合同管理试题及答案汇总

1、一、 单项选择题1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验5、FI

2、DIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ）A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况

3、下（ A ）A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行9、仲载法规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。A 1天 B 2天 C 7天 D 14天1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理2.建设单位将自

4、己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有

5、效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解

6、决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场

7、价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的（B）。A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权11.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ D），然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方12.某施

8、工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（ B）违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究 B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（ A）执行。A.原价格 B.新价格 C.原价与新价的平均价格 D.市场价14.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，

9、则采购方有权要求供货方支付（C ）承担违约责任。A.4万元 B.8万元 C.10万元 D.14万元15.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（A ）的人民法院管辖。A.工程所在地 B.被告住所地 C.原告住所地 D.合同签字地16.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（A ）。A.招标人承担，费用由投标人承担 B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担 D.投标人承担，费用由投标人承担17.公开招标在开标时，应当由（C ）。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参

10、加 D.招标人主持，投标人自愿参加18.开标时判定为无效的投标文件，应当（A ）。A.不再进入评标 B.在初评阶段淘汰 C.在详评阶段淘汰 D.在定标阶段淘汰19.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（B ）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价 D.初评阶段予以淘汰20.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（A）。A. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力

11、参与竞争的投标人较少 D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C ）。A.1020万元 B.1000万元 C.980万元 D.960万元22.在建设工程委托监理合同（示范文本）中，纲领性的法律文件是（A）。A.建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件 D.双方共同签署的修正文件23.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（D ）中。A.建设工程委托

12、监理合同 B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件 D.建设工程委托监理合同专用条件24.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（B ）。A.附加工作 B.额外工作 C.正常工作 D.委托人工作25.监理合同的有效期是指（ C）。A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D.合同约定的开始日至工程验收合格日26.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（ C）。A.无偿归监理人所有 B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人

13、，监理人无须支付费用 D.归还委托人，监理人支付折旧等费用27.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（C ）的委托任务。A.岩土工程勘察、水文地质勘察 B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察28.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（B ）。A.合同签订日 B.设计人收到定金日 C.开始设计日 D.合同约定的时间29.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A）。A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担30.依据施工合

14、同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人31.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ A）。A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用32.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规

15、定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（B ）承担。A.工程师 B.承包人 C.工程师和承包人 D.发包人33.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（ A）。A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责 C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责34.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ B）。A.费用由发包人承担，工期给予顺延 B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延 D.费用由承包人承担，工期给予顺延35.按照施工合同示范

16、文本规定，承包人的义务包括（B ）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.组织设计交底36.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C ）顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（C）。A.1年 B.2年 C.5年 D.工程设计年限38.工程

17、竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（B）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续39.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ A）承担。A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别40.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，（C ）。A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供

18、货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ A）计算交货数量。A.查点法 B.理论换算法 C.衡量法 D.经验鉴别法42.依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（C ）。A.预付款的金额不少于合同价22 B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10的月开始扣回预付款43.按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ A

19、）影响，属于承包商应承担的风险。A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰44.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（C）。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告45.按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（A ）签发接收证书。A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日

20、D.业主实际使用日46.按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（D）。A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任 D.应由指定分包商直接对业主承担责任47.按照FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（ C）。A.业主额外支付 B.工程师承担C.承包商自行承担 D.业主与承包商协商补偿48.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（

21、 B）。A.只能向有合同关系的对方提出索赔 B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D.索赔处理应尽可能协商达成一致49.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（C ）。A.总索赔 B.道义索赔 C.默示索赔 D.工程变更索赔50.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B ）。A.现场同期记录 B.索赔意向通知 C.索赔报告 D.索赔证据1.要约是指： A 。A希望和他人订立合同

22、的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2.根据合同法的规定，要约在 B 时生效。A受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C受要约人作出承诺 D.要约人发出要约3.投标是： C 。A要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4.招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起 B 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10 B.30 C.15 D.605.施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：AA.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C.施工

23、合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6.工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于： A 。A总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7.项目经理的更换，承包人应交通工程试题当至少于更换前 A 天以书面形式通知发包人。A7 B.10 C.14 D.158.工程开工前， B 应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。A承包人 B.发包人 C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不9.当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以： C

24、。A向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行 D.向法院提请诉讼10.如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经 D 审批。A原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得O.5分）1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ BD ）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的，在不动产所在地履行C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行2、合同法规

25、定，合同权利、义务终止，不影响合同中（ ABC ）的效力。A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ABCE ）A 开展监理业务前向监理人支付预付款B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ABCD ）A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收5、施工合同示范文本规定

26、，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（ ABDE ）A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ AD ）A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行E 按合同约定的价格和结算条款办理结算7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ AB ）A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任 C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ABE ）A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标

27、方法 E 招标范围9、根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（ BCDE ）A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺10、委托合同的基本特征有（ ACE ）A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的11、设计阶段监理的内容包括（ BD ）A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果E 编制项目概预算12、承揽合同主要包括（ ACDE ）等型合同A 修

28、理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ BCE ）等证明材料可以作为合理的依据。A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录E 各类财务凭证14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（ AC ）A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿15、建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ACE ）A 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地B 提供和维护非夜间施工使用的照明C 开通施工场地与城乡公共道路的通道D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定E 确定水

29、准点与坐标控制点，并进行现场交验16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ BCD ）造成的损失。A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计17、发生（ BDE ）等情况后，应批准承包商合理展延工期A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ CDE ）A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价E、按成本加酬金方式结算报价19、在下述索赔原因中，属合同本

30、身原因的是（ ABC ）A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化D 工程变更 E 监理工程师指示错误20、对无权代理行为，被代理人有（ CE ）A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（ AE ）A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理22、承包人可索赔的费用包括（ AB

31、DE ）A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费23、法人终止的原因主要有（ ADE ）等。A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务24、建设工程合同属于（ BC ）A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同25、合同的转让包括（ ABC ）A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让D 合同内容的修改 E 合同内容的调整26、订立施工合同应具备的条件包括（ ABCE ）A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料C 初步设计已经

32、批准 D 施工图设计已经批准E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括（ BCDE ）A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件28、FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列（ABE ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款 D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费29、投标单位有以下行为时，（ CD ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标

33、保证金。A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ABDE ）A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括（ ABDE ）A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性 D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性32、正常的监理服务酬金应由（ ABC ）构成。A 全部成本 B 附

34、加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金D 合理的利润 E 税金33、合同公证与鉴证的区别主要有（ BCE ）A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同 D 审查的内容不同 E 效力范围不同34、合同法规的解决合同纠纷的方式有（ ABE ）A 双方协商 B 请第三者调解 C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉 D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉35、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（ ABCE ）A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力 D 乙方实际进度与进度不相符 E 一周内，非乙方原因停

35、水、停电、停气造成累计超过8小时36、下列行为 属于转包行为的有（ ADE ）A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者37、FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（ CE ）后返还。A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括（ ABE ）A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令 C 施工许可

36、证 D 招标文件 E 财务凭证39、下列属材料采购合同主要条款的有（ AB ）A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量方法 C 担保 D 保险40、建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ABD ）是错误的。A 联动无负荷试车，由承包人组织试车B 单机无负荷试车，由工程师组织试车C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工51.法人应当具备（ABCD ）等条件。A.依法成立 B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称、组织机构和场所 D.能够独立承担民事责任 E.经上级行政主管机关批准52.在抵押

37、合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ABC ）等抵押合同。A.土地使用权 B.城市房地产 C.车辆 D.机器 E.土地所有权53.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（BC ）日。A.工程动工 B.全部工程验收合格 C.工程所有人实际占有全部工程 D.施工合同约定的竣工 E.保修期满54.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ABD）。A.价目表的寄送 B.招标公告 C.递送投标书 D.无价格的商业广告 E.发出中标通知书55.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ ACD）。A.缔约一方受有损失 B.缔约一方有违约行为 C.缔约当事人有过错 D.合同

38、尚未成立E.合同已经成立56.在施工合同中，（ ABE）的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订 B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高 D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准57.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC）请求撤销合同。A.建设行政主管部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.工程师 E.设计单位58.合同履行中，承担违约责任的方式包括（ABC ）等。A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.返还财产 E.追缴财产，收归国有59.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由

39、（DE）鉴定部门鉴定。A.申请人指定的 B.政府建设主管部门指定的 C.工程师指定的 D.当事人约定的 E.仲裁庭指定的60.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（ AD）。A.有编制招标文件的能力 B.已发布招标公告 C.具有开标场地 D.有组织评标的能力 E.已委托公证机关公证61.在开标时，如果发现投标文件出现（ABC ）等情况，应按无效投标文件处理。A.未按招标文件的要求予以密封 B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书 D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限62.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（

40、ACD ）。A.与投标人就投标价格进行谈判 B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件 D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人63.建设工程监理招标的特点包括（BCD ）。A.招标文件强调对人员数量的要求 B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位 D.邀请投标人较少 E.强调对监理单位提供设备的要求64.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ADE ）。A.工程设计的建议权 B.工程规模的认定权 C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权 E.施工协调的主持权65

41、.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ACE）。A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出66.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（CDE）。A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料 D.保证设计质量 E.设计交底67.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任

42、包括（BCE ）。A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费68.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ADE ）。A.投标书及其附件 B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件 D.工程报价单 E.履行合同过程中的变更协议69.按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地

43、 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力70.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ACE）。A.办理临时用地、停水、停电申请手续 B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料 D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道71.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ABC ）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签

44、字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延72.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（CE ）。A.留置该工程 B.拍卖该工程 C.与发包人协议将该工程折价 D.请仲裁机构将该工程依法拍卖 E.申请法院将该工程依法拍卖73.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（ACE ）。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向

45、工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行74.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（ ABCE）。A. 一次检验即达到性能保证值指标 B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行B. 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 C.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75.依据FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括（BDE ）。 A.修改进度计划 B.

46、控制使用暂列金额 C.批准工程分包并审查分包商资质 D.发布变更指令 E.审查承包商索赔要求76.依据FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（BCD ）。A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支 D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任77.按照FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括（ACD ）。A.业主提供的设计不当造成的损失 B.承包商施工原因造成的爆炸 C.工程所在国发生战争 D.放射性污染导致停工 E.施工遇到不利气候条件导致的停工78.依据FIDI

47、C土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（ABE ）。A.承包商应对分包合同进行协调管理 B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（ ABCE）。A.经工程师认可的施工进度计划 B.汇率变化表 C.施工会议记录 D.招标文件 E.合同履行中的来往信函80.依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时

48、给予补偿工期、费用和利润的情况有（ ACE）。A.对竣工检验的干扰 B.不可抗力造成的损失 C.延误移交施工现场 D.业主提前占用工程 E.非承包商原因检验导致施工延误1、合同法律关系的客体包括： BCDE 。A、禁止流通物 B、完成一定的工作C、建筑物D、智力成果E、货币。2、无权的代理行为包括： BDE 。A、代理人接受委托与自己签订经济合同B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。

49、3、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括： ACD 。A、受损害的施工建筑物B、承包人的施工运输机械C、在投保范围内的临时工程D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏E、承包人施工人员受到人身体伤害。4、当事人能行使留置权的合同有： CE 。A、买卖合同B、技术合同C、运输合同D、委托合同E、仓储合同5、无效合同的财产后果，可以采用处理方式有： BCE 。A、追究违约金B、返还财产C、赔偿损失D、追究处罚金E、追缴财产6、代理具有如下特征： BD 。A、以代理人的名义从事活动B、以被代理人的名义从事活动C、任何事情及行为都可以代理D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示

50、E、代理行为产生的后果由代理人享有7、用于履行合同的担保方式有： ABE 。A、定金B、资产抵押C、投标保证金D、违约金E、留置8、合同履行地点是指： CD 。A、注册登记的地点B、签订合同的地点C、交付标的地点D、支付价款的地点E、标的生产地9、构成合同法律关系的要素包括： ACD 。A、主体B、代理C、客体D、内容E、担保10、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象： BDE 。A、工程量B、劳务行为C、工资表D、建设资金E、建筑物11、合同法的基本原则是： BCD 。A、等价有偿原则B、平等原则C、自愿原则D、公平原则E、严格责任原则12、订立合同可采用的形式有： DE 。A、承诺B、

51、要约C、要约邀请D、书面E、口头13、合同的权利义务终止时，不影响合同中 CE 的效力。A、保险条款B、仲裁条款C、结算条款D、担保条款E、清理条款14、对无效合同有确认权的机构是： AE 。A、仲裁机构B、业务主管部门C、经济合同当事人D、行政主客部门E、人民法院15、合同法规定，合同包括的条款主要有： ACD 。A、标的B、鉴证条款C、价款D、质量E、违约责任16、要约与要约邀请的主要区别在于： BCE 。A、是否采用书面形式B、在法律上是否须承担责任C、内容是否具体确定D、是否须送达对方E、是否明示希望与他人订立合同17、合同被撤消后的法律后果有： CDE 。A、双倍返还定金B、支付违约金C、赔偿损失D、返还财产E、追缴财产18、仲裁协议包括如下内容： ACE 。A、请求仲裁的意思表示B、不向法院起诉的承诺C、仲裁事项D、双方争议的解决方式E、所选定的进仲裁委员会19、合同有效的条件是： CDE 。A、双方（多方）是法人B、双方（多方）有担保C、当事人有合格的资格D、内容要合法E、订立的程序要合法20、下列哪些合同符合解除的条件： AC 。A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的B、当事人一