西南大学造价案例分析作业第1至第4次

第1页共25页第一次作业一、多项选择题1依法必须进行施工招标的工程，（）应当公开招标。A全部使用国有资金B国有资金占控股地位的C采购规模小D因技术复杂，只有几家潜在投标人E国有资金占主导地位批阅选择答案ABE正确答案ABE2由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，是承包商可索赔的费用有（）。A利润B人工窝工费C机械设备窝工费D增加的现场管理费E进出场费批阅选择答案BCD正确答案BCD得分103下列费用属于机械台班费的是（）。A折旧费B大修理C人工费D磨损费E过路费批阅选择答案ABC正确答案ABC得分104下列说法正确的是。A在保修期间，因为建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由承包单位承担经济责任B在保修期间，因不可抗力造成的损害由建设单位负责C在保修期间，由于设计单位的原因造成的质量缺陷，可由施工单位负责维修，设计单位承担经济责任D房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为5年E装修工程的最低保修期限为1年批阅选择答案BC正确答案BC得分105下列各项中，属于工程建设计价性定额的是（）。A施工定额第2页共25页B预算定额C概算定额D投资估算指标E概算指标批阅选择答案BCDE正确答案BCDE得分106属于静态投资的费用有（）。A建筑安装工程费B设备工器具购置费C投资调节税D建设期贷款利息E基本预备费批阅选择答案ABE正确答案ABE得分107建筑工程费用估算一般采用（）。A主体专业系数法B比例估算法C单位建筑工程投资估算法D单位实物工程量投资估算法E概算指标投资估算法批阅选择答案CDE正确答案CDE得分108以下（）是标底的审查内容。A标底计价内容B工程量清单及其单价组成C采用可调价工程在招标时期的价格波动的风险系数D人工、材料、机械台班的市场价格E工程量批阅选择答案ABDE正确答案ABDE得分109工程量清单计价通常由（）组成。A分部分项工程费B措施项目费C项目开办费D其他项目费第3页共25页E规费和税金批阅选择答案ABDE正确答案ABDE得分1010设备购置费包括（）A设备原价B设备运输费C设备安装调试费D设备采购保管费E设备检查费批阅选择答案ABD正确答案ABD得分102、单项选择1某工程合同价为100万元，合同约定采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为03，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为015、025、03，结算时价格指数分别增长了20、15、25，则该工程实际结算款额为（）万元。A11975B12875C11425D12725批阅选择答案C正确答案C得分102造价工程师的权力包括AA有任意选择经办的工程项目的权力B由公开所承接的业务和资料的权力C有自行确定收费标准的权利D有在所经办工程造价成果文件上签字的权批阅选择答案D正确答案D得分103按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，土地征用费是按。A建筑工程造价分摊B建筑工程和安装工程造价分摊C安装工程和需安装设备价值总额分摊D建筑工程造价和土地征用费之和分摊批阅选择答案A正确答案A得分104新增工程应按（）对待。A工程变更第4页共25页B单独合同C设计变更D其他变更批阅选择答案D正确答案D得分105下列不包括在单位工程概算中的费用是（）A建筑（安装）工程费B措施费C企业管理费D预备费批阅选择答案D正确答案D得分106通常所说的建设项目竣工验收，是指（）。A工程整体验收B单项工程验收C单位工程验收D分部工程验收批阅选择答案A正确答案A得分107在工期索赔中，因（）的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期。A业主B设计单位C监理单位D承包商批阅选择答案D正确答案D得分108某工程钢门窗安装拟完工程计划施工成本为30万元，已完工程计划施工成本为40万元，已完工程实际施工成本为50万元，则钢门窗安装的进度偏差为（）。A10万元B10万元C20万元D20万元批阅选择答案B正确答案B得分109竣工决算由“竣工决算报表”和“”两部分组成。A建设项目竣工财务决算书B竣工情况说明书第5页共25页C工程竣工图D工程造价对比分析批阅选择答案B正确答案B得分1010根据招标投标法和国家计委的有关规定，全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A3000B1000C100D50批阅选择答案C正确答案C得分1011某工程合同总额600万元，主要材料及结构件占合同总额的60，预付备料款额度25，则预付备料款应为（）万元。A150B360C90D250批阅选择答案A正确答案A得分1012工程承包合同价值在100万元以下的，可以采用（）方式结算。A按月结算B竣工后一次结算C分段结算D目标结算批阅选择答案B正确答案B得分1013对部分进口设备应征收消费税，计算公式为。A应纳消费税额（到岸价关税）消费税税率B应纳消费税额（到岸价关税增值税）消费税税率C应纳消费税额（到岸价关税）（1消费税税率）消费税税率D应纳消费税额（到岸价关税）/（1消费税税率）消费税税率批阅选择答案D正确答案D第6页共25页得分1014在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（）。A发包人未按时提供施工条件B设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8HD不可抗力事件批阅选择答案B正确答案B得分1015综合单价是指完成规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑（）。A风险因素B损耗率C税金D规费批阅选择答案A正确答案A得分1016某企业对一大型加工设备采购进行招投标，某标书投标价为154万元，经过计算，该设备在运行20年后残值折合现值为42万元，使用年限期内需支出维护等各项费用46万元（已折现），则该标书评标价为（）万元。A156B200C114D158批阅选择答案D正确答案D得分1017某工程方案设计生产能力12万T/年，单位产品售价（不含税）510元/T，总固定成本1500万元，单位成本250元/T，并与产量成正比关系，则以产量表示的盈亏平衡点为（）T。A294104B577104C6104D125104批阅选择答案B正确答案B得分1018下列说法错误的是（）。第7页共25页A经常修理费指保养和临时故障排除所需的费用B所有机械的安拆费都计入台班单价中C机械台班单价中的燃料动力费包括机械运转所需水、电的费用D施工机械的价格影响机械台班单价批阅选择答案B正确答案B得分1019当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，如果验收质量合格，费用应从支付。A建设单位的管理费B建设单位的基本预备费C检验实验费D研究实验费批阅选择答案B正确答案B得分1020某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。A15B09C12D36批阅选择答案B正确答案B得分10第二次作业一，多项选择1合同法规定，有下列（）情形的，当事人有权请求人民法院撤销其合同。A一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的C在订立合同时显失公平的D违反法律、行政法规的强制性规定E因重大误解而订立合同的批阅选择答案CE正确答案CE得分102一个完整的索赔报告应该包括第8页共25页A总论部分B根据部分C结论部分D计算部分E证据部分批阅选择答案ABDE正确答案ABDE得分103编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（）。A目标工期的要求B不同的施工方案C质量要求D材料差价因素E工程承发包模式批阅选择答案ACDE正确答案ACDE得分104以下属于竣工验收的依据有（）。A批准的可行性研究报告B批准的初步设计或扩大初步设计C批准的施工图设计D招标标底、承包合同等E财务报表分析批阅选择答案ABCD正确答案ABCD得分105在工程进度款的支付过程中，合同收入的组成主要包括（）A合同初始收入B合同变更收入C合同索赔收入D合同奖励收入E合同附加收入批阅选择答案ABCD正确答案ABCD得分106在进行资金时间价值计算前，首先应了解（）几个概念。第9页共25页A现值B终值C年金D单利法E终值系数批阅选择答案ABC正确答案ABC得分107不属于财务评价作用的是。A项目决策分析与评价的重要组成部分B重要的决策依据C配合投资各方谈判，促进平等合作D在项目比选中起着辅助作用E确定不确定性分析的准确性批阅选择答案DE正确答案DE得分108工料单价法计价程序包括A以直接费和人工费为计算基础B以直接费为计算基础C以人工费和机械费为计算基础D以机械费为计价基础E以人工费为计算基础批阅选择答案BCE正确答案BCE得分109按照招标投标法的规定，建设工程的招标方式有（）A公开招标B邀请招标C议标D两阶段招标E直接发包批阅选择答案AB正确答案AB得分1010诉讼时效期间应从（）起计算。第10页共25页A权利受侵害之日B权利人知道权利受到侵害之日C权利人提起诉讼之日D权利人提出权利主张之日E权利人应当知道其权利受到侵害之日批阅选择答案BE正确答案BE得分102、单项选择1在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用（）方法。A差额内部收益率法B独立项目排他法净年值法C净年值法D效率指标排序法正确答案C2用实物法和单价法编制施工图预算的主要区别在于（）A计算其他直接费的方法不同B计算间接费的方法不同C计算计划利润和税金的方法不同D计算人工费、材料费和施工机械使用费三者之和的方法不同。正确答案C3在功能成本表达式VFC中，V代表（）。A成本系数B价值功能量C价值系数D价值功能系数批阅选择答案C正确答案C得分104材料定额消耗量中的材料净耗量是指A材料必需消耗量B施工中消耗的所有材料量C直接用到工程上，构成工程实体的消耗量D在合理和节约使用材料前提下的消耗量批阅选择答案C正确答案C得分10第11页共25页5在委托代理法律关系中，代理关系因而终止。A被代理人恢复民事行为能力B代理人不可单方辞去委托C被代理人可单方取消委托D被代理人丧失民事行为能力批阅选择答案C正确答案C得分106下列关于工程变更的说法中不正确的是（）。A工程变更总是由承包商提出的B工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C工程的变更指令应以书面的形式发出D发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款批阅选择答案A正确答案A得分107某建安工程耗用人工2200工日，材料180吨，机械100台班，基期人工单价为25元工日，材料单价为3500元吨，机械台班单价为260元台班。报告期人工费指数为125，材料价格指数为106，机械台班指数为122建安工程造价中其余费用为1853万元，造价指数不变，则该工程造价指数应为（）。A883B1071C1088D1162批阅选择答案B正确答案B得分108工程量清单计价模式要求采用（）的合同计价方式。A总价合同B固定总价合同C单价合同D可调整总价合同批阅选择答案C正确答案C得分109仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A当地人民政府第12页共25页B仲裁委员会C调解委员会D人民法院批阅选择答案D正确答案D得分1010某企业进行设备更新，新设备价值10万元，利用新设备生产产品的单位可变成本5元/年，产品售价10元/件，假设企业生产函数为线性，则盈亏平衡产量为（）。A2万件B1万件C3万件D05万件批阅选择答案A正确答案A得分1011某工程合同金额为400万元，当年完工，材料预付款比率为20，主要材料费占合同价的比重为40，则理论材料预付款的扣回起点为（）万元。A80B160C200D240批阅选择答案C正确答案C得分1012在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是AVI1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是降低功能水平CVI1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本DVI1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步分析后再确定批阅选择答案D正确答案D得分1013一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为44838M2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108M2，则该工程的建筑面积为（）A55638M2B248038M2C274428M2D279828M2批阅选择答案C第13页共25页正确答案C得分1014中偏差类型不需要采取纠偏措施A投资增加且工期拖延B投资增加但工体提前C工期拖延但投资节约D工期提前且投资节约批阅选择答案A正确答案A得分1015根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件中的规定，在下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是（）。A施工单位的临时设施费B高空、井下作业等特殊工种安全保险费C施工现场职工差旅费D工程造价管理部门的定额测定费批阅选择答案A正确答案A得分1016关于施工索赔，下列说法中（）是不正确的。A合同双方均可提出索赔B索赔必须有充分的证据C索赔指的仅是费用索赔D索赔必须遵循严格的程序批阅选择答案C正确答案C得分1017某固定资产原值为6万元，无残值，使用年限为5年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年应提折旧额为（）。A24000B1400C20800D19400批阅选择答案B正确答案B得分1018设计合同生效后，委托方应委承包人支付设计费的（）作为定金。第14页共25页A10B20C25D30批阅选择答案B正确答案B得分1019建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审文件、招标文件编制与送审的工作完成之后，接下来要进行。A召开投标预备会B发放招标文件C刊登资格预审通知，招标报告D编制工程标底价格批阅选择答案D正确答案D得分1020某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率I10，试问现在需一次存款（）万元。A6209B6311C7257D8335批阅选择答案A正确答案A得分10第三次作业1、简答题1什么是建设项目建设项目总概预算书的作用是什么答建设项目一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有组织形式的基本建设单位，例如在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。建设项目总概预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个项目建设（工厂或学校）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用文件。2预算定额的作用是什么答工程预算定额的主要作用大致有以下几个方面（1）是编制预算和决算的依据（2）是编制单位估计表的依据第15页共25页（3）是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定额及概算指标的基础（4）是施工单位评定劳动生产率进行经济核算的依据3什么是预算定额答建设工程的预算定额是用来确定建设工程产品中每一分部分项工程的每一计量单位所消耗的物化劳动数量的标准，换言之，它是确定每一计量单位的分部分项工程内容所消耗的人工和材料数量以及需要的机械台班数量的标准。4工程的寿命周期如何解释答工程寿命周期是指工程产品从研究开发、设计、建造、使用直到报废所经历的全部时间。影响工程寿命的周期的因素比较多，一般可以归结为屋里磨损，经济磨损，功能和技术磨损，社会和法律磨损。5工程索赔产生的原因答工程索赔产生的原因包括（1）当事人违约常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。工程师未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约（2）不可抗力事件又可以分为自然事件和社会事件。自然事件主要是不利的自然条件和客观障碍，如在施工过程中遇到了经现场调查无法发现、业主提供的资料中也未提到的、无法预料的情况，如地下水、地质断层等。社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等（3）合同缺陷表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。在这种情况下，工程师应当给予解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给予补偿（4）合同变更表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某项工作、合同其他规定的变更等（5）工程师指令工程师指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材料、采取某些措施等（6）其他第三方原因常常表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本工程的不利影响二、填空题1工程量清单计价采用_计价2财务评价的基本原理是从基本_中取得数据，计算_然后与_作比较，根据一定的评价标准，决定项目的取舍。3_以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费，直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。4_是项目可行性研究的核心内容，其评价结论是决定项目取舍的重要决策依据5承包人向发包人提出支付进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的_，不高于工程价款的_向承包人支付工程进度款。6建筑安装工程费由_、_、_和_组成。7_是分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其内容包括直接工程费、间接费、利润和税金第16页共25页8网络计划技术应用于施工索赔中，若事件的发生延误了_则会发生工期延误；若事件发生延误了_则要分析其延误的时间与该工作总的时差的比较，若延误大于该工作总的时差，则也应得到工期的补偿。9评标应由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的成员人数为_以上单数。10项目建议书阶段的投资估算，误差率可在_；初步可行性研究阶段的投资估算，误差率控制在_；详细可行性研究阶段的投资估算，误差率控制在_。参考答案1、综合单价2、财务报表财务评价指标基准参数或目标值3、工料单价法4、财务评价5、60906、直接费间接费利润和税金7、综合单价法8、关键工作非关键工作9、5人10、302010第四次作业窗体顶端窗体底端1背景某工程在建设期初的建安工程费和设备器具购置费为45000万元，工程建设其他费用为3860万元，按本项目实施进度计划，建设期3年，投资分年使用比例为第1年25，第2年55，第3年20，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5，从投资估算到开工按一年考虑，基本预备费率为10。问题试估算该项目的建设投资。2背景某建设单位甲方与某施工单位乙方订立了某工程项目的施工合同。合同工期第17页共25页为24天，其经批准的施工网络图如图11所示。工期每提前1天奖励5000元，每拖后1天罚款8000元。图11施工网络图工程施工中发生如下几个事件。事件1因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天。事件2为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，作业时间增加2天。事件3因设计变更，工作E的工程量由300M3增至360M3，导致作业时间增加1天。事件4鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意，乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。2问题1上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求说明理由。2每项事件的工期补偿是多少天总工期补偿多少天3该工程实际工期为多少天工期奖罚款为多少元3、【背景】某工程合同工期21天，工程公司项目经理部技术人员拟定的初始网络进度计划如图1所示。在公司协调会上，设备供应部门提出，工作F、J使用的同种机械只能租赁到1台，因此，该两项工作只能按先后顺序施工。图1网络进度计划【问题】1从工期控制的角度出发，工作F、J哪一项先施工较合理说明理由并进行进度计划调整，绘制调整的网络计划。调整后的关键工作有哪些工期为多少第18页共25页天2经上述调整后的合理计划被批准为正式进度计划。但在开工后，由于工作I的时间延误，使工作J的开始作业时间推迟3天。工作J每推迟1天开工费用损失500元，总工期每拖延一天罚款700元。受上述事件的影响，该工程的总工期将为多少天综合费用增加多少元3在发生问题2所述情况后，若通过压缩工作的持续时间来调整进度计划，从经济的角度考虑，应压缩哪些工作的持续时间每项工作分别压缩多少天总工期为多少天相应增加的综合费用为多少元各项工作可压缩时间及压缩每1天需增加的费用如表1所示。表1网络调整相关数据表工作名称可压缩时间天每压缩1天增加费用元/天K2350G2400H1750C22004、【背景】某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了三家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该三家施工单位共同研究确定了施工方案。【问题】1招标投标法中规定的招标方式有哪几种2该工程采用的邀请招标方式且仅有三家施工单位投标，是否违反有关规定为什么5、【背景】某综合楼工程建设项目，合同价为4500万元，工期为3年。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在正式签订工程施工承包合同前，承包第19页共25页人施工单位递交了一份称按照建设工程施工合同示范文本拟订的合同文本，供双方再斟酌。其中包括如下条款。1合同文件的组成与解释顺序依次如下。合同协议书。招标文件。投标书及其附件。中标通知书。施工合同通用条款。施工合同专用条款。图纸。工程量清单。标准、规范与有关技术文件。工程报价单或预算书。合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件。2承包人必须按工程师批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。承包人有权就改进措施提出追加合同价款。3工程师应对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。4发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供承包人参考使用。5承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。6无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期予以顺延。7承包人按协议条款约定的时间应向工程师提交实际完成工程量的报告。工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量计量，并在计量24小时前通知承包人。第20页共25页8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。9因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方共同承担。【问题】请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。6、背景某分包商承包了某专业分项工程，分包合同中规定工程量为2400M3；合同工期为30天，6月11日开工，7月10日完工；逾期违约金为1000元/天。该分包商根据企业定额规定正常施工情况下（按计划完成每天安排的工作量），采用计日工资的日工资标准为60元/工日（折算成小时工资为75元/工时）延时加班，每小时按小时工资标准的120计；夜间加班，每班按日工资标准的130计。该分包商原计划每天安排20人（按8小时计算）施工，由于施工机械调配出现问题，致使该专业分项工程推迟到6月18日才开工。为了保证按合同工期完工，分包商可采取延时加班（每天延长工作时间，不超过4小时）或夜间加班（每班按8小时计算）两种方式赶工。延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。【问题1】若该分包商不采取赶工措施，根据该分项工程是否为关键工作，试分析该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响。【问题2】若采取每天延长工作时间方式赶工，延时加班时间内平均降效10，每天需增加多少工作时间每天需额外增加多少费用（按小时计算，计算结果保留两位小数）【问题3】若采取夜间加班方式赶工，加班期内白天施工平均降效5，夜间施工平均降效15，需加班多少天（计算结果四舍五入取整）第21页共25页【问题4】若夜间施工每天增加其他费用100元，每天需额外增加多少费用【问题5】从经济角度考虑，该分包商是否应该采取赶工措施说明理由。假设分包商需赶工，应采取哪一种赶工方式第1题解答（1）计算项目的基本预备费基本预备费450003860104886（万元）（2）计算项目的涨价预备费第一年末的涨价预备费4500025（1005）1/2127782（万元）第二年末的涨价预备费4500055（1005）11/21187926（万元）第三年末的涨价预备费4500020（1005）21/21116754（万元）该项目建设期的涨价预备费27782187926116754332462（万元）（3）计算项目的建设投资建设投资静态投资涨价预备费建设期借款利息450003860488633246213955846562（万元）第2题解答问题1答事件1可以提出工期和费用补偿要求,因为提供可靠电源是甲方责任。事件2不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60M3,工程量增加量超过了10的约定。事件4不可以提出工期和费用补偿要求，因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。问题2答事件1工期补偿1天，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过第22页共25页其总时差，不影响工期。事件2工期补偿为0天。事件3工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360300）M3/300M3/5天1天，不影响工期。事件4工期补偿0天。总计工期补偿1天0天0天0天1天。问题3答将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值均调整到相应工作的持续时间上，计算得实际工期为23天工期提前奖励款为（25123）天3000元/天9000元第3题解答（1）从工期控制的角度，先施工工作J，后施工工作F较合理。因为其施工工期21天短于先施工工作F，后施工工作J的工期22天。调整后的网络计划如附图3所示。附图3施工网络进度计划图关键工作有A、E、I、J、F、G、H，工期为21天。（2）工期和费用计算如下。工期将为24天。推迟开工费用损失3天500元/天1500元总工期拖延罚款3天700元/天2100元合计150021003600元（3）持续时间压缩后的工期和费用。第23页共25页对每压缩1天关键线路持续时间，增加费用不大于工期每拖延1天罚款的工作进行压缩，应压缩工作G2天，工作C1天。工期压缩至22天。工作G、C增加费用40022001000元总工期拖延罚款1天700元/天700元合计10007001700元第4题解答（1）招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。（2）不违反有关规定。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。第5题解答（1）此条排序不对。招标文件不属于合同文件，“合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件”应看成是合同协议书的组成部分，排第一位。应改为“合同协议书包含合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范与有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。”（2）“承包人有权就改进措施提出追加合同价款”不妥。应改为“因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。”（3）此条不妥。工程师对施工组织设计是确认或提出修改意见，不是“审批”，因为按惯例只要不违反国家的强制性条文或规定，承包人可以按照他认为是最佳的方式组织施工。应改为“承包人应按约定日期将施工组织设计提交给工程师，工程师按约定时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出