土地复垦劳务施工合同_第1页
土地复垦劳务施工合同_第2页
土地复垦劳务施工合同_第3页
土地复垦劳务施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

土地复垦劳务施工合同甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法以及相关的法律法规，遵循平等自愿，互惠互利，公平诚信共同发展的原则，甲方将广西大新县土地复垦项目由乙方承包施工，为了双方的利益和明确双方的责任，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：项目概况1、项目名称：土地复垦项目。2、项目地点：大新县3、项目内容：挖装筛分石块、土方回填平整。4、工程量：日清出石块不低于600吨（以实际完成量为准）。5、工费单价：人民币17.00元/吨（大写：壹拾柒元/吨），以上单价不含税金和管理费。6、计量方式：按石块计重，以过磅清单为准。第二条：复垦期限：壹年。1、开工日期：2015年4月1日。2、截止时间：2016年3月31日。第三条：工程款结算方式乙方机械进场，每10000（一万吨）结算一次，每期结付款按100%支付，甲方从业主公司结款后应及时支付乙方。以此类推。第四条：安全保证金甲乙双方签订本合同后，乙方凭信用无需支付人民币现金作为安全保证金给甲方，乙方及时组织设备进场即刻施工。第五条：双方责任和义务一、甲方责任和义务：1、协调业主、公司办理施工的一切合法手续，使乙方能顺利完工。2、负责及时足额按合同约定支付工程款给乙方。3、负责处理好工地的地界权和群众纠纷事宜。4、负责及时调配运输车，转运乙方分筛石料。二、乙方责任和义务：1、负责调动机械设备，按甲方要求进行调配机械设备，确保复垦任务顺利完成。含泥量不超过10%为合格产品，超10%以上不超过30%按含泥量超出10%部分减扣。2、负责乙方施工人员的社会治安工作，禁止在施工工地上打架、斗殴、酗酒，尊重当地的民风民俗杜绝违法违纪事件发生，如有此类事件发生追究违法人员的法律责任，所造成的经济损失全部由乙方自行承担。3、乙方按照安全生产条例，做好安全工作，文明施工，如在施工中因乙方原因造成的安全事故。由乙方承担一切经济及法律责任，与甲方无关。4、除不可抗力的自然灾害，乙方必须按期完成工作任务。5、乙方现场的施工人员及机械设备，乙方必须为其购买意外保险及相关保险方能进场施工。第六条：违约责任1、在施工期间，因业主甲方原因造成停工三天以上，甲方应负责支付乙方的误工费、停机费，每台挖机每天补偿人民币1000元，装载机补偿人民币600元。场内工作人员每天每人生活费人民币 元。以上已实际发生情况为准。如因业主甲方原因停工应补偿乙方设备、机械等损失2、甲方务必在达结算量后三个工作日内支付工程款给乙方，如果不能按时支付，超过7天以上的，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方负责全部责任。3、如因乙方原因造成停工三天以上，经甲方责令改正后，在7天以内仍未能改正并完成任务的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责赔偿。第七条：协议争议本协议若发生争议，双方应及时协商解决，协商解决不了时，任何一方均可在项目所在地人民法院提起诉讼。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖指模并且乙方进场本合同生效。待工程结束
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论