门禁施工合同_第1页
门禁施工合同_第2页
门禁施工合同_第3页
门禁施工合同_第4页
门禁施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。工程协议甲：乙：根据中华人民共和国合同法结合本工程的具体情况，明确了双方的权利、义务和责任，为了容易实施合同，通过双方协议达成一致，共同遵守以下协议。一、项目概况：这个项目的要求：1 .把单门的出入口设备安装到甲的正门(防盗门)上。 其中，控制锁的安装需要甲方防盗门的开槽，无法恢复的控制器和按钮的安装要在甲方的壁面上开槽，不负责恢复。 (参照附表1 )2.2台相机分别安装在甲的前门、后门上。 安装过程中墙壁的一部分出现了槽和孔，没有恢复的责任。 (参照附表2 )3、合同总成本：本项目的总成本为人民币2550元(大写：廿仟伍佰伍拾元整)二、承包方式：1、本项目采用承包包装材料方式，方案无变化的情况下，总成本没有任何变化。2、乙方负责墙面开沟、墙眼打开，工具消耗品和辅助材料等材料的购买和施工安装，甲方只负责现场的协调监督和检查。三、施工工期：本项目工期为2个工作日，厂房符合施工条件，设备自到达乙方进入工地之日起算，除因乙方原因影响工期、工期不可顺延的天气等不可抗力因素外。 由于甲方原因延长工期，每延长一天就要支付乙方人工费三百元。四、工程地址：五、工程价款的支付：乙方敷设电缆、打墙壁等事前施工完成时，甲方必须支付乙方50%的工程竣工通过甲方的检查，乙方提供国家税务部门的正规发票后，甲方当天支付乙方剩下的50%的合同金(现金、支票或汇款)。六、质量要求和检查：1、乙方必须严格按照国家制定的相关安装工程规范和设计要求进行施工安装，随时接受甲方工程质量的检查和监督。 质量不满足要求的话，必须立即重做，负担重做费用。2 .项目使用的设备和材料质量必须是符合国家标准和设计要求的正规制造商产品。3、安装质量满足国家或专业的质量检查评定标准的合格条件，保证安装后能满足甲方的安全正常使用检查要求。七、合同纠纷的解决办法：在履行本合同过程中发生纠纷时，双方协商解决，协议不能由当地权威的仲裁委员会裁决。 判决不能向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、产品保证附表中列出的所有硬件保修从安装完成日期起12个月。 但是，消耗品(电池等)、人为的损伤、不可抗力、自然灾害不成为保证的对象。1 .技术服务：在保修期内免费提供技术服务超过保修期后提供有偿服务，每次收取人工费。2、服务方式：电话方式服务终身免费。保修期后收取现场服务费。本合同一式三份，甲二份，乙一份，经双方签字盖章后生效。甲： (盖章)乙： (盖章)甲代表： (签名)乙代表： (签名)签订日期： 2013年4月日乙方地址：附表1监视设备列表报价编号： JK-4-2序列号。设备名称型号单位数量单价金额1234567注：上述报价包含正常的发票。附表2门禁设备列表报价编号： M-4-3序列号。设备名称型号数量单位单价金
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论