已阅读5页,还剩84页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
山东科技大学学生毕业设计(论文)实验小学办公楼设计毕业论文目 录第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设标准第五章 图纸 第六章 投标文件投标函部分格式第七章 投标文件商务部分格式第八章 投标文件技术部分格式第九章 资格审查申请书格式第十章 评标定标办法及细则1 总则1.1 项目概况1.1.1 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标条件,现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点:见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的计划工期:见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求:见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)1.4.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书或已收到资格预审合格通知书的单位。1.4.2 投标人不得存在下列情形之一:(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3)为本标段的监理人;(4)为本标段的代建人;(5)为本标段提供招标代理服务的;(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的;(11)财产被接管或冻结的;(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承担1.5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。1.5.2 投标人领取招标文件,招标文件及电子光盘工本费400元售后不退,领取地点为:滕州市建设工程交易中心。递交投标文件后三日内将图纸退还招标单位。1.5.3 招标单位不给予未中标单位任何补偿费用。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人自行组织踏勘现场且发生的费用自理。1.9 .2 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10 招标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,除分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件符合国家相关规定外,还需征得业主同意。2招标文件2.1.1 招标文件的组成本招标文件包括:(1)投标人须知;(2)评标办法;(3)合同条款及格式;(4)工程量清单;(5)图纸;(6)技术标准和要求;(7)投标文件格式;(8)投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2 除2.1.1内容外,招标人在提交投标文件截止时间15天前,以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。 2.1.3 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项,格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。 2.1.4 施工图纸无重大缺损情况下,当投标人退回图纸时,图纸押金将同时退还给投标人(不计利息),否则招标方没收全部押金。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问,应于投标截止日期前20日以书面形式向招标人提出澄清要求,递交至滕州市善国南路13号。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内,以书面形式给予确认,该答复作为招标文件的组成部分,具有约束作用。2.2.2 在投标截止时间15天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,相应延长投标截止时间。2.2.3投标人收到修改内容后,应在1日内以书面形式通知招标人,确认己收到该修改。2.3 招标文件的修改 2.3.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。 2.3.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人,投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用。 2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。 2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容:(l)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。3.2 投标报价3.2.1 根据中华人民共和国住房和城乡建设部第63号公告以及相关规定,本工程的投标报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式,执行标准为建设部2008年7月9日发布的建设工程工程量清单计价规范及省市有关文件规定。3.2.2 招标人提供的工程量清单必须作为招标文件的组成部分,招标人不能保证所提供的工程量清单(包括但不限于分部分项工程量清单和措施项目清单)中的清单项目的完全性和工程量的准确性。清单项目的完全性和工程量的准确性由招标人负责。投标人应根据本招标工程的工程量清单进行投标报价,对工程量清单不负有核实的义务,更不具有修改和调整的权力。投标人应根据本招标工程的工程量清单填报价格,填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。招标人列出措施项目的序号与项目名称投标人报价并给出“措施项目清单费用分析表”,投标人根据工程实际和施工组织设计,对“措施项目表二“中招标人列出的措施项目不用时,在金额一栏中填 0。3.2.3 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。在招标投标过程中,当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与图纸不符时,以招标文件中分部分项工程量清单特征描述为准。3.2.4 投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和,投标价格包括暂列金额、用于暂估价项目的所有暂估价等。投标人的投标一旦为招标人接受,除合同中另有约定,其他任何情况下不予调整。投标价格须以人民币为货币单位。3.2.5 投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平等准备自己的投标价格。3.2.6 投标人所报的分部分项清单计价表,仅其中的各项综合单价将产生合同效力,这类综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。投标人的综合单价,不论其对应的项目特征是否描述完全,都将被认为已包括计价规范中对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。3.2.7 暂列金额暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于支付施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工过程中可能发生的工程变更、索赔、现场签证、合同约定的工程价款调整等的费用。3.2.8 暂估价暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。3.2.9 总承包服务费总承包服务费是总包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务、以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。3.2.10 投标人应根据本招标工程的具体情况和投标人的自身情况,一次性的报出本招标工程的措施费和其他项目费。凡属于措施项目和其他项目,而投标人未作相应报价的,将被认为投标人已经在投标报价的其他列项中作了相应的考虑。特别提醒投标人,投标人所报的此类费用是合同制约的固定包死的,除非合同另有约定,其他任何情况下不予调整。3.2.11 综合单价的确定: 投标报价的综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润,以及一定范围内的风险费用。投标人所报的综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和竣工结算的始终。除非本招标工程另有约定,均不得调整。3.2.12 其他3.2.12.1 投标时建筑面积、檐高根据图纸,按计价规范规定计算。3.2.12.2本工程的其他结构部位全部使用主体结构为泵送商品混凝土;3.2.12.3钢筋用量按图纸用量、竣工结算时除变更外数量不调整。3.2.12.4 招标人提供的暂列金额、暂估价在投标报价时不得下浮,在竣工结算时按实际发生调整外,其他材料设备价格全部按市场价报价。3.2.12.5 本工程技术规范要求高于国家标准的,按相应的规范执行;低于国家标准的,按国家标准执行。3.2.12.6 除非招标人对招标文件予以修改,投标人应按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价和合价的工程项目,在实施后,招标人将不予支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。3.2.12.7 投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.2.12.8 若施工现场场地狭小,施工现场无法搭设临时设施的由总包单位自行解决,投标人须根据自身情况综合考虑。 3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、投标保证金递交方式递交投标保证金,投标保证金必须从投标企业基本账户中汇出,各投标单位并于2011年5月 10 日17时30分前将银行汇票底单、企业基本户开户许可证原件、复印件递交到滕州市建设工程交易中心换取保证金收据,未按招标文件要求递交或逾期未递交的,视为自动放弃。投标保证收据与标书一起密封,并于开标时同时递交,以便核查。投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金,投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。退还保证金应退至投标人企业的法人基本存款帐户。收款人:滕州市建设工程交易中心;开户行名称:农业银行滕州市支行营业部,账号:457101040016523。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 投标人在投标有效期内撤回投标文件,招标人将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情形之一的,招标人必须取消其中标资格,并没收其投标保证金:(1)、放弃中标项目的;(2)、拒不按招标文件的要求规定提交履约保证金的。(3)、应当提交中标差额保证金而不提交的(若中标价比有效投标报价平均值低5%以上,则中标人海应当在合同签订之前按照中标价于有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金或银行保函):(4)、不与招标人签订合同的,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。投标人(中标人)存在上述情形的,招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录,在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料(如更换项目经理应在投标文件截至时间前经招标人书面同意),以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求,具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定。4投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样,封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在投标人须知前附表规定投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。5开标5.1 开标时间和地点招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标:(l)宣布开标纪律;(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;(6)设有标底的,公布标底;(7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;(9)开标结束。6评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家根据招标工程具体情况确定。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属;(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第十章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第十章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。7合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定中标人。7.2 中标通知在本章第3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。8重新招标8.1 重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(l)、投标截止时间止,投标人少于3 个的;(2)、经评标委员会评审后否决所有投标的。9纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第十章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权在中标公示期限内以书面形式向有关行政监督部门投诉。10、需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。89第二章 合同条款第一部分 通用条款此部分采用建设工程施工合同范本(GF-1999-0201)中第二部分 通用条款第二部分 专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:(1) 本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4) 专用条款及有关协议;(5) 通用条款(双方另有协议不适用的除外);(6) 标准规范及有关技术资料;(7)图纸;(8)工程量清单及编标说明;(9)工程量报价表(预算书)。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:按通用条款执行。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市、行业有关规定及施工图中规定的标准。发包人提供标准、规范的时间:不提供。国内没有相应标准、规范时的约定:不使用。4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7日内提供施工图六套(含承包人向发包人竣工后提供的竣工图贰套)。发包人对图纸的保密要求:按通用条款。使用国外图纸的要求及费用承担:无。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名: 职务:_ 发包人委托的职权:对工程质量、施工进度、造价进行全过程监督管理。需要取得发包人批准才能行使的职权:1、施工变更,2、经济类签证,3、暂停施工。5.3发包人派驻的工程师姓名: 职务:_ 职权:对工程进行全面管理7.项目经理姓名: 职务:_必须是资格预审时提供的项目经理,并且该项目经理每周不少于5天,每天必须保证4小时以上在现场组织施工,离开现场需征得发包方的负责人书面同意,擅自离开,每天向发包人支付违约金1000元。若有特殊情况,甲乙双方可以协商更换项目经理。中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人(总监理工程师)。如果出现特殊情况,确需更换的,应当经招标人同意,并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止,原中标项目负责人(总监理工程师)不得作为项目负责人承接其他工程,如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月,则限制其承接工程的期限为六个月。招标投标行政监督部门必须在备案手续上注明限制承接工程的起至日期,并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接工程的期限在网上予以公布。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备(地下障碍物清除时间不包括在投标工期内)。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:开工前将水、电接至施工场地。电讯线路由施工单位自理。发包人统一挂表,每月抄表结算,承包人按发包人向供电、供水部门实际缴纳的单价和数量支付水电费用。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 开工前提供工程地质和地下管网线路等资料。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办妥相关开工手续。(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前提供水准点与坐标管制点,按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。(7)图纸会审和设计交底时间:根据需要现场另行确定。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:督促承包人做好保护工作,发包人按规定承担有关费用。(9)双方约定发包人应做的其它工作:协商办理。8.2发包人委托承包人办理的工作: 协商办理。9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每周四前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表(含工程变更及签证预算)、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人认真做好施工现场的安全防护工作(包括照明、安全设施等),承包人对安全防护工作负全责(责任和费用)。禁止外单位施工车辆、人员出入工地,负责发包方供应的材料设备的保管。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:按通用条款。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按有关规定办理上述各项手续。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 按通用条款。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:做好邻近建、构筑物的保护和观测工作,费用按规定执行。(8)施工场地清洁卫生的要求:按标准化施工现场要求办理,保证施工现场清洁符合有关规定,交工前做到工完场地清。(9)双方约定承包人应做的其他工作:协助发包人做好与市容、环保、交通、公安、街道等部门和周边居民的协调工作。三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:图纸会审及设计交底后一周内,每周四报周进度计划。工程师确认的时间:收到承包方资料7天内予以确认。11、工期延误双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款。四、质量与验收12、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位: 土方回填及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑及发包人和监理工程师认为需要中间验收的其他部位。五、安全施工:按通用条款。六、合同价款与支付13、合同价款及调整13.1实行招标工程,合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与投标文件不一致的地方,以投标文件为准。13.2本合同价款采用固定单价合同方式确定,工程量的风险由发包人承担,价的风险在约定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定。13.3双方约定合同价款的其他调整因素:(1)设计变更不应包括在承包人的风险范围内;(2) 采用工程量清单方式计价,竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。(3)当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%,且其影响分部分项工程费超过0.1%时,应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求,由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见,经发包人确认后作为结算的依据,合同有约定的按合同执行。(4)因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成施工组织设计或施工方案变更,引起措施项目变化时,措施项目费应按下列原则调整:“措施项目表一”中措施项目费仍按投标时费率进行调整;“措施项目表二”中措施项目费发生关联变化时,按2004年山东江苏计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整,未按2004年山东计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整;原措施项目费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当措施项目费变更要求,经发包人确认后调整。(5)发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,由承包人提出现场签证,经发包方现场工程师(总监理工程师和发包人代表)签字认可后实施,现场签证的费用按照零星项目计价。(6)当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险幅度时的材料价格调整办法参照苏建价200867号执行,本工程约定如下:a、主要建筑材料按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分:材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料;材料费占单位工程费2%以上,10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料;材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。b、当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的,其差价均由承包人承担或收益;当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过10%的部分由发包人承担或受益;当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过5%的部分由发包人承担或受益。c、主要建筑材料差价的取定:应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准(缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准),差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价按下列公式计算:施工期材料加权平均指导价=(每月实际使用量当月材料指导价)/同类材料总用量d、因发包人原因造成工期延误的,延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担;因承包人原因造成工期延误的,延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。(7)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。(8)工程价款调整报告应由受益方在调整因素确定后14日内向合同另一方提出,经双方确认后调整合同价款。受益方未在调整因素确定后14日内向合同另一方提出工程价款调整报告的,视为不涉及工程价款调整。收到工程价款调整报告一方应在收到之日起14日内确认或提出协商意见,否则,视为工程价款调整报告已经确认。(9)因分部分项工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,按2004年山东计价表规定组价按中标价下浮率让利后经发包人确认后作为结算依据。14、工程预付款发包人向承包人预付的工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:发包人不向承包人预付工程款 。15、工程量的确认承包人向工程提交已完工程量报告的时间:每周四前将当周完成的工程量送发包方和监理,其余按通用条款第25条执行。16、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 基础工程完成并经有关部门验收合格后付至合同价款的20%,主体完成并经有关部门验收合格后付至合同价款的50%,内外装修工程完成付至合同价款的70%,施工资料完成且到建设行政部门备案结束后付至合同价款的85%,工程竣工并经有关部门审计验收合格后付至合同价款的95,其余的5作为质量保修金。17、承包人采购材料设备17.1承包人采购材料设备的约定: 双方约定本工程所有材料除发包人暂定材料表中的材料外均由承包方供应。由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方和监理方事先认可。暂定材料价格表中材料价格(含综合单价)投标人在投标报价时不得改变其价格。施工过程中,暂定材料价格表中的材料(含综合单价)在购买时必须由业主参与,业主有权指定品牌、价格、规格。竣工结算时,凭业主签证价格按实调整。八、工程变更价款的调整(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行。如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方,应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,对方未确认也未提出协商意见,视为变更工程价款报告一被确认。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。九、竣工验收与结算采用工程量清单方式计价,竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。工程竣工后一个月内承包人应提供竣工结算及其他资料,发包方应在财建(2004)369号第十四条(三)项规定时间内进行核对并提出核对意见。发包人应对承包人递交的竣工结算书签收,拒不签收的,承包人可以不交付竣工工程。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的,发包人要求交付竣工工程,承包人应当交付。竣工结算办理完毕,发包人应根据确认的竣工结算书在15日内向承包人支付工程竣工结算价款。竣工结算办理完毕30天内,发包人或其委托的造价咨询人应将审定的竣工结算书报送工程所在地造价管理机构备案。发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议的,承包人可以与发包人协商将该工程折价,或申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就将该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。工程竣工结算应依据:(1) GB50500-2008计价规范(2) 本合同协议书;(3) 工程竣工图纸及资料;(4) 双方确认的工程量;(5) 双方确认追加(减)的工程价款;(6) 双方确认的索赔、现场签证事项及价款(7) 投标文件(8) 招标文件;(9) 其它依据。19、 竣工验收19.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工后一个月内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。否则迟一天按日向甲方支付1000元的违约金。19.2中间交工工程的范围和竣工时间:按通用条款执行。十、违约、索赔和争议20、违约20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14条约定发包人违约应承担的违约责任:按通用条款执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款执行。双方约定的发包人其他违约责任:无20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:工期延误一天罚款1000元,最多不超过10万元。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:一次验收达不到预定的质量标准,发生质量事故、安全事故,除按有关规定执行外,承包人向发包人赔偿合同总价款的2。21、索赔与现场签证合同一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由和有效证据,具体处理办法详见合同通用条款相关规定。22、争议22.1双方约定,在履行合同过程中对工程造价计价依据、办法、以及相关政策规定产生争议事项的,由工程造价管理机构负责解释。22.2发、承包双方发生工程造价合同纠纷时,应通过下列办法解决:(1)双方协商解决(2)提请有关部门调解;(3)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。十一、其它23、工程分包24、不可抗力双方关于不可抗力的约定:风、雨、雪、洪、震等自然灾害由有关部门认定成灾的。25、保险本工程双方约定投保内容如下:发包人投保内容: 按通用条款执行。发包人委托承包人办理的保险事项:无。承包人投保内容:按通用条款执行。26、合同份数26.1双方约定合同副本份数:正本贰份,甲、乙双方各壹份;副本六份,甲方执三份,乙方三份。27、补充条款:无271 本工程的保修范围和期限按国务院发布的80号令执行,在该工程保修期限内发生质量问题,施工单位应当履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任。附件1: 承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积(平方米)结构层数滕州市实验小学办公楼5183.01平方米(图纸审查面积)框架三层附件2:暂定材料价格(综合单价)表工程名称:第 1页 共 1页序号材料名称规格、型号单位单价(元)附件3:工 程 质 量 保 修 书发包人(全称): 滕州市实验小学 承包人(全称):_ 为保证滕州市实验小学办公楼 在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程等项目。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。(五)其他约定:无三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内,派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2026学年河南省洛阳市初中数学七年级期末下册点睛提升黑金考题附答案
- PCR混采检测专项考核试题及详细答案
- 铜冶炼吹炼工安全操作规程
- 2026年配电箱线路绝缘检测理论与实操模拟试卷及答案
- 2025-2026学年江苏省南通市初中历史七年级期末上册高分黑金试卷详细参考解析
- OUM运营管理岗位实操考核试题(含详细答案)
- 帕金森病吞咽障碍饮水安全照护规范共识
- 线上处方药学审核要点专家共识(2025版)
- 老旧厂区拆除及场地平整施工方案
- 中级刨工理论考试题库及答案
- 盆底重建手术护理要点
- 2026年4月自考00158资产评估试题及答案
- 医疗设备全生命周期管理与维护制度
- 2026年宗教教职人员备案测试题
- 万邑通在线测评题库及答案
- 河北肥料行业现状分析报告
- DB6501∕T 080-2025 牛羊杂清洗规范
- T-CECS 1049-2022 隧道衬砌拱顶带模注浆材料应用技术规程
- 高考语文复习微专题之文言文游记类散文
- 泰森多边形课件
- 2026年一级造价一造工程管理考前必背考点重点知识记忆十页纸
评论
0/150
提交评论