封层 施工合同2

密封涂层施工合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了高质量、高效率地完成本工程的施工任务，甲方同意将施工任务移交给乙方，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法及本工程的施工要求，明确双方的权利和义务。甲乙双方本着平等互利的原则，经过充分协商，签订本合同，以供双方共同遵守。第一条：项目名称：公路第二条：项目位置及范围：国道至公路合同段施工段(K00，000-K00，100)第三条：项目建设内容和合同方式施工内容：国道1至公路合同段稀浆封层施工合同方式：单价合同，按实际工程量结算第四条：项目单价和建设内容(见附表)项目名单位单价功函评论泥浆密封结构货币供应量之二6.2元/平方米施工现场清理、封层摊铺、交通指挥等相关工作内容。包括劳动力、机械、材料和相关的小材料、机器和工具等。备注：1。以上单价含税。乙方应根据甲方出具的结算金额提供相应金额10%的增值税专用发票2.合同单价是综合单价，包括工程范围内的所有人工、材料和机械费用。包括安全、文明、设备进出现场等费用。完成项目，以及因自身原因造成停工的费用。第五条乙方的施工内容和要求1.封层施工前，乙方应提前清理路面，且必须满足封层摊铺所需的环境。只有甲方和监理验收合格后，才能进行封层施工。如果乙方直接在不干净的路面上施工，造成的质量问题由乙方负责。2、稀浆封层和微表应选用坚硬、粗糙、耐磨、洁净的骨料。每项性能应符合表格图纸和规范的要求。施工前使用的材料应由项目部实验室进行测试，测试合格后方可施工。3.如果封层施工期间交通没有关闭，乙方应安排专人及时进行交通疏导。施工中发生交通事故，由乙方负责。4.封层施工时，应严格按照甲方提供的图纸和质量检验评定标准进行施工，摊铺时应提供保护。摊铺时，不得洒在路面以外的其他结构物上(如路缘石、挡水带等)。)，以免污染其他物体。如有污染，乙方应负责清理或赔偿，费用由乙方承担。5.乙方应承担完成上述工作所需的人工和小型机具的费用(除非另有约定)，合同中没有额外费用。6、稀浆封层与微表两纵向接缝的搭接宽度不应超过80毫米，横向接缝应做成接缝。7.封层铺设完成后，乙方应做好保护工作。因保护不完善造成的质量问题由乙方负责。第六条材料和机械的供应、使用和配置1.甲方不为此工作提供任何材料和机械。乙方施工所需的机械和材料由乙方自行承担，费用由乙方承担2.乙方提供的机械设备：1台沥青封层洒布车及完成工作所需的其他机械、材料和器具。乙方的机械设备由乙方使用(燃油由乙方负责)，操作人员由乙方配置和管理，乙方提供的机械必须有合格证书，操作人员必须有相应的操作证书。否则，由此造成的安全事故由乙方承担全部责任。3.如果乙方采购的材料和设备不符合设计或标准要求，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品(4)及时提供图纸和设计变更通知；(5)乙方应获得本合同约定的劳动报酬；(6)负责联系业主、监理、设计及相关部门。2.乙方的责任(1)乙方承诺的人员、机械和材料应及时进场，以满足工程要求，否则甲方有权追究相关责任。(2)根据工程需要，提供和维护施工现场所需的照明、安全防护等设施，费用已包含在单价中。(3)按甲方有关规定佩戴安全帽、着装、挂牌；施工现场的设备停放和材料摆放应整齐有序，做到文明施工。(4)配合甲方积极协调和处理地方关系，确保不与地方发生纠纷，否则一切后果由乙方负责。(5)乙方不得因拖欠农民工工资而煽动被使用的农民工闹事或聚众闹事。否则，视为乙方违约，甲方有权终止合同，增加的费用和工期延误由乙方承担。(6)乙方现场生产经理、安全员等。应居住在现场。未经甲方书面同意，乙方离职的，按200元/天*人次处以罚款。(7)乙方负责管理本单位农民工的生产和生活，并负责处理和承担工伤事故或相关纠纷。(8)乙方应对其从事乙方指派工作的员工所造成的工伤及对他人的损害(包括他人的损害和对他人的损害)承担赔偿责任。如发生工伤及对乙方员工的其他损害等赔偿事故，甲方有权扣留乙方的相关价格，直至乙方解决赔偿事宜。(9)乙方应配备足够的具有丰富生产管理经验的技术人员，甲方应适时进行检查。由于乙方缺乏现场技术力量，甲方有权处罚乙方并要求增加人员。乙方不得有任何异议。(10)服从甲方各部门制定的各项管理规定和指令，否则有权受到处罚。(11)乙方应按劳动法的规定保证合法就业，不得使用童工、老龄工人、弱智、残疾人和犯罪人员等。(12)乙方应向甲方提供员工的姓名、年龄、地址、身份证复印件等基本信息，每月月底向甲方农民工管理办公室提交本单位员工的工资清单，并提供工资支付收据。(13)乙方应自行承担所有机械设备的房租、食宿费、生活费、燃料费、误工费、往返差旅费和出入境费。(14)乙方与当地的所有经济往来均由乙方承担，与甲方无关(15)乙方应承担因冬季停工或因环境保护等政策原因停工期间的所有费用。施工过程中因乙方原因造成停工的，乙方应承担甲方相应的损失(16)因乙方施工造成的村民房屋损坏、农作物损坏和减产，由乙方自行处理。第八条施工组织设计和工期1.工期要求：根据项目业主的进度要求执行(甲方制定的工期进度文件也具有合同的法律效力)。开工日期为2018年1月，竣工日期为1月。2.乙方必须按照甲方确认的施工计划和进度组织施工，并接受甲方对进度的检查和监督。如果项目的实际进度与确认的进度计划不一致，乙方应根据甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后实施。由于乙方原因，实际进度与进度不一致，乙方无权提出额外的合同价格作为改进措施。3.乙方必须按照以下要求完成项目4.如果由于乙方原因工程进度不能满足合同要求，甲方有权要求乙方采取紧急措施，因此增加的费用包含在合同单价中。如果乙方连续两周未能达到合同进度(包括甲方发布的周进度)，甲方有权终止合同并要求乙方离开现场，给乙方造成损失第九条质量和检验1.乙方的工程质量包括平面几何尺寸、厚度、平整度等技术标准必须符合设计要求。2.双方对工程质量有争议时，由双方同意的工程质量检验机构进行鉴定。由此产生的费用和损失由责任方承担。3.质量要求：施工质量必须符合现行设计规范、质量检验标准和公路沥青路面施工技术规范的要求。如果施工质量不符合要求，则需要返工，直到满足要求。乙方应负责返工费用。第10条：安全施工1.乙方应遵守工程建设中有关安全生产的法律、法规和管理规定，严格按照安全标准组织施工，随时接受行业安全监察员依法进行的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力造成事故的责任和费用由乙方承担。2.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方必须有健全的劳动管理制度，如合同签订、工资支付、安全培训等。乙方应与其劳务人员直接建立劳动合同关系，并负责处理与劳务、工伤赔偿、劳动争议等有关的一切事宜。和员工一起。第十一条：工程量计算：以乙方实际具备摊铺和成型条件的面积为基础；未经甲方同意，甲方将不批准超过设计图纸的数量。第12条：结算和支付一、合同单价本工程实行单价合同，工作内容包括预算定额和业主招标文件中规定的各项内容。结算价格应为单价乘以实际完成的数量。二。合同结算和付款方式1.甲方应在每月30日前结算。甲方应对乙方完成并经甲方验收合格的工程进行结算、监督和验收。合同部根据实际工程量和合同单价，扣除各项费用后，出具项目任务书。本报表经项目部相关部门签字并提交财务部后生效。双方签字认可的工程任务验收表和结算表是双方最终结算的依据。此外，工程价款不得单独结算。乙方施工范围内的所有零星劳务、小材料和机械使用费已包含在相应的单价中，不再单独计量。2.甲方根据业主的计量支付按月向乙方支付，支付金额为已确认工程量相应价格的80%。工程竣工验收后，支付95%，其余5%作为质量保证金。缺陷责任期结束后，如无质量事故发生，甲方将把所有质量保证金退还给乙方(全部款项按业主实际支付给乙方)。)3.在项目资金分配中，如甲方未能及时获得业主支付的计量项目资金，乙方应自行承担资金周转义务，且不能因此而停工。4.乙方应向甲方农民工管理办公室提供姓名、年龄、出生地、地址、身份证复印件、入境时间、出勤、出境时间、工资卡号码、工资支付等基本信息和数据。乙方应于每月月底向甲方农民工管理办公室提交自己的职工工资清单。5.甲方支付项目资金时，乙方应提供完整的合法税务收据(增值税专用收据)。第十三条：保证和支持1.乙方不得肢解或全部分包。否则，甲方有权终止合同，立即将乙方赶出施工区域，并要求乙方承担损失。乙方不得进行任何赔偿或索赔。2.因乙方工程质量和进度造成甲方经济损失的，甲方有权扣除实际质量缺陷修复费用的1.5倍。乙方无异议。情节严重的，甲方有权终止合同。3.因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，向甲方公司所在地法院提起诉讼。第十五条环境保护和职业健康1.乙方应采取有效措施，防止施工区域内及周围不必要的干扰和植被破坏。如有不必要的干扰和破坏，破坏(扰动)面必须平整，植被恢复，一切费用由乙方承担，如在业主指定的土地之外扰动和破坏耕地，法律和经济责任由乙方承担，赔偿和处置费用由乙方承担2.施工期间，乙方应配合甲方有关安全文明施工的规章制度、管理办法和现场要求。乙方住所的垃圾必须运至指定地点掩埋，宿舍及周围环境应保持卫生，创造舒适、安宁的住宿环境。第十