高速公路劳务分包合同范本

高速公路劳务分包合同范本篇一：高速公路劳务分包合同模版劳 务 分 包 合 同 包 人: XX 包 人: 编号: 施XXXX高速公路XX段XX工程 XX合同段 高速公路XX段XX工程XX合 同段项目经理部工程名称：工程地点：发承劳务分包合同 甲方: XX公司XX高速公路XX段XX工程XX合同段项目经理部(以下简称甲方)： 乙方: XX公司 (以下简称乙方)： 甲、乙双方经充分协商，由甲方委托乙方承担XX高速公路XX段XX工程XX合同段 （ 分包类型 ）工程的施工任务，为了明确双方各自的责任、权利和义务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章，并结合本工程的具体情况，双方就工程的施工事项协商达成一致，订立本合同，达成条款如下: 1. 工程概况： 工程岂止点：KXXXXX至KXXXX ，全长约XXKm. 工程内容：XX施工2. 工程承包范围及承包方式: 承包范围：（承包范围：XX施工） 在施工过程中甲方有权根据乙方的施工能力进行调整及安排乙方的承包项目 承包方式：包人工、包辅材、包混凝土养护及乙方进退场费用、包工期、包质量优良、包文明施工、包风险、包利润、包安全、包管理费的方式进行承包。 辅材包括：XX。 3. 工程合同工期： 本劳务分包合同的承包项目工期：以甲方同乙方签订合同之日起3天内，甲方通知进场，具体完工日期以业主、监理的承包合同或文件为准。 4. 工程质量及适用规范、标准 本工程质量标准：公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004 (1) 公路工程施工安全技术规范 JTJ076-95 (2) 公路工程施工监理规范 JTJ077-95 (3)公路工程技术规范 JTG B01-2003 5. 工程合同承包综合单价： 币种：人民币（￥）；单位：元； 承包综合单价表：单价不包含税金。 2、本劳务合同承包单价已综合考虑了施工可预见的风险及不可预见的风险，包括设计变更引起结构变更、钢筋含量、结构跨度的改变，均不影响综合单价及该单价无论市场经济的变化，均不调整单价； 3、XX的综合单价及工程量见附表 施工过程中工程量发生新增合同外项目，按以下原则确定其单价： 本合同承包单价中有适用于新增工程项目时，则采用该项目的单价； 本合同承包单价中无适用于新增工程项目时，则可在合理的范围内参考本合同类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由甲方与乙方协商确定变更后的单价或合价； 本合同承包单价中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由甲方与乙方协商，根据市场价格水平确定新的单价或合价。 6. 工作内容：XXXXX。 7. 工程量确认 XX工程按设计图示尺寸、直径（不包括施工损耗量及施工实际用量），按XX计算，按完成的项目对应的设计图纸或设计变更图纸计算工程量。 8. 工程款支付 工程预付款：本工程不发生预付款的支付。 工程进度款支付:乙方每月25日将本月经监理、甲方验收合格后的工程量整理汇总后报甲方审核，甲方按审核确认的工程量的80进行支付进度款给乙方。 工程进度款的支付，以工资表形式结算或提供材料发票支付。 结算支付:经验收合格后，乙方将完成工程量汇总后报甲方审核，经甲方验收确认审核合格后工程款支付至95（甲方在收到业主支付该部份的工程款后支付给乙方结算款）。剩余5作为质保金，在合同承包范围内工程交工验收后15天内无质量缺陷后一次性付清。 9. 甲方责任 甲方负责提供施工所需的图纸、资料，对乙方进行技术交底。及时将业主及项目部提供给甲方的资料及有关会议纪要等复印件转交给乙方；业主、监理、设计、项目部等单位召开的会议必要时通知乙方派员参加,并提供安全生产规章制度。 甲方有权通知停工和要求返工。甲方负责施工全过程的测量，放样导线、标高复核检验工作。甲方有权对工程进度及施工安全措施进行检查监督及合理安排。 甲方负责对工程原始资料进行收集汇总工作；负责对工程进度、质篇二：高速公路路基工程劳务分包合同 某高速公路X合同段工程项目路基工程 工 程 分 包 200X年 X 月X 1 合 同 日路基工程专业分包合同发包人：某有限公司 承包人：为了明确双方在 施工中的权利和义务，按照中华人民共和国合同法和建设工程法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况 工程名称：某高速公路某合同段路基工程 工程地点： 工程范围：包括桩号 区间内与路基工程所需的劳务及相应的材料、设备、施工装备、技术、工程监督和其他能使工程及时顺利完成的项目。 承包人应进行但不限于下列工作： 路基挖土方、取土场取土、土方运输、路基填筑、路床整形、平整压实、台背填筑、施工便道、运土便道的修筑维修、边坡修整、试验检测等。 第二条 合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 本合同； 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议 中标通知书 招标文件、投标文件及其附件 工程量清单（包括清单说明及计量规则）； 规范；技术规范，还包括业主或招标文件指定的工程规范 图纸； 发包人制订的有关本工程的管理制度。 第三条 工程工期 承包人按合同文件完成全部工程的工期为 /日历天。 开竣工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期： （具体以甲方书面通知为准）竣工日期： 节点工期：200X年完成土、石方填方总量的70%，挖方总量的100% 若在施工过程当中业主、监理及发包人根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，承包人必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和发包人的要求。因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同价款中充分考虑，承包人不得另外提出。 工期的顺延需由承包人根据实际情况提交报告，经发包人代表书面签认后方才有效。但下列情况不能作为工期延长的理由： a）因承包人自身原因造成的延误；b）合同内工程数量的增加或减少；c）冬季或雨季等气候条件的影响 （已包含在合同工期内）。 承包人不按合同、图纸、规范或发包人的指令施工，发包人有权暂停施工，并要求承包人检查整改直至符合要求。否则，甲方有权将乙方限期清退现场。 拖期损失赔偿金： 5000 元/天，拖期损失赔偿金限额：合同价格的 10 %。 第四条 合同价格 本合同为固定综合单价合同，合同单价详见清单报价表。 合同价格已包括了承包人严格履行合同，完成本合同全部工作内容所发生的一切费用以及承包人的管理费、利润、除营业税以外的税、费和安全文明施工及环保费等全部费用，除因设计变更或合同文件所容许的调整外，一概不予调整。 除非合同文件另有规定，合同价格还包括执行和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论此工作是否已在图纸或技术规范内具体说明。 合同价格还包括必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出的补偿要求将不会被考虑。 合同价格不会因人工费、物价、费率或承包人的管理费用和预计利润的变动而有所调整。 合同价格包含了非承包人原因导致的工期延长或承包人设备停滞、人员窝工而增加的费用。 承包人自行解决工程施工所需的所有电、水，该笔费用已包含在综合单价中。 承包人需缴纳除营业税以外的一切税费。 第五条 计量和支付 工程量清单中所列的工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 预付款： 无 。 承包人应在每月25日按发包人规定的格式提交一式 2 份的月计量报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料 。该报表应包括下列项目： （1）本月（指上月26日至本月25日止）完成的合同工程价款（包括业主已确认的变 更）； （2）本月完成的计日工价款（计日工签证单）；（如有） （3）本月完成的合同外工程价款； （4）按合同规定本月应结算的其他款项。 进度款支付：按业主与发包人约定的进度款支付方式支付承包人，进度款不大于承包人已完工作量的70% ，由于业主推迟支付，发包人也将无息推迟支付。若业主不支付工程进度款，承包人保证不向发包人索要或索赔，并积极配合发包人与业主进行洽商或者索赔。 承包人施工的进度、质量不能满足合同要求或发包人对承包人的现场管理及任何工作的执行情况不满，发包人有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额以防止因承包人履行合同不利可能造成的损失。 竣工结算：执行业主与发包人签订的合约条款。 保留金的支付：执行业主与发包人签订的合约条款。 第六条 材料和设备 发包人供应的材料清单及价格： 无。 所有用于本工程的设备进场后2日内，承包人应向发包人提供设备运输过桥费发票原件、设备租赁协议原件、自有设备发票原件以证明能够满足本合同条件。 承包人采购的主要材料 承包人采购的主要材料须提供样品，待发包人报验合格后方可批量采购。提供样品的费用由承包人承担。 由承包人处理（包括由发包人采购用于本工程而交由承包人使用和保管的）到达工地的物料，承包人应负责安全卸运、保管。 承包人应自费补充因其操作失误、保管、储存不当或因工艺低劣等因素造成浪费、遗失或损坏的任何物料。 承包人应自费对一切物料按规范的要求进行试验和支付由他人进行试验的费用。 检验结果确定承包人采购的材料或设备不符合合同要求的，承包人应在指定的时间内将不合格的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备替代。 第七条 发包人责任 组建与本工程相适应的项目管理机构，负责工程的各项管理工作。 及时向承包人提供施工图纸、工程地质报告、测量控制桩位等技术资料。 组织图纸会审，向承包人进行技术、安全交底工作，审批承包人的施工进度计划及施工方案。 对承包人施工的工程质量进行验收和施工中的检查，组织交工验收。 负责与业主、监理、设计及政府有关部门的联系，协调现场有关单位的联系。 发包人代表：。 第八条 承包人责任 承包人应按照合同的各项规定实施和完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供完成本工程所需的工程监督、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。 承包人应建立质量保证体系，配备专职、兼职质检员并持有效岗位证书和资格证书上岗，认真执行自检、互检、工序交接检验制度，完善检验手段，做好隐蔽工程的检查，配合各项验收工作。 承包人应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按规定配备专职安全员并持有效岗位证书和资格证书上岗，采取严格的安全措施，保障所有在现场工作的人员的安全，在必要的地方提供照明、警卫、围栏、警告标志等安全防护措施。承包人应承担由于安全措施不得利而造成的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼等费用及其他一切责任。 承包人应采取一切适当措施保护环境，防止渣土洒落，控制粉尘飞扬，妥善处理废弃物，降低施工噪音，严禁泥浆、污水排向农田或河流。承包人应对违反规定而造成的一切后果承担完全责任。 承包人应根据书面给定的原始基准点、基准线和标高，对工程进行准确的放线，并提供一切必要的仪器、装置和劳务。 监理或发包人对任何放线工作的核查，均不应在任何方面解除承包人对上述各项工作准确性所负的责任。 承包人应在本合同签订后14天内提交详细的施工进度计划，并说明其采取的施工安排和施工方法、施工次序等。 承包人应按批准的进度计划组织施工，如在施工期间有特殊情况出现或者在发包人看来篇三：高速公路工程施工劳务分包合同 工程施工劳务分包合同（编号：）甲方：XX高速公路第X合同段 乙方： 日期： 年月日施工劳务分包协议书甲方（工程承包人）： XX高速公路第23合同段 （以下简称“甲方”） 乙方（劳务分包人）： HH路桥集团路面工程有限公司（以下简称“乙方”） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、其他有关法律、行政法规及总公司相关管理规章制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 23标项目经理部 工程项目劳务作业进行协商达成一致，共同签订劳务分包协议书，双方共同遵照执行。 一、双方承诺 甲方在此立约：保证按协议规定向乙方支付劳务报酬。 乙方在此立约：保证按协议规定全面、按时、保质完成施工作业任务。 二、工作对象、方式及内容 1.工程名称： 发窝便道维护工程。 2.工程地点（里程桩号）： 水城县玉舍乡俄脚村发窝组 。 3.包干方式：采取乙方包工、包辅助材料及小型机具设备的方式，本合同劳务分包单价在合同执行期间不作任何调整。 4.责任包干工作内容：见本协议合同条款、工程量清单、施工图设计及相关技术规范。 三、工期 1.该工程进度要求为 400 日历天；维护日期： 2011 年 08 月 01 日，完工日期： 2012年 9 月 5 日，并达到最终验收条件。 2.当业主、总监办及项目部调整工期时，乙方施工工期随之调整。 四、合同价 1.根据劳务施工作业包干单价和暂定工程数量计算，本协议责任承包费用估算总价为人民币（大写）45万元（￥肆拾伍万元）。暂定工程数量和具体分包单价详见劳务分包工程量清单。 2. 本合同清单单价是双方在充分考虑市场环境和生产要素价格变化的风险对合同价的影响后，商定的合同价格。清单单价已经充分考虑了自乙方进场到工程验收期间包括但不限于因变更设计、自然灾害、征拆等各种因素造成停工而导致乙方所有损失，乙方不得以任何原因引起的停工为由向甲方提出索赔。 3. 合同签订后，乙方履约过程中应扣除的保证金款项： （A）合同总价5%的保留金； （B）合同总价2%的安全风险抵押金； （C）合同总价2%的环保风险抵押金； （D）合同约定总价3%的履约保证金 4. 本合同价已包括了甲方应给乙方的所有款项，除此之外甲方再无其它付款义务。五、协议文件组成 以下文件作为协议的组成： 1.施工合同条款; 2.劳务分包工程量清单; 3.拟进场特种操作人员表； 4.甲方提供的设计图纸、技术规范、验收标准和技术交底等技术文件； 5.其他相关文件。 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。 六、附则 1.本协议书由双方代表人签署、加盖印章后生效，直至工程竣工决算完毕并经行政主管部门审计通过后失效。 2.若甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方自愿约定只能在甲方单位注册地法院提起诉讼。 3.本协议书一式四份，甲方叁份，乙方壹份。 4、未尽事宜，由双方协商解决。甲方：XX高速公路第23合同段（盖章） 乙方：HH路桥集团路面工程有限公司 （签名）甲方代表： 乙方代表： 签订合同日期： 签订合同地点：年月日施工合同条款 一. 甲方的权利与义务 1在任务开工以前，根据施工图纸、安装说明书、有关的技术规范、质量标准的要求编制技术交底文件，并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位臵、作业指导书、基线等）。 2依据本项目业主所采用的技术规范及质量检验、评定标准及甲方在本项目上对业主做出的质量承诺，进行施工过程及最终质量检验、评定，并组织验收。 3.向乙方交付施工用地，项目主线段临时供电高压