建设法规期末复习资料

1、练习题（一）一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、建筑工程投标，就其法律性质而言，是 ( D ) 。A、承诺 B、反要约 C、要约邀请 D、要约2、中华人民共和国建筑法规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证，造成损失的，（ A）A、由该部门承担相应的赔偿责任B、由责任人员承担相应的赔偿责任C、对该部门处以罚款D、对责任人员处以罚款3、承发包双方按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同,在履行该合同的过程中,工程师发出口头指令,但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第3天提出书面确认要求,但工程师在接到该要求3

2、天后仍未答复,则（D ）。A、承包人应继续等待答复 B、承包人应再次提出书面确认要求C、工程师可不予承认该口头指令 D、该口头指令视为已被确认4、按建设工程施工合同（示范文本）规定，紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人（A ）。A、应予执行。 B、如果有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，可申请仲裁是否要执行。C、如果有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，也可不予执行。D、如果有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，可不必立即执行，报告业主并服从业主的指令。5、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前申请延期，但延期以（ ）为限，每次不超过（C ）。A. 三次，三个月 B

3、. 两次，两个月C. 两次，三个月 D. 三次，两个月6、根据建筑法的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，( C )A、由工程监理单位承担赔偿责任 B、由承包单位承担赔偿责任C、由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任 D、由建设单位自行承担损失7、凡工程投资额在（A ）万元以上的工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。A. 30万元，300平方米 B. 300万元，200平方米C. 50万元，200平方米 D. 35万元，200平方米8、依法批准开工报告的建设工程, 建设单位应当自开工报告批准之日起15日内 , 将保证安全施工的措施报送建设工程所

4、在地的县级以上( D )备案。A、 公安机关 B、人民政府工程监察部门C、 人民政府工程监理机关 D、人民政府建设行政主管部门9、建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（D ）审核。A、市政管理委员会 B、建筑工程所在地人民政府C、建筑工程所在地的建设行政主管部门 D、公安消防机构10、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就数量和单价、金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由（ A ）A、承包人自负。 B、发包人和承包人共同承担。C、发包人自负。 D、监理单位承担。11、违反经济合同当事人在支付违

5、约金之后，在履行可能的情况下（ B ）。A、违约人有权不再继续履行合同B、权利人要求继续履行时还应继续履行C、由仲裁机构裁定如何履行D、由人民法院判决是否应继续履行12、下列做法中（ C ）符合建筑法关于建筑工程发承包的规定。 A某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B某建筑施工企业以另一个建筑施工企业的名义承揽工程 C某建筑施工企业持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 D某建筑施工企业允许个体户王某以本企业的名义承揽工程13、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工（ B ）日前，将有关资料报送建设工程所在

6、地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。A、3 B. 15 C、30 D、15014、依招标投标法，下列哪个行为能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任（C ）。A、 招标人与中标人签订书面合同B、 投标人收到招标人发出的中标通知书C、 招标人向中标人发出中标通知书D、 评标委员会在投标人中选出中标者16、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ B ）。A、建设单位要求 B、工程建设强制性标准C、设计单位的要求 D、合同的有关规定17、发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在建设工程价款结算暂行办法规定或合同约定期限内，对结

7、算报告及资料（ B ）。A、提出意见，则视同认可。B、没有提出意见，则视同认可。C、没有提出意见，则视同要求承包人要再次提交结算报告。D、没有提出意见，则视同不认可。18、依据的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( A )A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应于基础工程 D、大型非标构件进行吊装19、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ C ）A、甲、乙达成合意时 B、甲签字、盖章时C、乙签字、盖章时 D、乙收到合同书时20、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，

8、应当向发证机关申请延期，（D）。A、延期以1次为限，不超过3个月B、延期以1次为限，不超过6个月C、延期以2次为限，每次不超过1个月D、延期以2次为限，每次不超过3个月21、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（ C ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C、15 D、3 22、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法，该合同为（ B ） 合同。A、有效 B、无效 C、效力待定 D、可变更、可撤销23、根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是（ C ）。A、

9、投标人须知 B、技术条款 C、施工组织设计 D、合同主要条款24、中华人民共和国建筑法规定，建筑工程主体结构的施工（ D ）。A经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B可以由总承包单位分包给具有相应资质的企业施工单位C经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D必须由总承包单位自行完成25、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ A）。A公开招标 B邀请招标 C议标 D定向招标26、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款

10、清偿的说法，正确的是（C ）A、丙公司应代甲清偿 B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿 D、不可能由甲或丙共同清偿27、我国招标投标法规定，开标时间应为（ A ）。A提交投标文件截止时间B提交投标文件截止时间的次日C提交投标文件截止时间的7日后D其他约定时间28、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ C ） A、2008年3月16日 B、2008年3月31日C、2008年4月7日 D、2008年4月11日29、依据合同法对合同变更的规定，以下表述中正确的是（ C ）A、采用格式合

11、同的，履行期间不允许变更合同同约定的内容B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C、不论采用何种形式订立合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定有内容D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容30、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司31、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ C ）A、因为建设单位拖延提供图

12、纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间提供施工场地32、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ A ）A、不予受理 B、应当受理，确认合同有效后驳回起诉；C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理33、民事诉讼的证据不包括（ D ）。A书证 B物证 C视听资料 D科学实验

13、34、下列不属于工程勘察资质分类的是（ D ）。 A工程勘察综合资质 B工程勘察专业资质 C工程勘察劳务资质 D工程勘察事务所资质二、多项选择题1、施工企业安全生产管理的责任有( A、C、D 、E )。A、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入B、 办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施C、 如实、及时报告生产安全事故D、 对所承担建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录E、 施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患2、住宅室内装饰装修管理办法规定住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为(A、B、D、E )A、未经原设计单位或者有相应资质等级的设计单位提出设计

14、方案，变动建筑主体和承重结构B、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间C、将阳台进行封闭D、扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体E、损坏房屋原有节能设施，降低节能效果3、某工程，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。工程竣工验收合格后投入使用。建设单位后因使用需要，要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开门洞，结果因开门洞施工，使该工程给排水管道大量漏水。以上行为中，建设行政主管部门应对（ B 、E ）进行处罚。A、甲施工单位 B、乙施工单位 C、监理单位 D、设计单位 E、建设单位4、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定,应由发包人完

15、成的工作包括（A、D ）。A、负责组织图纸会审和组织设计交底 B、提供工程进度计划及相应进度统计报表C、施工单位使用的临时设施 D、协调处理施工现场地下管线的保护工作 E、施工中保护好水准点与坐标控制点5、根据有关规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括（ C、D、E ）A、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B、商业大楼C、体育、旅游等项目D、商品住宅，包括经济适用住房E、科技、教育、文化等项目6、关于建设工程总承包合同的履行，下列正确的是（ A、B、D ）。 A、建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 B、除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可C

16、、工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给不具有相应资质条件的分包单位D、工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位E、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，可以倒手转包7、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（ DE ）A、继续按照工程设计图纸施工B、按照技术标准修改工程设计C、追究设计单位违约责任D、及时提出意见和建议E、通过建设单位要求设计单位予以变更8、我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ACDE ）。A只有注册以后才能执业B一次注册终生有效C均需接受继续教育D不得同时注册于两家不同的单位E

17、均有各自的职业范围9、根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ABD ）A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员10、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ABE ）A、甲可要求乙承担违约责任。B、甲可要求乙承担侵权责任。C、丙可要求乙承担违约责任。D、丙可要求脚

18、手架生产厂家承担违约责任。E、丙可要求甲承担赔偿责任。11、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据建设工程安全生产管理条例，该公司应（ ABCD ）A、编制安装方案 B、出具自检合格证明 C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督 E、自行验收 12、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ABDE ）A、总承包单位对施工现场的安全生产负责B、专业承

19、包单位应服从总承包单位的安全生产管理C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务13、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（BE ）。A、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B、劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别14、下列选项中，属于无效合同的有（BC ）。

20、A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同15、关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ACDE ）。A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收

21、的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期16、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（ DE ）A继续按照工程设计图纸施工B按照技术标准修改工程设计C追究设计单位违约责任D及时提出意见和建议E通过建设单位要求设计单位予以变更16、我国建筑业企业资质分为（ ADE ）三个序列。A施工总承包 B工程总承包 C专业分包 D专业承包 E劳务分包练习题（二）（一）单项选择题1下面属于法律的是（A）（A）中华人民共和国建筑法 （B）建设工程安全生产管理条例（C）注册造价工程师管理办法 （

22、D）上海市建筑市场管理条例2因特殊情况不能按照开工报告规定的期限开工，时间超过（B）个月，开工报告自行失效。（A）1 （B）3 （C）6 （D）123建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月4有防水要求的卫生间、房间和外墙面的保修年限为（C）A.3年 B.4年 C.5年 D.6年5联合体中标的，联合体各方应当（C）与招标人签订合同。A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司6对在保修期限

23、内和保修范围内发生的质量问题，（D）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用7采用欺诈、胁迫等手段订立的合同为（B）合同。A.有效B.无效C.违法D.可撤销8注册造价工程师管理办法是属于（B）（A）行政法规 （B）部门规章（C）法律 （D）技术法规9承包商假借资质投标违反了招投标法中的（D）原则（A）公开 （B）公平 （C）公正 （D）诚实信用10申请施工许可证所要具备的条件不包括（D）（A）已经办理该建筑工程用地批准手续 （B）已

24、经确定建筑施工 企业 （C）建设资金已经落实 （D）有保证工程进度的具体措施11合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说明，不正确的是( D )。A 要约的内容应具体确定B要约必须是特定人的意思表示C要约必须以缔结合同为目的D要约可以不具备合同的主要条款12法律关系内容的变更，是法律关系（D）变更的结果。A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体13能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（C）。A.事件B.行为C.法律事实D.事实14工程管理人员（C），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必

25、经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 （二）多项选择题1下列可以作为建筑法律关系客体的有：（CE）。A.业主B.承包方C.建筑物D.政府部门E.各种服务2下列属于工程报建的内容的有: ( ACE)A.工程名称B.施工单位C.投资规模D.监单位E.开工日期3招标投标活动的公开原则，要求（ACD）要公开。A.招标信息B.投标人的情况C.开标的程序、评标的标准和程序D.中标的结果E.评标委员会成员4工程质量保修书中应当明确建设工程的（BCD）。A.保修条件B.保修范围C.保修期限D.保修责任E.保修费用5由施工单位承担返修的经济责任的

26、情形有（CE）A. 因地震造成质量问题B. 因设计原因造成质量缺陷 C. 施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷D. 建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷E. 施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷6、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的，可能要承担的法律责任包括（BD）。A.罚款B.责令限期改正C.对责任人进行行政处分D.停止施工E.对责任人进行行政处罚7下列属于特级建筑施工企业必须具备的条件是（ADE）。A.企业注册资本在3亿元以上B.近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上的工程C.一级项目经理不少于5人D.企业近3年年

27、平均工程结算收入15亿元以上E.企业净资产3.6亿元以上8下列应当公开招标的项目有：（BCE ） A.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用民工的项目B.全部使用国有资金投资的项目 C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目D.一农民自建的住宅项目 E.湖北省确定的重点建设项目9建筑法规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括：（ABDE）。A.已经办理用地批准手续B.应委托监理的已委托监理C.拆迁完毕D.建设资金落实E.已确定建筑施工企业10根据我国合同法的有关规定，有下列( BC )情形之一的合同属于无效合同。A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B以合法形式掩盖非法目的的合同C损害社会公

28、共利益的合同D在订立时显失公平的合同E因重大误解订立的合同11我国建筑法规定，对于建筑工程承包，( ABE )。A两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程B建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包D在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人E对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任12下面说法正确的是（BC）A承诺自发出之日生效B承诺的内容必须是对要约内容的肯定答复C在一定条件下可以通过行为作出承诺D承诺生效时合同生效E承诺

29、由要约人向受要约人作出13下面关于最低保修期限说法正确的是（ACD）A基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限B屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D装修工程为2年14合同是否无效的确认权归（BD）。A.工商行政管理部门B.人民法院C.当事人主管部门D.仲裁机构E.未违约的当事人一方15下面说法错误的是（BDE）A施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B个人投资的项目不需要招标C符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标D符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万

30、美元以上的必须招标E所有项目都需要招标16可以不进行招标的项目有（ACDE）A抢险救灾的项目B施工单位自建自用的项目C利用扶贫救资金以工代赈需要使用农民工的D整体加层工程，原中标人仍具备承包能力的E施工主要技术采用特定专利的17合同中的下列免责条款无效：（ADE）。A.造成对方人身伤害的B.造成对方财产损失的C.因故意造成对方人身伤害的D.因重大过失造成对方财产损失的E.免除或限制其未来责任的18应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中的（ABC），可以中止履行。A.经菅状况严重恶化 B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务 C.丧失商业信誉D.出现表见代理情况 E.准备行使不安抗辩权

31、练习题（三）（一）单项选择题1 法律效力等级是正确使用法律的关键，下列法律效力等级排序正确的是（ D ）。国际条约宪法行政法规司法解释法律行政法规地方规章部门规章行政法规法律地方法规部门规章宪法法律行政法规部门规章2 建筑法规是指有立法权的（ B ）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称政府机关 国家机关 行政机关 主管部门 法律关系三要素是（ D ）。 时间、地点、人物 法官、律师、被告 原告、被告、证人 主体、客体、内容4 “建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工”是（ C ）的建筑行为规定。禁止性 授权性 义务

32、性 指导性 工程项目建设程序是指项目建设的全过程中各项工作必须执行（ B ） 顺序。 指导性 法定性 参考性 推荐性6建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（ A ）申请领取施工许可证，但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。 A县级以上人民政府建设行政主管部门 B市级以上人民政府建设行政主管部门 C省级以上人民政府建设行政主管部门 D国务院建设行政主管部门7 工程项目报建标志着工程建设的（ C ）已经结束。可行性研究工作 立项审批工作 前期准备工作 资金筹集工作 8、工程管理人员（C），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业

33、资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册 C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 9某建设单位年月日领取施工许可证，至迟应当自（ C ）开工，否则应该申请办理延期手续。年月日年月日年月日年月日10 某建设单位年3月日领取施工许可证，由于周边关系协调问题一直没有开工，也未办理延期手续。同年12月7日准备开工，下列表述正确的是（ C ）。建设单位应当向发证机关报告建设单位应当报发证机关核验施工许可证建设单位应当重新领取施工许可证 是否重新办理施工许可证由发证机关决定11 下列人员中不属于建设工程从业人员的是（ A ）注册资产

34、评估师注册建造工程师注册建筑师注册监理工程师12 两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（ B ）业务许可范围承揽工程。资质等级较高的单位资质等级较低的单位联合各方平均资质等级双方协商确定的资质等级 13 由于建筑工程事关社会公共利益，必须加强管理，对工程发包的说法正确的是（ A ）。工程发包有直接发包和招标发包两种所有的建筑工程都必须通过招标发包所有的招标活动都是强制性的 选择招标发包还是直接发包要经过主管部门同意14 招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当（ C ）。现场口头答复该投标单位 以书面形式答复该投标单位以书面形式答复所有投标单位可以不向其他投标单位答复1

35、5 建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（ A ）。参加开标会议 作为评标委员会成员决定中标单位参加定标投票16 对于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（ D ）。中标通知书就是正式合同 中标通知书是要约邀请 中标通知书是要约 中标通知书是承诺17根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为（ C）年。 A1 B2 C3 D418公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请（ B ）的，具备资格的投标人参加投标，并按中华人人民共和国招标投标法和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A特定 B不特定 C专业 D全国范围内19 下列关于合同变更后

36、与变更前合同之间关系的正确说法是（ D ）。合同变更后，已经履行的债务失去了法律依据，应该恢复原状态； 合同变更部分条款后未变更的部分视为已经变更； 合同变更后，已经存在的损害赔偿请求权不复存在；合同变更必须以原合同关系的存在为前提。20 关于建筑工程施工索赔，下列（ B ）情况不属于施工索赔的内容。工期索赔 监理索赔 质量索赔 费用索赔21在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（ C ）承担。 A总承包单位 B使用设备的分包单位 C具有相应资质的单位 D设备出租单位22 在以招标方式订立建设工程施工合同时，属于要约性质的行为是（ B ）。招标 投标 开

37、标 评标23建筑法规定：“工程建设监理单位不得转让工程监理业务”这体现了工程监理的（ D ）客观公正原则 总监理工程师全权负责原则 资质许可原则 监理单位独立完成任务原则24 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月 D.延期以2次为限，每次不超过3个月25。对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（D）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义

38、务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用26 根据建筑工程安全生产管理条例规定，施工总承包企业为建设项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险期限到该项目（ B ）之日为止。提交竣工验收报告 竣工验收合格 竣工验收备案 交付使用27 根据建筑工程质量管理条例规定，在工程项目开工前，（ A ）应该将施工图设计文件送施工图审查中心审查，审查合格后方可用于施工。建设单位 设计单位 施工单位 监理单位28 根据建筑工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建筑工程的最低保修期限正确的为（ B ）基础设施工程，房屋基础和主体结构50年 屋面防水、有防水要求的卫生间、房

39、间，外墙防渗漏5年电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程1年供热与供冷系统5年29 根据建筑工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，作业人员不服从管理、违反规章制度和操作规程冒险作业，造成事故但尚不够刑事处罚的可（ C ）。处5000元以上5万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分 处1万元以上10万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分处3万元以上30万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分30 根据建筑工程安全生产管理条例规定，建设单位在工程竣工验收合格起15日内未办理竣工验收备案的

40、，则（ B ）。备案机关责令限期改正 备案机关责令限期改正并处20万元以上30万元以下的罚款 备案机关责令限期改正或处20万元以上30万元以下的罚款 备案机关处20万元以上30万元以下的罚款 （二）多项选择题1 建设法规的表现形式有（ ABCD ） 宪法和法律 行政法规和技术法规 地方法规和规章 国际公约、惯例和国际标准 企业标准和规章2 建筑法律关系的主体包括（ABCDE ）。公民个人 政府相关部门 承包方发包方 相关的中介机构3 建筑法律关系的变更主要是指（ BD E）。协议变更 主体变更 事实变更客体变更 内容变更 合同法规定，有（ BCDE ）情形的，合同无效。A乘人之危，使对方在违背

41、真实意思情况下订立的合同B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的D损害社会公共利益 E违反法律、行政法规的强制性规定6 以下工程不需要申请施工许可证的有（ BCDE ）某公园的喷泉工程投资38万元 某配电房建筑面积200已经领取开工报告的会议中心为修建青藏铁路而建的临时性建筑某军区建的军事指挥所7 下列申报施工许可证的材料中，不符合颁发施工许可证条件的有（ ABD ）已经交了土地出让金，但土地证尚未办好没有规划许可证，但规划局出具正在办理的便函有拆迁许可证，拆迁已经结束已经订立施工合同，但中标施工企业资质不能满足要求办理了质量监督手续8我国对建筑业从业人员实行资格管理，不同专业的从业人员的资格管理的共同点有（ BCD E ）可以用同一专业的资格在两个不同单位进行注册 需要进行注册需要参加不同专业的统一考试 有各自的执业范围须接受继续教育9 建筑业的资质分为（ BDE ）设计承包 施工总承包 监理承包专业承包 劳务分包10 根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（ BD ）承包单位可以将所承包的工程转包给他人所有的分包商都要经建设单位认可分包商应