xx电梯井道钢结构合同电梯

工程施工合同合同编号：合同签订地点：河北省xx市合同签订日期：二00xx年x月甲： xx公司乙： xx公司中华人民共和国合同法根据其他有关法律法规，按照平等自主、公平、诚信的原则，进行充分协商、一致同意，签订本合同。1 .工程项目名称、施工内容、合同总额：1.1工程项目名称xx层新建电梯升降通道工程1.2施工内容：电梯升降通道基础处理、屋顶处理和加固、升降通道制作、运输和安装、防火涂料涂装等工程。 同时要求乙方按照甲方认可的施工图纸施工。1.3合同的暂定合计价格： RMBxx元(xx万x仟x挑库元整)，详情请参阅报价单。最终价格以单价计以最终工程量为准。2 .工期和施工地点：2.1有效日历工期：合同签订生效后30天内完成。2.2施工场所： xx公司3、付款3.1付款方式：3.1.1合同双方签字盖章后，甲方7天内将合同总额的20%作为预付款支付给乙方3.1.2乙方主要钢结构材料全部入场，7天内甲方开始向乙方支付合同总额的40%3.1.3本合同范围内的施工内容经双方检查后，乙方处理结算，甲方检定完毕后，甲方向乙方支付最终结算价格的95%，同时乙方发行完整的建设发票3.1.4检查过一年后，甲乙双方无异议，一次支付其馀5%的质量保证金。4 .保修和维护4.1工程主体保修期为一年，由双方共同于工程验收合格单日签字后计算。4.2在保修期内乙方携带的材料和乙方的施工质量出现缺陷的，乙方应当收到甲方的通知从明天开始24小时内派遣技术人员到现场修理，根据情况免费更换。4.3若在保修期内多次发生故障，甲方可能对乙方的工程质量产生不信任感。 甲方可提出赔偿要求。5 .质量保证5.1乙方提供的材料完全没有交货时的缺陷，必须保证满足甲方提出的技术标准和规范的乙方严格执行现行的施工规范和甲方的技术要求，确保工程质量满足甲方的使用要求的主体结构工程的质量保证期限应当满足设计文件规定的该工程合同的使用年限5.2如果技术复杂、交货数量庞大，交货时甲方无法对主材进行全面及时检查，或者因主材缺陷的隐蔽性而导致交货时甲方无法检测出主材的品质缺陷，则在交货后的保修期内甲方只要发现乙方提供的工程主材与上述标准或规范不一致，甲方就要求乙方进行修理或更换修理、更换的费用以及由此引起的其他拆卸、移动以及修复费用由乙方承担。 质量保证期自维修或更换符合合同约定的设备第二天起计算。5.3竣工工程验收，按照国家有关部门制定的竣工验收规定和企业验收标准、施工图纸、施工技术文件等，本工程有隐蔽验收签证、绝缘等记录的，甲乙双方应当立即办理签证手续。6 .双方的责任：6.1甲方提供工地临时自来水，建设工地，工地可满足工程要求。6.2施工过程中，甲方项目负责人现场监督安装工程。6.3乙方提供的主要原材料、零部件应当按照有关规定通过检查，经甲方确认后用于施工6.4材料的变更或代用须经原设计机构同意，并发正式书面通知和甲方签证后可用于施工6.5乙方根据质量检验评定工程项目、分部和单位工程质量，并将评定结果发送甲方6.6乙方在施工中发生质量事故时，应立即通知甲方。 一般质量事故处理结果必须报告甲方重大质量事故处理方案，设计部门、甲方应共同研究，经设计、甲方签证实施。6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的所有材料的及时采购，不得影响工期。 甲方未按照本合同相应条款履行的，影响乙方施工，工期相应顺延。6.8乙方在施工中发生的一切伤亡事故，由乙方负责。6.9甲方负责在施工前向乙方提供2套正式设计图纸。七、保密7.1除非甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方在签署和履行本合同过程中披露的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息，乙方向履行本合同的有关人员提供上述文件时， 限制在履行合同的范围内，因有关人员必须保证遵守保密义务的乙方原因引起泄漏导致甲方损失的，乙方赔偿一切损失。 因甲方原因引起泄漏导致乙方损失的，甲方赔偿一切损失。7.2本条款构成独立的保密协议。 本条款的义务不因本合同的终止而终止。 本条款的效力，在上述需要保密的文件、资料等秘密性全部丧失时终止。8 .侵权索赔的辩护8.1乙方应保证甲方在中华人民共和国在乙方工程施工过程中携带的材料不接受第三方关于知识产权(包括但不限于专利权、商标权、着作权及非专利技术)的诉讼、仲裁或任何请求。8.2乙方施工过程中携带的材料侵害他人知识产权而向甲方提起诉讼的，甲方立即通知乙方，向乙方提供合理的信息和协助，乙方允许独立解决辩护和索赔问题的，乙方自费辩护，对所有费用及该事件的最终判决或判决/裁决支付的赔偿金然后赔偿甲方受到的一切损失。8.3乙方施工过程中携带的材料侵害他人知识产权而向甲方提起诉讼的，乙方无法处理，影响甲方正常使用的，乙方同意甲方有权在乙方质量保证金的范围内直接与权利主张人达成和解协议，并向权利主张人支付。9 .违约责任9.1除不可抗力、现场断水停电、施工条件不完备等原因外，乙方不能按本合同规定时间提供交货和服务的，乙方除非影响本合同中甲方享有的其他补救措施，否则自合同规定工期到期后的第二天起，每日延迟甲方合同最终审查总价的千分之二滞纳金的缴纳天数最多不超过30天的日历日。9.2因甲方原因影响乙方施工的，工期相应顺延，无滞纳金。 乙方交货时间超过10个工作日，甲方有权追究乙方违约责任。9.3甲方因乙方产品质量问题损失的，由乙方承担赔偿责任。 因甲方使用失误造成的损失由甲方承担。9.4本合同履行过程中发生纠纷，解决纠纷的费用由过失方承担。 为诉讼支出诉讼费、律师代理费和出差费等。9.5因甲方原因本工程施工中断或无施工条件，工期相应顺延。10 .解除合同10.1乙方履行合同中存在下列情况之一的，甲方可随时向乙方发出书面通知，解除合同的一部分或全部1 )因乙方原因工程延误超过30天的；2 )乙方交付的工程未能满足本合同约定，或乙方未能履行本合同规定的其他实质性义务，甲方提出异议后7天内未采取有效补救措施的；10.2甲方按照第10.1款的约定解除本合同，甲乙双方在解除合同时不会要求金钱赔偿，也不会损害采取其他补救措施的权利。11 .弃权甲方行使权利过程中的疏漏和延误不应视为弃权。 甲方行使任何部分权利都不得阻止进一步行使权利。 本合同规定的甲方享有的权利和补救是累积的，不排除法律规定的其他权利和补救措施。12 .不可抗力12.1任何一方因不可抗力如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件而停止履行合同，或者延期履行本合同的，双方应协商解决合同的持续履行问题。 但是，必须采取一切合理措施，最小化不可抗力造成的延误和损失。12.2受不可抗力影响者应尽快用电传或传真通知对方有关情况。 不可抗力出现后14天内，受影响一方应提供权威机关签发的证明文件，用快件或挂号邮件发给对方进行检查和确认。 在不可抗力终止或排除后的3天内用电传或传真通知对方，用挂号信通知对方不可抗力终止或排除。12.3不可抗力持续作用超过30天的，双方应就合同执行问题进行友好协商，尽快达成书面协议。 未能达成书面协议的，任何一方均有权终止本合同。13 .争议解决和法律适用13.1本合同适用中华人民共和国法律并据此解释。13.2本合同引起的或与本合同有关的任何争议，必须通过双方的友好协商解决，不能协商，向保定仲裁委员会申请仲裁。 仲裁裁决是终局判决，对双方都有约束力。14 .合同的变更本合同的任何变更、修改都应当双方同意，签署书面意见是有效的，因变更合同而一方受到损害的，责任人应当赔偿对方受到的损害。15 .安全施工要求：15.1施工合同签订的甲乙双方必须共同执行各级安全生产责任制。 甲方安全管理人员负责工地监督检查，工地作业人员有权阻止和纠正违反安全生产规定的行为。15.2乙方(施工者)法人代表或主要责任人作为承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产直接负责。 应向工程建设部提交施工安全承诺书，认真执行现场安全管理制度，确保现场安全。 施工人员应当对各级施工队伍建立安全生产责任制，明确安全生产责任。 各级施工者必须遵守公司的各项安全管理制度。15.3乙方在施工前必须制定项目作业指导书，只要不影响甲方经审查通过后可施工的甲方安全生产运行，甲方将竭尽全力为乙方提供便利的条件和服务。15.4甲方有义务对乙方施工现场的安全责任人进行安全教育，将公司的各安全生产管理规定通知乙方的乙方施工现场的安全责任人必须对其工作人员进行安全教育，安全教育必须按照不同的职业、岗位、岗位环境进行。15.5乙方进入施工现场时，所有必须统一服装的施工人员必须佩戴头盔作业的高空作业人员必须佩戴安全带的特殊作业人员经过培训后，必须持证明书出港的乙方应根据部下特殊作业人员的不同作业要求提供相应的安全防护用具15.6乙方有责任在施工现场配备灭火器材，定期检修，必须在起火部、油漆、木制烹调点等有可燃物的场所设置灭火器。 乙方在进行电焊等火灾作业前，向甲方有关机构、部门提出申请，承认并确认达到火灾条件，实行安全对策后再进行火灾作业。 在动火作业中，乙方应事先准备灭火器，清扫现场的可燃物，在现场设置专职人员监护人。15.7工程临时用电应遵守公司临时用电管理规定，由专业电工接线，电器应有接地保护线，电缆应有安全插头。 裸线不得直接插入插座使用。 工作结束了的话切断电源。 施工照明用作业灯具由专业电工设置，严格按照规范布线，不得擅自连接。15.8施工过程中需使用水、电等，施工公司应填写申请书，经领导同意，专家指定水、电、天然气场所、电路和管道连接规范，施工公司安装合格仪表后可使用。 施工过程中产生的费用由施工公司承担。15.9乙方应在施工区域设置明显标志，对时间长的集中施工项目进行封闭处理。 施工者不得在施工区域内活动，擅自进入非施工区域。 甲方人员有权随时检查。15.10工地物资分类代码要整齐，不得过高，不得堵塞消火栓、灭火器、消防通道等。 可燃、易燃的化学危险品应与其他物资分开保管，周边应配备充足的灭火器材，委托负责人进行监控。15.11乙方应尽量在当天清理施工中当天产生的垃圾。 工程结束后，乙方彻底清扫工地，工程结束，材料用完，地点清楚。 清除的垃圾不得随意堆积在甲方管理的场地内，对外发生的污染事故、交通事故以及不遵守甲方安全规则制度的事故等由乙方负责。15.12甲方公司内所有施工现场禁止吸烟，外来施工者允许甲方在指定吸烟场所吸烟。15.13乙方建筑车辆发货时，车速减慢，发货应接受甲方门卫值班人员的检查。15.14甲方安全管理人员有权监督、检查乙方施工现场的作业情况。 违反本安全协议的作业人员，甲方施工单位违章处罚管理制度根据情况给乙方一定的经济处罚，情节差，态度蛮横的，根据情况被责令停止整顿。16 .合同的生效和其他1