2016年建筑工程施工合同管理练习题及参考答案.doc

施工合同管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具备的条件有（）。 A已委托招标代理机构B招标文件已编制完成C初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准D施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准2、标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。A提出问题的投标人B所有参加标前会议的投标人C所有未参加标前会议的投标人D每一个投标人3、初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应（）。A以总价为准B以大写为准C以单价为准，并应由投标人代表签字确认D以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、招标投标法关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有（）。A应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低C对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标D采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书 5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼儿园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼儿园工程发包给丙施工单位。对业主来说，这样的发包方式在费用控制与进度控制方面的特点是（）。 A对投资的早期控制不利，且不利于缩短建设周期B对投资的早期控制不利，但有利于缩短建设周期C对投资的早期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D对投资的早期控制较为有利，但有利于缩短建设周期 多项选择题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（）。 A工作程序不同B开工日期较迟，建设周期较长C合同一般实行总价合同D业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约E业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调7、评标中的商务评审主要是对（）等进行评审。 A人员配备B组织结构C报价构成D支付条件E价格调整8、根据我国的有关规定，有（）情形的，经批准可以进行邀请招标。 A招标人有特殊要求的B受自然地域环境限制的C项目价值较低的D涉及国家安全、国家秘密的E抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的9、下列表述中属于施工平行发承包模式特点的有（）。A各部分工程的发包，都以施工图设计为基础，对业主投资的早期控制有利B平行发承包模式只适用于大型项目C业主要负责对所有承包商的管理及组织协调D由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多E符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利 10、施工总承包管理模式与施工总承包模式在工作开展程序方面存在不同，具体体现在（）。A施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B施工总承包管理单位的招标可以提前到项目尚处于设计阶段进行C施工总承包单位可将工程实体化整为零，分别进行分包的发包D施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期E施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分参考答案：1、C2、D3、C4、A5、多项选择题：B6、BDE7、CDE8、9、CDE10、ABDE(二）、单项选择题1、某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的发承包模式是（）。A平行发承包B施工总承包C施工总承包管理D以上三种模式均可 2、施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是（）。 A对分包人的质量控制主要由发包人进行B各分包合同交叉界面的定义由发包人负责C对分包人来说，符合质量控制上的“他人控制”原则，对质量控制有利D施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利3、按照我国的招投标法，（）项目宜采用招标方式确定承包人。 A所有基础设施B部分使用国有资金C总投资超过3000万元D使用国外资金4、工程招标代理机构资格分为甲、乙级，其中乙级工程招标代理机构只能承担（）。A工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务B工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务C工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务D工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务 5、招标人自行办理招标事宜，应当具有（）的能力。A编制招标公告和组织资格评审B编制招标公告和组织评标C编制资格审查文件和组织评标D编制招标文件和组织评标6、下列有关施工总承包模式的表述中，正确的是（）。 A项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B施工总承包合同一般实行单价合同C业主需进行多次招标，合同管理量较大D业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调多项选择题7、关于招标信息的修正，下列说法中正确的有（）。 A所有澄清文件必须以书面形式进行B招标信息的修正可采用口头通知的方式C所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分 8、施工总承包模式的特点有（）。A在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B业主对施工总承包单位的依赖较大C业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大D一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标E施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目9、与施工总承包模式相比较，施工平行发承包模式的优点有（）。 A平行发承包的工作程序比施工总承包模式更为简单B以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C可以实现边设计边施工，缩短建设周期D符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利E业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小10、投标人常用的投标策略有（）。A以改进设计取胜B以低价取胜C以现金取胜D以特殊的施工方案取胜E以串通投标取胜参考答案：1、C2、C3、4、5、多项选择题：6、D7、8、ABD9、CD10、ABCD（三）、单项选择题1、建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包方和承包商方之间、承包方与分包方等相互之间的（）。A委托关系B合同关系C合作关系D代理关系 2、某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是（）。A三家施工单位对工程质量承担连带责任B三家施工单位之间存在直接合同关系C业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔 3、下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长C业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D业主希望管理风险较小，管理成本较低4、某开发公司计划建设一幢高档写字楼项目，采用施工总承包模式，并在未完成施工图设计的情况下采用“费率招标”方式进行招标。这种方式对业主在费用控制方面的影响是（）。A在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C费用控制的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的选择D在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小5、施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C投标人投标时，投标报价缺乏依据D在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 6、施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位（）。 A承担主体工程施工B承担所有工程施工C一般不参与具体工程的施工D承担半数以上单位工程的施工7、某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，则（）。A施工总承包单位应认可该分包合同B施工总承包单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C施工总承包单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D施工总承包单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任8、甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是（）。A一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价 9、属于招标投标法规定的招标方式有（）。A直接签订合同B询价采购C自营工程D邀请招标 多项选择题10、施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要特点有（）。A合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成后，再进行该部分施工招标B业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少C所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利D多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险E施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价参考答案：1、B2、C3、4、B5、A6、C7、8、D9、多项选择题：10、二、施工合同与物资采购合同（一）、单项选择题1、某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（）。A负责组织设备的调试B向采购方提供所需的配件C处理设备的质量问题D组织试车和验收试验2、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（）。A工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备B运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备C施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备D第三方人员生命财产3、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括（）。A预付款的支付B承包人完成的安装工程款C价格调整的金额D预付款的扣回4、某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，应（）。A承包人应继续承担工程保管责任B承包人可以自行组织竣工验收C视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准D视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准5、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则（）。A视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B视为发包人已接受承包人完成的该部分工作C发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人D不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作6、某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为（）。A2009年7月12日B2009年8月5日C2009年8月i0日D2009年8月20日 7、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，设计交底应由（）组织。A监理人B发包人C承包人D设计单位8、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是（）。A承包人B监理人C发包人D有关勘测单位9、如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。 A承担由此增加的费用，但不承担工期延误B承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润 10、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A承包人负责办理，并承担有关费用B承包人负责办理，发包人承担有关费用C发包人负责办理，并承担有关费用D发包人负责办理，承包人承担有关费用参考答案：1、2、C3、B4、D5、D6、A7、B8、C9、D10、C（二）、单项选择题1、某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是（）。A承包人应立即通知发包人B承包人应立即通知新闻媒体C承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人D如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理2、某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经（）。A得到了行政主管部门的批准B得到了毗邻财产损失者的同意C根据发包人的指令处理D按规定保护了事故现场3、某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由（）。A承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失B承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失C发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失D发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失4、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A收到中标通知书后28天内B工程开工前14天内C接到开工通知后7天内D接到开工通知后28天内 5、某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由（）承担。A发包人B监理人C发包人与承包人共同D承包人6、某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为（）天。A13B15C19D27 7、某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以（）。A立即自行复工B向监理人提交书面通知后自行复工C取消该工作D向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工8、某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人（）。A可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作B如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约C可自行复工D应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润9、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。 A应由承包人承担B应由发包人承担C应视重新检验结果，确定由哪方承担D因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担10、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A应由承包人承担B应由发包人承担C应视重新检验结果，确定由哪方承担D由承包人和发包人各承担50参考答案：1、C2、D3、A4、D5、D6、C7、D8、D9、A10、A（三）、单项选择题1、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则（）。A监理人可要求延长核查时间B监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意 2、某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，该笔款（）。A工程师无权扣除B应在本次进度付款中扣除C应在本次进度付款中扣除一半D应在竣工付款中扣除3、根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A承包人提交竣工验收申请报告之日B工程接收证书中写明的实际竣工日期C发包人签认工程接收证书之日D监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日4、某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，（）。A应由承包人承担修复和查验的费用B应由发包人承担修复和查验的费用C监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理D发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年5、根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF2003o213的规定，承包人应当向分包人提供（）。A全套总包合同供分包人查阅B合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担C与监理公司签订的合同D与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料6、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（）。A未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B分包人可以直接致函发包人或工程师C分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令7、根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF一2003一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。A一致B没有连带关系C分包价款低于总包价款D分包价款高于总包价款8、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。A发包人B工程师C劳务分包人D工程承包人9、某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由（）办理或获得保险。A发包人B乙公司C甲公司D工程师 10、根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是（）。A由于劳务分包人原因造成的返工B通货膨胀导致劳务价格变化C法律政策变化导致劳务价格变化D由于劳务分包人原因造成的安全事故参考答案：1、C2、B3、B4、C5、D6、A7、B8、D9、C10、C三、施工计价方式（一）、单项选择题1、对于变动总价合同的计价方式，在合同执行过程中，可以按照（）原则对合同总价进行相应的调整。A合同约定 B承包商实际增加的费用C市场行情 D监理工程师出具的承包商费用增加证明 2、某建设工程承包采用固定单价合同，地基与基础分部工程施工历时1年，通货膨胀率8，完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2016m3，而投标时工程量清单中该分项的工程量是2000m3。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款。A2000m3乘以合同单价 B2000m3乘以调整后的单价C2016m3乘以合同单价D2016m3乘以调整后的单价3、从风险角度而言，以下合同中承包商不承担风险的合同是（）。 A单价合同 B总价合同C变动单价合同 D成本加酬金合同4、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土300元m3误作为30元m3的结果。为此，业主有权（）。A以单价为准调整总价 B以总价为准调整单价C要求投标者重新报混凝土单价 D将该标做废标处理5、某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以（）为准。A合同总价B实际完成工程量乘以各项单价之和C双方重新协商合同总价D实际完成工程量乘以重新协商的单价之和6、某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商（）。A有权以合理价格为依据要求业主补差B有权要求对此项工作进行重新定价C无权获得任何补偿D可以与业主协商降低此项工作的质量标准7、某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商（）。A有权要求将增加的费用加到合同总价中 B无权要求将增加的费用加到合同总价中 C增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D可以与业主协商解决费用增加的补偿问题8、对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的（）。A措施费 B不可预计风险费 C单价 D管理费多项选择题9、建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201规定，合同双方可约定，在（）条件下可对合同价款进行调整。A法律法规政策变化 B工程造价管理部门公布的价格调整 C双方约定的其他因素 D工期缩短E一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时10、某工程实行施工总承包管理模式，在签订成本加酬金合同时，业主和施工总承包单位应在合同中明确向承包商支付酬金的条款，其具体内容包括（）。A成本超支限额 B工程量增加幅度 C支付时间 D支付金额百分比 E发生变更后酬金的调整方式参考答案：1、A2、C3、4、A5、B6、C7、B8、B多项选择题：9、ABCE10、CDE（二）、单项选择题1、以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A分段施工 B加快进度 C增加人工 D增加设备 2、某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是（）万元。A1600 B1650 C1950D2000 3、对于应急工程的建设，其工程承包合同的计价形式较适合采用（）。A变动总价合同 B固定单价合同C变动单价合同 D成本加酬金合同4、承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同（）进行招标。A必须在完成方案设计后 B必须在完成初步设计后 C必须在完成施工图设计后 D可以在设计各个阶段 5、相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主（）难度。A质量控制 B进度控制 C投资控制 D安全管理 6、从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是（）。A固定单价合同 B变动单价合同C总价合同 D成本加酬金合同多项选择题7、固定总价合同适用于在（）的情况下采用。A工程量小 B工程量大 C工期短 D工期长 E图纸完整8、总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价。但两者在性质上完全不同，总价合同是（）。 A总价优先B单价优先C以合同总价结算D以各项单价乘以实际完成工程量之和结算 E以实际完成的工程总价结算9、在最大成本加费用合同中，费用是投标人报的一个固定酬金，它包括（）。 A管理费 B临时设施费C利润 D风险费 E暂定金额10、对于业主而言，采用单价合同的不足之处是（）。A承担工程量变化的风险 B不利于工程质量控制 C不利于投资控制 D不利于进度控制E协调工作量大参考答案：1、A2、C3、D4、D5、C：6、C多项选择题7、ACE8、AC9、ACD10、CE四、施工合同执行过程的管理（一）、单项选择题1、合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。 A工程开工以后合同履行完毕以前 B合同成立以后和工程竣工以前 C合同成立以后和履行完毕以前 D合同成立以前和履行完毕以后 2、施工合同跟踪主要是为了（）。 A确保合同义务的完全履行B跟踪和监控业主及监理人的工作 C及时提交合同变更意向书D监测施工进度是否偏离了工期目标3、某项目实施过程中，承包人收到监理人的变更意向书，承包人认为实施该变更有困难，就立即书面通知监理人，说明变更可能对于工程价款和工期带来较大影响，并提交了相关说明和详细依据。后经监理人与承包商协商，确定撤销了原变更意向书，对此，下列表述中正确的是（）。A承包人不应对变更提出困难和异议B经承包人和监理人协商后可以撤销原变更意向书C撤销、改变或不改变原变更意向书都应有发包人参与协商 D承包人对于变更提出的异议不能附加价款或工期要求4、进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以（）为依据。 A施工计划 B合同C设计图纸 D施工日志5、对于设计变更引起的工程价格调整，如在已标价的工程量清单中无适用的，或类似的子目单价，监理人可按照（）的原则，商定或确定变更工作的单价。A最低利润 B实际成本C成本加利润 D最低成本6、按照合同约定的变更程序，监理人向承包人做出变更指示，须经（）同意。 A企业经理 B发包人C设计单位 D分包人7、按照标准施工招标文件通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人（）给予承包人奖励。A可在通用合同条款中确定 B可在专用合同条款中约定 C可按承包人提出的有关方案 D可按发包人提出的有关方案 多项选择题8、对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有（）。A承包的任务 B工程小组或分包人的工程和工作 C业主和其委托的工程师的工作 D设计部门的设计变更工作E供应商的供应进度和质量9、承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A最终的工程状况 B解决偏差的具体措施 C工程最终经济效益(利润)水平 D承包商将承担的后果 E双方争议的仲裁方法10、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对（）等做出的变更。 A施工程序 B工程内容C工程数量 D工程质量要求及标准 E场地布置参考答案：1、C2、A3、C4、B5、C6、B7、B多项选择题：8、9、10、五、施工合同的索赔（一）、单项选择题1、在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，索赔工作程序的第一步是要（）。A提出索赔意向 B提出索赔金额 C提出索赔时间 D提出索赔报告 2、某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人（）。A可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天 B可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书 C不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后3、某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主(监理工程师)发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。A新的索赔意向书 B延续索赔通知 C新的索赔证据和依据 D最终索赔报告 4、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为（）。A已无权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 B有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 C有权提出在最终结清证书颁发后所发生的任何索赔D已无权提出在最终结清证书颁发前所发生的任何索赔5、承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A7 B14 C21 D28 多项选择题6、某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期(28天以内)发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了标准施工合同文件对于索赔证据的（）基本要求。A真实性 B及时性 C全面性 D关联性 E有效性7、施工索赔成立应该具备的前提条件包括（）。A与合同对照，事件已经造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失 B造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任 C承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D施工日志完整，所有的施工生产过程有清晰的文字、图片记载 E所有的工程变更都有监理工程师的签字认可8、在索赔资料准备阶段，主要工作有（）。A跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C损