工程主体结构工程不允许分包B提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E禁止分包单位将其承包的工程再分包24. 按索赔目标分类，索赔可以分为：【】A. 合同内索赔B.单项索赔C.工程变更索赔D.费用索赔E.工期索赔25. 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：【】A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项 D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会三、名词解释题(本大题共5小题。每小题3分共15分)26建设工程施工合同27 缺陷通知期28索赔事件29施工措施变更30 一次裁决原则四、简答题(本大题共5小题，第31小题6分，第35小题4分，第32.33.34小题各5分，共25分)31简述合同的法律特征。32根据合同法规定，无效合同的范围主要有哪几种?33建设工程竣工验收应具备的条件是什么?34 根据监理合同示范文本的规定，“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是否一样？为什么?35 我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?五、分析计算题(本大题共2小题每小题l5分。共30分)36某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10。对变更合同价款确定的程序规定如下：(1)工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；(2)若工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；(3)工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认。若无正当理由不确认时，自报告送达之日起，l4天后该报告自动生效。问题：(1)变更合同价款应按什么原则进行确定?(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合建设工程施工合同(示范文本)的规定?如果不符合，应如何修改?(3)在该工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，监理工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。在监理工程师批准的进度计划中，土方工程为关键工作。针对这一事件，承包商是否可以提出索赔?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天?37通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。问题：(1)FIDIC施工合同文件由哪几部分组成?各组成部分的解释顺序是什么?(2)如果承包方针上述l3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。 (3)在事件4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理? (4)经工程师认定的索赔工期为多少天? 建筑工程合同(含FIDIC条款)（三）一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)1合同法律关系的构成要素不包括【】A主体B客体C时间D内容2下列合同不属于双务合同的是【】A买卖合同B租赁合同C赠与合同D建设工程合同3依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是【】A传真B登记 C电子邮件D信件4按照合同法的规定，下列行为不属于要约邀请的是【】A价目表的寄送B招标公告 C递送投标书D无价格的商业广告5根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是【】A招标与投标 B要约与承诺 C讨价还价 D出价与承揽6合同的转让不包括【】A合同权利的转让B合同义务的转移C合同权利义务的概括转让D合同权利义务内容的改变7依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是【】A发包人 B承包人 C设备供应人D发包人和承包人8勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是【】AGF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探BGF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测CGF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计DGF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计9 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于【】A正常工作B附加工作 C额外工作 D意外工作10FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是【】A新红皮书B新黄皮书 c银皮书 D绿皮书11依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据12依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有【】A合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行13可以为施工承包商提供履约担保的单位是【】A建设行政管理机关B监理协会C企业法人D学校14下列有关和解的描述中，错误的是【】A和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的 B和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C和解的方式和程序十分灵活 D和解解决争议节省开支和时间15 工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是【】A约定预付款方式属于准备阶段B工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)16合同法的基本原则有【】A合同自愿原则B合法原则C诚实信用原则D鼓励交易原则E减少无效合同原则17建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A固定价格合同B可调整价格合同C单价合同D成本加酬金合同E专业承包合同18按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括【】A设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费19 履行合同的担保方式包括【】A 保证B留置C抵押D定金E违约金20目前建设工程施工合同争议的调解主要有【】A人民法院调解B民间调解c诉讼调解D仲裁机构调解 E行政主管部门调解三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)21诺成合同22缔约过失责任23 合同价款24 基准日期25 风险转移四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)26简述合同成立的概念和基本要件。27 简述订立施工合同应具备的条件28简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。29简述工程变更的分类。30. 简述合同争议仲裁的基本原则五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题7分，第32小题l0分，第33小题l3分，共30分)31某建设工程项目概算总额3400万元。业主与监理单位签订了建设工程委托监理合同，合同约定监理服务天数为240天，监理费按照监理工程概预算的百分比计收，约定比率为16。项目实施过程中，发生了以下事件：1)由于业主原因造成工期延误5天； 2)由于工程承包商原因工期延误l3天；3)由于发生不可抗力，承包人的施工被迫中断20天。其中监理工程师完成善后工作和恢，复施工前的必要监理准备工作，用了6天时间。试进行监理酬金的计算。32某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元台班，折旧费为l00元台班，人工单价为40元工日，窝工工费l0元工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工30个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为多少元?33 某建设项目业主与甲施工单位按照FIDIC(1999版)施工合同条件签订了施工总包合同，合同工期为200天。合同中保函手续费为20万元，工程延期时，保函手续费相应增加。合同履行过程中，发生了下列事件：事件l：因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天。事件2：因异常恶劣气候停工l0天。事件3：因季节性大雨停工5天。事件4：因设计分包单位延期交图停工6天。上述事件均未发生在同一时间。问题：1上述各事件发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么? 2甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元? 建筑工程合同(含FIDIC)条款（四）一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)1合同关系的内容是指【】A物8债权人的权利和债务人的义务c行为D债权人和债务人2接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在【】A要约到达受要约人之前到达要约人 B承诺通知到达要约人之前到达要约人C承诺通知发出之前到达要约人D承诺通知到达要约人之后到达要约人3 依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是【】A 实际履行和损害赔偿可以同时使用 B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和损害赔偿可以同时使用4 根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是【】A招标与投标B要约与承诺c讨价还价D出价与承揽5施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则【】A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延6按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为【】A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C工程师未确认，承包人应修改进度计划D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示7 在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是【】A 有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作C原合同中有关结算、清理的条款失效D已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担8建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则【】A按委托人认为受到的损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金c赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D应当双倍返还定金9某工程设计