钢箱梁加工安装施工合同QJQGS

1、工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640K11+293.85段（含大龙潭互通）钢箱梁加工安装施工合同合同编号：QJ-XQGS- 015甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分 部乙方：日期： 年 月曰目录第一条:工程概况第二条:承包方式第三条:履约保证第四条:机械设备和材料供应第五条:双方的权利及义务第六条:工程质量管理第七条:工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算第九条:安全文明施工第十条:工程验收、交工第一条：争议与仲裁第十二条:违约与索赔第十三条：工程保险第十四条：中途退场的结

2、算方式第十五条：其它工程施工专业分包合同甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华 人民共和国建筑法及相关法律、法规、规章等规定，甲方根据承建 宣曲高 速G60连接线K8+640- K11+293.85段（含大龙潭互通）以下简称：大龙 潭互通施工的需要,将大龙潭互通E匝道桥钢箱梁 加工安装委托乙方施工。 为了明确双方权利、义务和责任，经过甲乙双方充分协商，达成一致意见，签 订本合同，并自愿共同遵守执行：第一条:工程概况1、工程概况1）、工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640- K11+29

3、3.85段（含大龙 潭互通）2）、工程地点：云南省曲靖市沾益县3）、工程范围：E匝道桥钢箱梁的加工制作、运输、安装施工、以及相 应的安全防护、高速公路交通组织等等。专业分包单价详见后附的投标报价表。2、工期：本合同总工期为_5个月。1）、开工日期：2016年01月01日2）、完工日期：2016年05月卫J日3、质量等级:达到合格工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目 标及分项工程质量合格率为 100%，分部工程及单位工程优良率达到 _95% 以上的要求。其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求第二条：承包方式1、采用固定单价承包，单价按 投标报价表 中约定的综合单价执行， 不管何种原因，

4、单价均不做调整。2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及 中标总价确定甲方是否提供主材。3、甲方提供的主要设施材料：无。4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后 续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成 钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最 终的合格产品。6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）。从 一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、 电线、电缆、 开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费

5、用由 乙方承担。施工耗用电费由乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数 量=电表计读度数线路电损分摊度数。7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机 和机油）由使用的乙方承担。8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由 乙方提供，费用由乙方承担。9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。10、乙方的综合单价已包含了 3.48 %的营业税 （该税由业主代扣代缴） 除此之外，在甲方支付工程款时， 乙方必须提供与结算等额的相应成本发票， 否则甲方拒绝支付， 或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需税金 （结算款的 7%）后再进行支付。11

6、、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水 PV（管安装作为上部结 构施工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已 包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供， 材料费用由乙方承担。第三条：履约保证1、履约保证金以第 一种方式执行。1）、方式一：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方 应向甲方交纳履约保证金：小写400000元人民币，大写 肆拾万 元人民币。2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第 一次结算时，甲方将在乙方的工程款中扣除（小写：_元人民币，大写

7、： 元人民币）做为履约保证金。2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他 人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部 履约保证金：400000元人民币，由此造成的一切损失由乙方承担。3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务， 安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及 质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。第四条：机械设备和材料供应1、按甲方的材料管理办法及机械设备管理办法执行。2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确 定甲方是否提供主材。3、 主材损耗约定

8、：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议 办理。6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直 接从乙方的月度工程结算款中扣回。7、由甲方调拨或供应的材料必须由乙方代表或乙方指定代理人签字。&乙方用于本工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案（如果有）第五条：双方的权利及义务1、甲方的权利及义务1）、甲方委派

9、曾宪波先生为甲方工地代表,全权负责本合同工程的 安全、质量、进度管理、文明施工等，乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和 工作。2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术 资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底日期，由甲方派员向乙方进行 安全技术交底。3） 、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会，有权评议乙 方的生产计划和施工技术方案。并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划 和施工方案进行调整。4）、如乙方在施工中出现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或 收回乙方承包工程，发生的费用由乙方负责。 、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标； 、甲方认为乙方投入不

10、足，无力承担此项工程； 、乙方拒不服从甲方的领导； 、由于乙方责任，对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。5）、甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全面检查，如连 续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保 证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。 如甲方连续三次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重 程度确定处罚金额（最底限额不少于 5000元）。6）、试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成 现场的取样及送样试验工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单 独给予乙方计量支付。7）、测量工作的约定：

11、乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工 现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予 乙方计量支付。8）、甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工 承包内容。9）、施工场地及相关费用的约定：乙方人员的食宿、驻地建设、进出 场费用等均由乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予 乙方任何补贴费用。10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承 担相应的违约责任。2、乙方的权利及义务1） 、乙方委派

12、先生为乙方驻工地代表，全权负责处理本合同工 程的安全、质量、进度管理、文明施工等。乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表，若确实需要调换驻工地代表，须在7天之前通知甲方并取得 甲方的同意方可调换。2） 、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方，一旦发现，甲 方立即收回乙方承包的工程，所造成的一切后果由乙方负责。3）、乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排, 及时组织人员及设备开展工作，不得无故拖延。4）、乙方不得以修改设计、图纸延误为由 , 解除和变更合同所制定的责 任和义务。5）、乙方应遵守地方政府的有关规定 , 文明施工 , 安全生产、环保法规 等。6）、乙方

13、有责任采取措施保护业主已查明工程范围内的地下、地上设 施以及不准拆除的构造物等 , 若因乙方过失造成的一切事故、产生后果由乙 方自负。7）、乙方有责任遵守甲方和业主签订的合同有关本工程质量相关的条8）、乙方负责完成施工所需的全部准备工作 , 包括用电接线、用水及临 时设施等由乙方自行解决 , 相关费用已包含在劳务分包单价中 , 不得再另行 计量支付。9）、乙方参与本工程建设的主要施工人员必须到甲方人事部门进行备10）、乙方在施工期间内使用地方道路的应服从地方政府及路政部门的 管理 , 并主动配合甲方进行有效协调， 合理承担在协调过程中自身发生的费 用。11）、乙方必须执行甲方、业主、总包部、监

14、理单位发出的一切书面通 知、意见、指示、决定等，且不增加费用。第六条: 工程质量管理1、本工程实行甲方、总包部、监理和业主四方相结合质量控制、监督 体系。乙方在施工过程中必须按照甲方、总包部、监理及业主提出的有关要 求 , 完成其施工任务。2、乙方应无条件接受业主、总包部、监理及甲方在本工程的监督规程 和办法, 应服从业主、总包部、监理及甲方质检人员的傍站监督工作。3、工程质量等级必须达到合同规定的等级 , 达不到合同规定的部分 , 乙 方应按甲方代表要求的时间返工 , 直到符合条件为止。 返工后仍达不到要求 按违约处理。4、工程质量合同缺陷期为 2 年，工程实际缺陷期以业主给甲方签认的 “缺

15、陷期满质量合格证书”日期为准。第七条 : 工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、 廉政建设保留金、激励考核专项基金1、质量保留金：月工程结算款总价 10%2、安全文明施工保留金：月工程结算款总价 4%3、农民工工资保留金：月工程结算款总价 3%4、廉政建设保留金：月工程结算款总价 2%5、激励考核专项基金：月工程结算款总价 1%6、激励考核专项基金：按照每期乙方结算金额的 1%进行扣除，作为安 全生产、文明施工形象、质量及进度综合激励考核专项基金，该项基金不退 还乙方，同时甲方也拿出乙方结算款的 1%作为激励基金， 该基金用于甲方对 本工程各劳务队的综合考评， 根据每次考评结果

16、对劳务作业队进行不同程度 的奖励，考评结果以甲方领导班子的最终评定为准，如果各乙方均达不到奖 励的考评标准，则激励基金将用于改善安全文明施工环境、提高工程质量、 加快施工进度的经费，具体考评办法由甲方领导班子研究制定。工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设 保留金 等保留金返还：按本合同 第八条第 3 款第 2 项 之规定执行。第八条: 工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算1、工程计量原则1）、乙方已完成的分部分项工程经过甲方、总包部、监理、业主及质 量监督机构现场验收及检测合格， 存在的质量缺陷已修复完成， 并复检合格。2）、甲方项目经理部已按内部程序对乙方完成

17、的分项分部工程进行了现场收方确认，乙方不存在异议，并签字完善。3）、乙方计量工程量必须有甲方项目经理的签认方可生效，否则甲方 将不予认可，不予计量结算。4）、如果乙方实际完成的工程量大于设计工程量，则甲方按设计工程 量给予乙方结算；如果乙方实际完成的工程量小于设计工程量，则甲方按现 场实际工程量给予乙方结算。5）、乙方最终计量工程量不得超过中交路桥技术宣曲高速公路项目经 理部给甲方结算的工程量。6）、工程索赔：对于乙方提出的索赔，甲方不予支付乙方任何费用。2、工程价款结算1）、工程款支付必须在甲方已向业主计量的前提下进行，同时乙方的 中间计量计算资料已完善 （按甲方管理要求规定执行） ，否则不

18、予计量支付。2）、如甲方当月没有向业主进行计量支付 , 则将不向乙方支付当月进度 款 , 延至下月累计报送时才一并支付。3）、原合同工程量清单中有的项目因设计图有误，实际完成工程量与 设计工程量不符，但乙方的最终结算量不得超出设计量，超过部分甲方不予 计量，费用由乙方自行承担，如果乙方实际完成量小于设计工程量，甲方按 乙方实际完成的工程量给予乙方结算。4）、价格调整：本合同工程全部不调价。5）、工程款按月计量完成的工程量乘专业分包单价进行计价，扣留结 算总价 10%的工程质量保留金；扣留结算总价 3%的农民工工资保证金；扣留 结算总价 4%的安全文明施工保留金；扣除结算总价 2%的廉政建设保留

19、金； 扣留结算总价 1%的激励考核专项基金。6）、根据乙方针对本工程安全、质量、进度、文明施工等承诺进行结7）、工程结算价款扣除甲方调拨累计发生的材料费、机械租赁费、违章罚款等其它费用8）、乙方的投标报价表中的各分项单价已包含了营业税、教育附 加费及城市维护建设税，共计 3.48%，由甲方代扣代缴。9）、乙方的工程期中结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成 后上报甲方公司总部审核， 审核完成并确定无误后方可作为乙方期中结算支 付的依据。3、工程价款支付1）、工程价款按月支付的条件是业主已支付给甲方全月工程价款。2）、工程进度款按每月实际完成工程量的 80%支付, 工程款累计支付至 总价的

20、80%时停止支付 , 待乙方承包的工程内容完工 , 并办理好竣工结算手 续，同时签订了退场协议后 , 并经甲方公司审核部门审核完成后再进行支付 合同总价的 9%（指农民工工资保留金 3%、安全文明施工保留金 4%和廉政建 设保留金 2%），待国家和政府审计部门审计完成后支付工程质量保证金 5%， 剩余 5%的工程质量保证金在“缺陷责任期”期满后一次性支付完成。3）、“缺陷责任期”期满后 ,如业主没有向甲方索赔，经双方确认 , 余 款（指 5%的质量保证金） 一次付清； 如业主因工程质量等其它理由向甲方索 赔，甲方有权按业主索赔额的 200%向乙方索赔， 索赔工程款直按从乙方质保 金中扣回，如果

21、乙方剩余的保留金不够支付索赔金额时，甲方有权采取法律 手段向乙方追回损失。4）、甲方支付工程价款的方式：现金支票、转账、承兑汇票或现金等。 乙方应将工程款用于本工程项目 , 不得将工程价款挪作他用。5）、甲方在支付乙方工程款前，乙方必须将农民工的工资支付表及身 份证复印件上报甲方，经甲方项目经理审批签字，甲方代乙方支付农民工工 资。支付农民工工资后的剩余工程款直接划拨乙方帐户。4、竣工结算1）、乙方承包的所有工程完工，并经过甲方、业主、总包部及监理验收合格后 3 个月内，乙方可向甲方申请竣工结算。2）、乙方的工程竣工结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成 后上报甲方公司总部审核， 审核完成

22、并确定无误后方可作为乙方竣工结算支 付的依据。3）、竣工结算完成后经甲方公司审核部门审核通过，最终结算金额以 甲方审核部门审定金额为准，乙方不得有任何异议。4）、乙方的最终结算金额确定后，并签订了竣工结算退场协议书，以乙方履行了合同约定的所有义务为前提， 甲方根据业主支付工程款的到位 情况考虑给予乙方支付工程款。第九条: 安全文明施工1、乙方应严格按照施工技术规范、操作规程和安全保护措施进行施工 生产, 若发生安全事故必须 1小时内将事故报告甲方。2、乙方在施工过程中 , 必须保证安全生产 ,严格遵守安全操作规程 , 制 订和落实安全防范措施。施工过程中 , 因乙方措施不力或因乙方责任造成的

23、人员伤亡、机械事故、返工损失等 , 一切责任和经济损失均由乙方承担。3、在乙方负责施工区域内发生的安全事故、交通事故等, 一切责任和经济损失均由乙方负责并协调解决。4、乙方特殊岗位人员必须持证上岗，并到甲方备案。乙方在施工作业 交叉区必须设置明显的警示、警告标志，并做好现场的宣传报道工作（如标 语、彩旗等），人工费由乙方自理，标志、标牌、彩旗及安全设施等由甲方 提供，费用由甲方承担。5、乙方必须接受当地安全管理部门和甲方安全部门的检查和监督。6、乙方必须遵守国家和当地有关环境保护部门的环保规定。当遇有发 生侵害农田、危害生态、环境污染和破坏而导致的损失赔偿 , 由乙方自行负 责并解决。7、乙方

24、在施工期间除执行本地区的环保、水利等部门的有关规定外, 乙 方应做到文明施工 ,注意维护当地环境 , 并加强与当地乡村及邻近单位的联 系, 爱护当地人民财产 （ 包括红线范围外的道路 ,排灌系统 , 农作物等 ）。如因 施工不当造成当地人民的损失 , 由乙方承担责任 , 并负责赔偿。8、乙方现场文明施工要做到：1）、施工机具、材料堆放整齐合理。材场堆放场地必须进行硬化处理， 人工费用由乙方承担，材料费用由甲方承担。2）、施工废料要及时清运，保持施工现场整洁有序。3）、定期组织和参加安全教育学习、廉政学习。4）、保护好现场的所有标志标牌及安全设施，人为损坏的照价赔偿。9、如果乙方在施工期间安全生

25、产、文明施工或环境保护等其中一项或多项不满足政府部门、业主及甲方要求时，或乙方在施工期间发生安全事故时，甲方有权调用乙方的安全文明施工保证金，进行整改项目费用支付和事 故处理等。第十条: 工程验收、交工1、工程验收1）、工程施工过程中 , 隐蔽工程乙方应按甲方及业主、监理要求进行施 工，并自检合格 , 经过甲方验收签认 , 并报业主、监理工程师认可后 ,才能继 续下一道工序施工。2）、未经甲方工程师和监理签字的隐蔽工程 , 乙方不得自行覆盖 , 如乙 方自行覆盖的 , 甲方或监理工程师要求重新剥露检查时 , 发生的费用和延误 的工期由乙方自负。3）、对已经办理中期交工的隐蔽工程 , 如甲方或监

26、理工程师要求重新 剥露检查 , 如查明其质量及施工符合规定的 , 所发生的费用 , 由甲方与业主商 定其数额后 , 由业主负责解决 , 延误的工期按业主规定顺延。 如查明其质量或 施工不符合规定 , 则费用及工期均由乙方负责。2、工程交工1）、工程完工符合交工验收条件时 , 乙方应及时申请并提交交工申请 , 由甲方验收合格后 ,向业主提交交工报告 , 业主、监理签认 交工证书 的日 期为合同履约完工日期，缺陷责任期按缺陷责任条款约定执行。2）、乙方交工清场应在业主签认 交工证书 之前完成 ,包括拆除施工临 建, 撤退施工机械设备、清理平整临时用地等 , 并承担相应费用。3）、工程缺陷责任期为二

27、年 , 在缺陷责任期内由于乙方施工质量问题 等导致的返修按业主规定处理。若业主向甲方索赔，甲方有权按第八条第 3 款第 3 项之规定对乙方进行处罚。第十一条 : 争议与仲裁1、双方在执行合同中发生纠纷时 , 应本着平等互利、协商一致 , 通过友 好协商解决 , 如通过友好协商不能解决时 , 可提交经济合同仲裁委员会仲裁。 仲裁应申请至重庆市仲裁机构，或向重庆市人民法院诉讼。2、在双方协商期间或提交仲裁期间 , 工程施工进行时 ,除纠纷问题涉及 工程质量外 , 乙方应按合同继续进行施工 , 不得采取不利于工程进度的做法 , 并尽量采取补救措施以减少工程损失。第十二条 : 违约与索赔1、本合同一经

28、签订 , 甲、乙双方均应认真严格履行合同的有关规定。如 一方发现对方有违约行为 , 首先应以友好协商的原则告知对方 , 要求改正； 一 方坚持继续违约 , 则守约方有权进一步按有关惯例进行索赔或要求仲裁制止 直至违约的解决。2、甲方若没有按合同履行自己的义务等使合同无法履行的行为, 应承担违约责任及经济责任。3、乙方如果出现不履行合同规定义务的违约情况时 , 甲方将没收乙方的 全部履约保证金及中期计量扣留的所有保留金 , 作为甲方经济损失的补偿。4、如果在施工过程中发现乙方向甲方工作人员行贿、弄虚作假等行为，导致甲方蒙受严重损失的，甲方将没收乙方的履约保证金和廉政建设保留 金，同时向乙方追偿给甲方造成的所有损失，并驱逐出场，最终结算按乙方 完成工程量的 80%结算。5、如果乙方进场后，以合同单价为由或拒绝执行甲方项目经理部安排 的施工任务，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。