建设工程设计合同示范文本

GF20000209战斗机建设工程设计合同(1)建筑工程设计合同项目名称：施工地点：合同编号：(由设计师填写)证书级别设计：承包人：设计师：签署日期：中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局发包人： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _设计师： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发包人委托设计人员进行下列工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法根据其他法律、行政法规、平等、自主、公平、诚信原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，签订本合同。第一条本合同根据下列文件订立：1.1 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定。1.2调查国家和地方建设工程的设计管理法规和规则。1.3建设工程批准书文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资和设计费等如下表所示。序列号项目别名建设规模设计阶段和内容估计总投资(万元)汇率%估计设计费层数建筑面积(m2)计划初步设计设计图第三条发包人应向设计人员提交的有关资料和文件：序列号数据和文档名称份数提交日期有关事项第四条设计者应向发包人提交的设计资料和文件：序列号数据和文档名称份数提交日期有关事项第五条本合同的设计费用估计为人民币。 设计费支付的进展情况如下表所示。支付顺序占总设计费%付费用(元)收费时间(由设计书的提交决定)第一次收费20%存款第二次付款第三次付款第四次付款第五次付款说明：1 .在提交各阶段设计文件的同时，支付各阶段的设计费。2 .在提交最后一部分设计图的同时，清算所有设计费，不留最后一笔款项。3 .实际设计费用根据初步设计概况(设计图的设计概况)进行核定，并多少扣除。 实际设计费和估计设计费出现差额的，双方另行签订补充协议。4 .本合同履行后，定金将作为设计费。第六条双方的责任6.1发包人责任：6.1.1发包人根据本合同第三条规定的内容，在规定时向设计人员提交资料和文件，对其完整性、准确性和时限负责。 发包人不得要求违反国家有关标准进行设计。发包人提交的上述资料和文件在规定期限的15天内，设计人员按照合同第四条的规定交付设计文件的时间超过顺延规定期限15天以上的，设计人员有权在提交设计文件时重新询问。6.1.2发包人委托的设计项目、规模、条件发生变更，提交的资料出错，设计者的设计需要修改的，双方另行协商订立补充协议(或另行合同)，重新明确相关条款，发包人按设计者消耗的工作量向设计者支付设计费。在没有签合同之前发包人同意了。 设计者发出的各项设计工作，按照收费标准支付设计费。6.1.3发包人要求设计人提前交付合同规定时间的设计资料和文件，如果设计人可以，发包人应根据设计人提前投入的工作量向设计人支付工程费用。6.1.4发包人应派往现场处理设计问题工作人员，提供必要的工作生活和交通等便利条件。6.1.5发包人应当保护设计者的标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 未经设计者同意，发包人不得擅自修改、复制发给设计者的设计资料和文件，转让给第三方，用于本合同以外的项目。 发生以上情况时，发包人应承担法律责任，设计者有权向发包人索赔。6.2设计师的责任：6.2.1设计人员按照国家技术规范、标准、规程及建设人员提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计师采用的主要技术标准如下：6.2.3设计的合理使用年限为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。6.2.4设计者按照本合同第二条和第四条规定的内容、进度和份数向发包人交付资料和文件。6.2.5设计师交付设计资料和文件后，应参加有关规定的设计审查，根据审查结论调整不超出预定范围的内容。 设计人员有责任按合同规定的期限交付设计资料和文件，在本年度内项目开始施工，向建设人员和施工单位提供设计基础，处理设计问题，参与竣工验收。 一年内项目尚未开始施工，设计者仍然负责上述工作，按照需要的工作量向发包人适当征收咨询服务费，费用由双方协商。6.2.6设计者应保护发包人的知识产权，不得将发包人提交的产品图纸等技术经济资料泄露或转让给第三方。 发生以上情况，给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人员索赔。第7条违反合同责任：7.1合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人员未开始设计工作，发包人开始不退还已支付预付款的设计工作，发包人根据设计人员进行的实际工作量，不足一半的，超过该阶段设计费用一半应支付的，在此阶段7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人员支付设计费，逾期一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 期限超过30天的，设计者有权暂停下一阶段的工作，书面通知发包人。 发包人上级或设计审查部门不审查设计文件或不建设本合同项目。 发包人人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计者纠正或补充设计资料和文件中出现的遗漏或错误。 由于设计者误导造成工程质量事故损失，设计者除有责任采取纠正措施外，还应免除直接受损部分的设计费用。 损害严重的情况下，根据损害的程度和设计者的责任大小向发包人支付赔偿金。 赔偿金由双方与实际损失的_ _ _ _ _ _ _ _ _ %协商。7.4因设计者自身原因，应延迟本合同第四条规定的设计资料和设计文件交付时间，延迟一天，减收本项目应收款设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计师要求终止或解除合同，设计师必须加倍归还存款。第8条其他事项8.1发包人要求设计者派驻施工现场人员协助和解决的，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计者自费向相关出版部门购买本合同项目采用的国家和地方标准图。 本合同第四条规定设计者交付的设计资料和文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计者另行征收工程费。8.3本工程设计资料和文件中，建筑材料、建筑结构部件和设备。 要注明其规格、型号、性能等技术指标，设计者不得指定生产工厂、供应商。 发包人由设计者设计加工订货，所需费用由发包人承担。8.4发包人委托设计和实施项目设计任务，从询价、对外交涉、国内外技术考察到完成生产各个阶段，应吸收负责设计任务的设计人员的参与。 出国费用，除装订费外，其他费用由发包人支付。8.5发包人委托设计者承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。8.6因不可抗力因素无法履行合同的，双方应当立即协商解决。8.7本合同发生争议的，双方当事人应立即协商解决。 当地建设行政主管部门也可以调整，如不能调整，双方当事人同意由.仲裁委员会仲裁。 双方当事人在合同中未约定仲裁机构，未达成仲裁书面协议的，可以向人民法院起诉。8.8本协议一式两份，一式两份，一式两份，一式两份，一式两份。8.9本合同经双方签字，发包人向设计人员支付订金后生效。8.10本合同生效后，向项目所在省级建设行政主管部门规定的审核部门备案。 双方认为必要时，向项目所在地工商行政管理部门申请认识。 双方履行合同规定义务后，本合同即告终止。8.11关于本合同的不足，双方可以签订补充协议，协议及双方认可的电报、传真、会议记录等，均为本合同的一部分，具有与本合同同等的法律效力。8.12其他承诺：发包