《建设监理基础知识》及答案

建设监理基础知识一、单项选择题（每题0.5分，每题的备选项中，只有1项最符合题意。）1监理人实施建设监理的前提是( )。A工程建设文件 B获得项目法人的委托和授权C有关的建设工程合同 D工程监理企业的专业化2在监理实施过程中，由于“监理工程师的工作过失，导致承包单位经济损失，承包单位应直接向( )提出索赔要求。A监理单位 B监理机构 C监理工程师 D项目法人3监理单位投标文件的核心是( )。A监理大纲 B监理规划 C监理细则 D监理业绩4监理单位是施工承包合同之外的第三方，意味着工程建设监理具有( )。A强制性 B独立性 C服务性 D科学性5建设监理实施细则一般采取( )方式进行编制。A分专业，不分阶段 B按进度分阶段，分专业C分阶段，不分专业 D完全按照施工规范6监理规划的编制应由( )主持。A总监理工程师 B监理工程师C监理员 D监理单位技术负责人7所谓建设程序是指( )进行基本建设必须遵循的阶段及先后顺序。A由项目法人制定的 B根据项目需要制定的C由行政性法规、规章规定的 D根据项目的工作内容制定的8按有关规定，监理单位完成监理业务后，应向项目法人提交( )。A工程竣工图纸 B监理档案资料C施工管理工作报告 D建设管理工作报告9( )是指一名主管人员直接管辖的下属人员的数量。A管理层次 B管理跨度 C管理机构 D管理组织10建设监理规划是( )。A监理机构开展工作的指导性文件 D监理机构的工作制度B监理单位开展业务的纲领性文件 C实施监理的可操作性业务文件11中华人民共和国招标投标法规定，依法必须进行招标的项目其招标投标活动( )的限制。A不受地区或者部门 B受地区或者部门C受行业 D受区域12建设项目的招标人是依照招标投标法规定提出招标项目进行招标的( )。A法人或者公民 B法人或者其他组织C自然人、法人或者其他组织 D自然人13中华人民共和国招标投标法规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请( )或者其他组织投标。A不特定的法人 B特定的法人C不特定的自然人 D特定的自然人14中华人民共和国招标投标法规定，招标人具有( )的可以自行办理招标事宜，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜A编制投标文件和组织投标能力 B编制中标文件和组织开标能力C编制招标文件和组织评标能力 D独立法人资格15招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于( )。A十五日 B二十日 C三十日 D十日16招标人在中标通知书中写明的合同价是( )。A中标人投标书中标明的报价 B评标价C标底价 D招标人与中标人协商确定的价17投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分( )工作进行分包的，应当在投标文件中载明。A关键性 B非主体、关键性C非主体、非关键性 D主体、非关键性18水利工程建设项目按其功能和作用分为( )三类。A公益性、经营性和准经营性 B公益性、投资性和经营性C公益性、准公益性和经营性 D公益性、准公益性和投资性19监理单位承担监理业务，应与( )签订工程建设监理合同。A施工单位 B项目法人C主管部门 D设计单位20编写监理规划时，应当首先确定监理工作的( )。A目标 B程序 C制度 D方法21水利工程施工监理项目的工程款支付证书应由( )签发。A总监理工程师 B副总监理工程师C专业监理工程师 D监理员22施工阶段的现场组织协调工作主要由( )负责。A政府机构 B项目法人 C建设单位 D监理机构23开标应当在招标文件确定的( )公开进行。A提交投标文件截止时间的同一天 B提交投标文件截止时间的同一时间C提交投标文件截止时间的第二天 D收到全部投标文件的同一时间24应急防汛项目，宜采用( )方式选择项目实施单位。A议标 B邀请招标 C直接委托 D公开招标25依据招标投标法规定，开标后允许( )。A投标人更改投标书的投标报价B投标人再增加优惠条件C招标人更改招标文件中规定的评标标准D评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清。26水利工程建设项目建设监理招标，联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标( )。A保证金 B定金 C预付款 D违约金27中华人民共和国水法所称水资源，包括( )。A地表水和地下水 B工业用水和农业用水C土壤结合水 D大气水28中华人民共和国水法规定，( )负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。A国务院 B国务院水行政主管部门C国务院行政主管部门 D国务院资源委员会29中华人民共和国水法规定，禁止( )建设妨碍行洪的建筑物、构筑物。A在流域管理范围内 B在河道管理范围内C在堤围外侧50m范围内 D在滞洪区内30中华人民共和国水土保持法规定，禁止在( )陡坡地开垦种植农作物。A二十五度以上 B三十五度以上C四十五度以上 D三十度以上31中华人民共和国环境保护法规定，一切单位和个人都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏的环境单位和个人进行( )。A检查和报告 B检举和控告 C通报批评 D处罚32依据水利工程建设项目招标投标管理规定，监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元以上的，必须进行招标。A50 B100 C30 D20033根据建设项目环境保护管理条例规定，建设项目对环境可能造成重大影响的，应当( )，对建没项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。A编制环境影响报告书 B编制环境影响报告表C填报环境影响登记表 D填报环境影响统计表34中华人民共和国防洪法规定，开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行( )的原则。A兴利与除害相结合 B效益最大化C国家、集体与个人相结合 D防洪第一35水利工程甲级建设监理单位( )开展监理业务。A可以对各类各等级水利工程建设项目 B可以跨行业C可以对各类工程建设项目 D只能对大中型水利工程建设项目36按照建设工程质量管理条例规定，未经( )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A设计单位代表 B项目法人代表C承包单位项目经理 D监理工程师37监理机构中，监理工程师的具体职责权限由( )授予。A监理单位法定代表人 B监理单位技术负责人C总监理工程师 D项目法人代表38一个组织内的管理跨度和管理层次( )。A成正比关系 B成反比关系 C一致 D不相同39监理工程师在实施目标控制时应明确工程项目的投资、进度和质量是( )。A相互对立的 B互不相关的 C对立统一的 D相互统一40监理单位实施建设监理，需要( )。A建设行政主管部门批准 B项目法人委托和授权C质量监督机构委托和授权 D施工企业的委托和授权41建设监理业务完成后，现场监理机构应向( )移交建设监理档案资料。A主管部门 B设计单位 C项目法人 D行业协会42取得监理工程师资格证书并经( )后，才能以监理工程师的名义从事建设监理业务。A登记 B注册 C考核 D备案43中华人民共和国招标投标法规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在( )如实载明。A招标文件中 B投标文件中 C中标通知书中 D合同中44招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥( )投标人的其他内容。A指定 B潜在 C特定 D确定45招标人组织潜在投标人踏勘项目现场时，对某潜在投标人提出的问题，一般应当由招标人( )作出答复。A以书面形式仅向提出人 B以口头形式向提出入C以书面形式向全部获取招标文件的潜在投标人D以书面形式向所有投标人46按水利工程建设程序管理规定的要求，水利工程建设程序的最后一个阶段为( )。A竣工验收 B生产准备 C生产运行 D项目后评价47当采用单次抽样方案即(N，n，c)进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当( )时判定为合格批，接收该检验批。Adc Bdc Cdc Ddc48就工程质量而言，建设项目可行性研究阶段工作的任务是要（ ）。A确定质量目标 B预测质量目标C设计质量目标 D分析质量目标49工程建设质量管理体系中，政府进行质量监督的主要对象是（ ）。A设计和施工承包商 B业主/监理工程师C设计单位、施工单位、监理工程师 DA和B50施工招标过程质量控制的主要环节不包括（ ）A编制招标文件 B对投标人进行资质审查C编制标底 D评标和决标51承包人对分包人的质量进行检验，属于承包合同的( )。 A自检 B第二方检验 C第三方检验 D监督检验52设计准备质量控制的内容包括（ ）A勘测工作质量控制 B设计方案审查 C设计图纸及文件质量控制 D设计要求文件编制53在质量见证点施工前，承包商应事先通知监理工程师到现场见证，若监理工程师在约定时间未到场的情况下，则（ ）。A承包商和监理工程师重新约定见证点监督时间B承包商暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C承包商认为监理工程师已默许，故有权按原计划进行施工D承包商按原计划施工后，再让监理工程师检查认可54施工过程质量控制，应以（ ）控制为核心。A质量控制点的项目 B材料质量C工序质量 D隐蔽工程和中间验收55工序处于稳定状态时，其质量特征数据的分布具有（ ）。A服从三角分布 B具有分布规律C没有分布规律 D服从均匀分布56关于水利工程质量保修，下列说法不正确的是( )。A水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日期起B保修期内的质量问题一般由原施工单位承担保修C保修期应在合同中约定D保修期内出现质量问题，处理费用由原施工单位承担57工程质量检验的目的主要包括：一是决定工程产品（或原材料）的质量特性值是否符合规定的根要求；二是判断（ ）是否正常。A单元工程 B工序C质量控制点 D分项工程58按照水利工程建设施工监理规范，平行检测的费用由（ ）承担。A发包人 B承包单位 C监理人 D试验室59在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（ ）复核。A发包人 B监理人 C施工单位 D设计单位60按照标准文件规定，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果(如工期延误等)均由( )承担。A发包人 B监理人 C施工承包人 D第三方61抽样检验是指从工程产品(或原材料)中抽取少量样品（即样组），进行仔细检验，借以判断工程产品或原材料（ ）的质量情况。A样本 B子样 C批 D总体中的大部62对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用寿命的水利工程质量事故是（ ）。A重大事故 B较大事故C一般事故 D质量缺陷63水利工程质量事故“三不放过”原则不包括( )。A事故原因不查清楚不放过B主要事故责任者和职工未受教育不放过C事故处理不及时不放过D补救和防范措施不落实不放过64反映质量数据平均程度的指标为（ ）。A数据经过排序后中间数据的值 B标准偏差C最大值和最小值之差 D方差65在从多质量问题中用于寻找主要工程质量问题的工具是（ ）A直方图 B排列图 C控制图 D因果分析图66（ ）应当组织制定本建设项目的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。A监理方和施工方 B项目法人C施工方 D监理方67合同工期从（ ）开始起算。A签订合同之日 B签订合同之后15天C承包商接到工程师发出的开工通知书 D监理工程师认定的时间68下列不是监理工程师进度控制的权限是（ ）。A发布开工令 B施工进度审定C下达开工令和复工令 D制定工程总进度计划69施工进度控制的主要文件不包括（ ）。A合同文件 B进度计划及其它计划C现场管理文件 D工程验收文件70在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：实际进度与计划进度的比较；收集实际进度数据；数据整理、统计、分；建立进度数据采集系统；进人进度调整系统。其正确的顺序（ ）A1-3-4-2-5 B4-3-2-1-5 C4-2-3-1-5 D2-4-3-1-571双代号网络计划中的虚工作( )A既消耗时间,又消耗资源 B消耗时间,不消耗资源C只表达相邻工作间的逻辑关系 D表示工艺等待72在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。A1 B3C4 D873在关键路线法中,关键工作是指( )A工作历时最长的一项工作 B工作历时最短的一项工作C工作总时差为零的工作 D工作总时差最小的工作74在水利水电工程施工网络进度计划中，自由时差是指在不影响( )的前提下，该工作所具有的机动时间。A其紧后工作最早开始 B其紧后工作最迟开始C其紧前工作最早完成 D工程工期75单代号网络图中,节点表示（ ）。A工作 B逻辑关系C工作间衔接关系 D时间消耗76下图所示的单代号网络计划,其计算工期为( )天。A11 B8 C 10 D1477某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的最迟完成时间为第（ ）天。 A8 B6 C9 D1078某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（ ）天。A4和11 B4和9 C3和11 D3和979在网络计划的执行过程中, 若发现某工作进度拖延，且FFTF,则( )。A不影响总工期,影响后续工作 B不影响后续工作,影响总工期C对总工期及后续工作均不影响 D对总工期及后续工作均有影响80在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上（ ）的工作组合。 A资源消耗量之和最小 B直接费用率之和最小C持续时间之和最长 D间接费用率之和最小 81某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（ ）周。A均为1 B分别为2和1 C分别为4和1 D均为482计划评审技术的特点之一是（ ）。A允许有循环回路 B工作之间逻辑关系不肯定C提高了计算精度 D工作的历时是不确定的83在计划评审技术中，若将某工程计划的完工期规定为期望工期，则满足规定工期完成该计划的完工概率为（ ）A100% B50% C40% D70%84某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第三天结束时检查，实际进度前锋线如图所示，检查结果表明（ ）。A工作A、B不影响工期,工作C影响工期1天B工作A、B、C均不影响工期C工作A进度正常，工作C不影响工期，工作B影响工期1天D工作A进度正常，工作B、C各影响工期1天85下面不是表示施工进度计划与检查的方法是（ ）。A横道图 B网络计划图C直方图 D形象进度图86当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则该实际进展点与计划S形曲线的水平距离表示工程项目（ ）A实际进度超前的时间 B实际进度拖后的时间C实际超额完成的任务量 D实际拖欠的任务量87建设工程项目投资控制的最高限额是指经批准的( )。A项目建议书中的投资估算 B可行性研究报告中的投资估算C设计概算 D修正概算88在下面的现金流量图中，发生在时点（ ）的属于现金流入量，其中现金流入量最大者发生在时点（ ）。180150012 3 451505070180A0、2、4，0 B1、3、5，5 C0、2、4，4 D1、3、5，389名义利率为r，一年中计息周期数为m，则年有效利率为（ ）。A(1+r/m)m-1 B(1+r/m)m+1 C(1+r/m)mr-1 D(1r/m)r-190某公司拟租用一台机器，机器价格为50万元，租期5年，折现率为12，每年年末支付租金，则其计算式为( )。A50(AP，12，5) B50(AP，12，5)(1+12)C50(FP，12，5) D50(AF，12，5)91某人购买商品房，公积金贷款10万元，贷款的年利率为36%，每月复利一次，贷款年限为一年，这人每月还款（等额还本付息）计息公式为（ ）。 92下列指标中属于静态评价指标的有（ ）。A净现值 B内部收益率C净年值 D投资利润率93某投资方案寿命5年，每年净现金流量见下表，折现率10，到第5年恰好投资全部收回，则该公司的内部收益率为( )。 年份0123456现金流量-11.842.42.83.23.644.3A10 D无法确定94建设项目设计招标，其标的是（ ）。A优秀设计 B劳务C工程实体 D限额设计95限额设计是按照（ ）的理论和方法进行设计。A按质量设计 B按费用设计C按时间设计 D按进度设计96水利枢纽工程可划分为水电站、（ ）和其他大型独立建筑物A供水工程 B水库C堤防工程 D引水工程97建筑及安装工程费由直接工程费、（ ）、企业利润和税金组成A预备费 B间接费C独立费用 D现场经费98水利枢纽工程中金属结构设备安装工程现场经费的计算基础采用（ ）。A直接费 B人工费C直接工程费 D其他直接费99夜间施工增加费属于（ ）。A直接费 B间接费 C现场经费 D其他直接费100联合试运转费属于（ ）A项目建设管理费 B安装工程费C生产准备费 D设备费101合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（ ）的协议。A各自经济责任关系 B民事权利义务关系C相互经济利益关系 D各自经济义务关系102在工程建设中涉及的代理主要是（ ）。A委托代理 B法定代理C指定代理 D再代理103当事人订立合同，应当具有相应的（ ）。A民事权利能力 B民事权利能力和民事行为能力 C民事行为能力 D民事责任能力104（ ）是希望和他人订立合同的意思表示。A要约 B要约邀请 C承诺 D要约引诱105要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A受要约人发出承诺通知之前 B受要约人发出要约通知之前C要约人发出承诺通知之前 D要约人发出撤回通知之前106承诺是（ ）同意要约的意思表示。A要约人 B受要约人 C要约邀请人 D当事人 107承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为( )。A要约 B新要约 C要约邀请 D要约引诱108合同订立过程中，有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对（ ）。A要约内容的实质性变更 B承诺内容的实质性变更C要约邀请内容的实质性变更 D契约内容的变更109当事人采用（ ）形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。A合同书 B确认书 C公证书 D鉴证书110合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）。 A停止履行 B宣告无效C继续有效 D对要求变更的部分无效111行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（ ）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。A相对人 B行为人C被代理人 D保证人112合同无效、被撤销或者终止的，（ ）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A影响合同中 B不影响合同中C不一定影响合同中 D可能影响合同中113对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（ ）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A有利于提供格式条款一方 B不利于提供格式条款一方C不利于提供格式条款双方 D不利于双方当事人114撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起( )。A一年内行使 B三年内行使C五年内行使 D四年内行使115当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，（ ）。A解除权人可以解除合同 B债权人可以解除合同C债务人可以解除合同 D第三人可以解除合同116一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（ ）变更或者撤销。A人民法院或者行政机关 B人民法院或者仲裁机构C人民法院或者公证机关 D人民政府或者鉴证机关117当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（ ）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。A债权人 B对方当事人C债务人 D第三人118合同无效、被撤销或者终止的，（ ）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A影响合同中 B不影响合同中C不一定影响合同中 D可能影响合同中119债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（ ）。A留置 B提存 C质押 D抵押120债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对（ ）。A债务人的抗辩 B债权人的抗辩C第三人的抗辩 D担保人的抗辩 121合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）的效力。A结算和清理条款 B变更和解除条款C权利和义务条款 D转让和分包的条款122建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程（ ）合同。A勘察、设计、施工 B监理、设计、施工C勘察、设计、监理 D设计、材料采购123因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，（ ）免除责任，但法律另有规定的除外。A应当全部 B部分或者全部 C应当部分 D不应当124总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（ ）。A承包人承担连带责任 B发包人承担连带责任C分包人承担连带责任 D监理人承担连带责任125按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（ ）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A承包人应当通知设计人 B承包人应当通知发包人C发包人应当通知监理人 D项目质量监督机构126从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（ ）。A全过程承包 B施工总承包C设计总承包 D联合承包127使用标准文件，若第三者责任险由承包人办理，则其保险费（ ）。A在合同专用条款中规定 B在工程量清单中单独列报C承包人应考虑到工程量清单中相关项目报价中D作为暂定金额128FIDIC土木工程施工合同条件主要适用（ ）。 A总价合同 B单价合同 C成本加酬金合同 D混合价合同129分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。 A发包人 B工程师 C总承包人 D分包商130发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（ ）A全部转移给保险公司 B部分转移给保险公司C全部转移给了承包人 D免除了发包人的全部工程风险131在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ ）。A检验由发包人负责，费用由承包人负责B检验由发包人负责，费用由发包人负责C检验由承包人负责，费用由承包人负责D检验由承包人负责，费用由发包人负责132FIDIC施工合同条件规定，用从（ ）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包商的施工是提前还是延误竣工。A合同签字日起至颁发接收证书B合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C开工令要求的开工日起至颁发接收证书D开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工133由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由( )承担。A发包人 B承包人 C监理单位 D承包人和监理单位共同承担 134施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由( )承担。A承包人 B监理人 C发包人 D发包人与承包人135承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露， 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期损失全部由承包商承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿136工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ ）签署意见。A总监理工程师 B监理工程师C发包人代表 D质量监督机构负责人137包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由( )承担分包工程修补缺陷的责任。 A分包商 B承包人 C分包商和承包人共同 D总承包商138工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ ）。A追加合同价款和工期损失全部由业主承担B追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿139保修期应从（ ）算起。A颁发移交证书的日期 B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日140标准文件规定，承包人递交了（ ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A最终付款申请 B完工付款申请 C工程移交申请 D发出索赔通知后二、多项选择题（每题2分，每题的备选项中，有2项或以上符合题意。）1工程项目承发包模式包括( )。A平行承发包模式B总承包模式C规划施工运行模式 D总承包管理模式E设计总承包模式或施工总承包模式2建设监理单位的特性包括( )A科学性 B独立性 C强制性 D公正性 E服务性3监理单位为实施施工监理而进行的( )与批准，并不免除或减轻责任方应承担的责任。A审核 B核查 C检验 D认可 E审计4监理人员应遵守以下( )规则。A不得出卖、出借、转让、涂改、伪造资格证书或岗位证书B提高监理服务意识，增强责任感，加强与工程建设有关各方的协作，积极、主动开展工作，尽职尽责，公正廉洁C未经许可，不得泄露与本工程有关的技术和商务秘密，并应妥善做好项目法人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作D监理人员只能同时在个监理单位注册E未经注册单位同意可以承担其他监理单位的监理业务5监理工程师应按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作，主要职责应包括以下( )各项。A参与编制监理规划，编制监理实施细则B预审承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划C预审或经授权签发施工图纸D签发变更和索赔有关文件E审批分部工程开工申请报告6水利工程施工监理的工作制度包括( )。A技术文件审核、审批制度 B设计文件审批制度。C工程质量检验制度。 D工程计量付款签证制度。E会议制度与工作报告制度。7监理机构应对承包单位从事( )等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可。A施工 B安全 C质检 D材料 E企业管理8工程投资控制的主要监理工作应包括以下( )各项。A审批承包单位提交的资金流计划B审核工程付款申请，签发付款证书C根据监理合同约定进行价格调整D根据授权处理合同索赔中的费用问题E审核最终付款申请，签发最终付款证书9监理机构应定期主持召开由参建各方负责人参加的会议，会上应通报( )以及明确会后应完成的任务。A工程进展情况B检查上次监理例会中有关决定的执行情况C分析当前存在的问题D提出问题的解决方案或建议E承包单位的人员配备情况10施工准备的监理工作，应检查开工前应由项目法人提供的施工条件完成情况包括 ( )。A首批开工项目施工图纸和文件的供应B测量基准点的移交C施工设备D施工用地的征用E施工合同中约定应由项目法人提供的道路、供电、供水、通信等条件11合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间（ ）民事权利义务关系的协议。A变更 B终止 C争议 D设立 E履行12下列说法中，哪些属于合同的法律特征。（ ）A合同是一种法律行为，目的在于设立、变更、终止民事权利义务关系。B合同是双方或多方的法律行为。C合同是一种继承、收养、婚姻等人身关系的协议。D合同是在平等互利的基础上进行的法律行为。E合同是基于双方当事人自愿的意思表示而成立的法律行为。13国际合同适用的法律可以是( )。A第三国的法律B国际公约C当事人一方国家的法律D国际立法E当事人一方企业的规章14无权代理是指（ ）以被代理人的名义订立的合同。A行为人没有代理权 B行为人超越代理权 C法人超越经营范围 D行为人代理权终止后 E限制民事行为能力的人15书面形式是指（ ）等可以有形地表现所载内容的形式。A合同书 B批准 C信件 D登记 E数据电文16合同的内容由当事人约定，一般包括（ ）。A当事人的名称或者姓名和住所B标的；数量，质量C价款或者报酬D履行期限、地点和方式E违法的处理措施17合同的订立过程，采取（ ）方式。A口头 B要约 C书面 D承诺 E公证18要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的（ ）商业广告等为要约邀请。A价目表 B投标报价书 C招标公告D招标说明书 E拍卖公告19属于哪些情况，要约不得撤销。（ ）A要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作B要约人确定了承诺期限C受要约人明确了承诺期限D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E以其他形式明示要约不可撤销20承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在（ ）。A承诺通知到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知同时到达受要约人 D承诺通知同时到达要约人E承诺通知同时到达第三人21用网络图表示工程项目进度计划，其优点包括( )。 A能明确表达各项工作之间的逻辑关系B通过时间参数计算，可以找到关键工作和关键路线C可以利用计算机计算、优化和调整进度计划D通过时间参数计算，可以明确各项工作的机动时间E比横道图简单、明了22为便于网络图的绘制，其各项工作之间的逻辑关系可用( )来准确表示。 A紧前工作 B中间工作C紧后工作 D后续工作E先行工作23在关键路线法中，一个网络图中( )。 A只能有一条关键路线 B可能有多条关键路线C可能没有关键路线 D至少有一条关键路线E肯定有多条关键路线24在双代号网络图中，节点的编号应( )。 A箭头节