建筑法规培训复习资料

1、2012年建筑工程法律知识复习题单项选择题1.建设施工合同中客体是（ ）。P6A.建设单位 B.施工单位 C.工程项目D.建筑业主2.建设工程分包合同中主体是（）。A.业主和施工总承包单位 B.施工总承包单位和施工分包单位 C. 业主和施工分包单位 D. 业主和监理单位3.民事法律关系的（）是指民事法律关系的参加者或者当事人。P6A主体 B客体 C内容 D对象4.建设工程行政法律责任在性质上和程度上具有（ ）。P7A.偏重于补救性 B.偏重于惩罚性 C.两重性D.偏重于教育性5.民事法律关系主要是一种( )。P6A.人际关系 B.业务关系 C.财产关系D.行政主体间关系6.行政违法行为超过（

2、）的就不予追究。P10A.一年 B.两年 C.三年D.四年7.对行政复议机关做出的复议决议不服的，还可以在收到复议决定书之日起（ ）内，向人民法院提起行政诉讼。P13A.15天 B.30天 C.60天D.90天8.仲裁委员的仲裁裁决做出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向（ ）申请执行。P16A.当地人民政府B.仲裁委员会 C.人民检察院D.人民法院9.( )不是建设工程管理的核心内容。P2A.文明施工 B.安全生产 C.工程质量 D.建设市场 10.( )不属于行政处罚。P9A. 罚款 B. 没收违法所得 C. 罚金 D. 降低企业资质等级 11. 仲裁庭的

3、首席仲裁员由( )选定。P15A仲裁申请人 B未申请仲裁的纠纷当事人C当事人共同 D人民法院12.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日做出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）P14A6月4日B6月9日C7月19日D7月24日13.建设单位在领取施工许可证前，应按照国家有关规定办理（ ）。P35A工程开工报告 B质量保修手续 C工程质量监督手续 D安全措施报告14.国家对出让的土地使用权的最高年限有具体规定，工业用地为（）年。P28A.40 B.50 C.60D.7015.根据建筑法的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日

4、起（ ）内开工。P36A.1个月B.3个月 C.6个月D.1年16.根据建筑法的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过（ ）。P36A.1个月B.2个月 C.3个月 D.6个月17.工程投资额在（）万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。P33A.30B.40C.50D.6018.根据建筑工程许可管理办法，下列选项中不属于建设单位领取施工许可证条件的选项有（ ）。P33-35A.已经办理了建筑工程用地批准手续、已经取得建设工程规划许可证B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料C.建设资金正在筹措D.施工企业有安全许可证19.以下不属于法律的是（ ）。P18A.中华

5、人民共和国行政许可法 B.建设工程质量管理工作条例C.中华人民共和国劳动法 D.中华人民共和国保险法20.施工图设计文件的审核是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由（ ）进行。P29A.建设行政主管部门 B.监理单位C.质量监督站 D.施工图审查机构21.以下不属于我国国有土地有偿使用的方式的是（ ）。P28A.使用权出让 B.经济适用房土地 C.使用权租赁 D.使用权作价入股22.办公区.生活区应当处于在建建筑的（ ）之外。P104A.30米 B.50米 C.坠落半径D.60米23.新建、扩建、改建的建设工程，建设单位

6、必须在（ ）向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。P33A.发包前 B.立项批准前 C.初步设计批准前 D.开工前24. 工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定项目总投资额在( )万元人民币以上的，必须进行招标。P46 A，2000 B3000C1000 D400025.依法必须进行招标的项目的( )，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。P49A.资格预审公告 B投标邀请书C招标公告 D评标标准26.我国招标投标法规定，开标地点应为( )。P52A.招标人办公地点 B招标文件中预先确定的地点C.政府指定的地点 D招标代理机构办公地点27.中标人不按照招

7、标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，其提交的投标担保( )。P53A退还一部分 B.全部退还C不退还 D不退还并且追加罚金28.根据我国招标投标法的有关规定，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担( )。P53A民事责任 B法律责任C刑事责任 D行政责任29.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。（不能低于成本价）A1020万元 B1010万元

8、C1000万元 D990万元30.招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是（ ）。A.根据估算指标算出的成本B.根据概算定额算出的成本C.根据预算定额算出的成本 D.根据投标人各自的企业内部定额算出的成本31.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（ ）P52A投标人主要负责人的近亲属B项目主管部门的人员C项目行政监督部门的人员D招标人代表32评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。A评标程序 B评标时间C评标标准 D评标方法33工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定重要设

9、备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。P46A200 B100C150 D5034投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，同有关行政监督部门处中标项目金额( )的罚款。P56A3以上5以下 B10以上15以下C5以上10以下 D15以上20以下35在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。A.施工 B.设备采购 C、设计 D.材料采购36.下列关于招标代理的叙述中，错误的是（ ）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C.任何单位和个人不得

10、以任何方式为招标人指定招标代理机构D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构37.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人订立书面合同。P53A.7B.15 C.30 D.6038.联合体中标的，联合体各方应当（ ）。P52A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任39.建设工程质量管理条例强调了工程质量必须实行( )监督管理P63A.政府 B.企业 C.社会 D.

11、行业40.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行（ ）66A.指定购买B.合约购买 C.招标D.关联交易41.根据建设工程质量管理条例，下列选项中( )不符合施工单位质量责任和义务的规定。P74-75A.施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.施工单位不得转包工程C.施工单位不得分包工程 D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任42.（）有责任向承包工程的施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位43.某工程竣工验收合格后第11年内

12、，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用44.下列建设单位向施工单位做出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（ ）A明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B明示施工单位在施工中应优化工期C暗示施工单位不采用建设工程施工合同（示范文本）签定合同D暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥45.工程确保安全,能够正常使用的年限,体现的是建设工程质量的( )

13、特征。P61A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.经济性46. 原始资料必须能真实反映建设工程原貌,数据精度能够满足勘察、设计、施工、监理作业的需要,体现了原始资料的( )。P67A.真实性 B.适用性 C.准确性 D.齐全性47.建设工程质量目标可以通过合同加以约定。对于合同约定的质量目标，必须保证其不得低于( )质量标准。A.业主要求 B.设计要求C.监理要求 D.国家强制性要求48.根据建设工程质量管理条例规定,隐蔽工程在隐蔽前,施工企业应当通知( )。P76A.建设单位或建设工程质量监督机构 B.监理单位和建设单位C.设计单位和建设工程质量监督机构 D.建设单位和建设工程质量监督机构

14、49.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（ ）。A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体50.某大厦系甲市政府投资建设的大型项目，根据施工计划，在2007年10月1日组织竣工验收合格后，对该项目档案移交应在（ ）。P72A.2008年4月1日前B.2008年4月1日后C.2008年1月31日前D.2008年1月31日后51.下列做法中（ ）符合施工企业的质量责任和义务。P65A.某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.某建筑施工企业以另一个建筑施工企业的名义承揽工程C.某建筑施工企业持有依法取得的资质证书

15、，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.某建筑施工企业允许个体户王某以本企业的名义承揽工程 52.有关总分包的责任承担叙述不正确的是（ ）。P76A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任53.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求（ ）整改。A.设计单位B.施工单位 C.建设单位D.勘查单位54.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行

16、现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告；对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。A.项目负责人B.安全生产管理机构报告C.县级以上人民政府D.项目负责人和安全生产管理机构报告 55.根据建设工程安全生产管理条例，（ ）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。P95A.建设行政主管部门B.施工单位 C.市级以上人民政府D.建设单位56.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府 B.安全生产管理部门 C.市级以上人民政府 D.建设行政主管部门或者其他有关部门57.下列做法中（ ）不

17、是监理单位在安全上的责任。A.审查施工单位的施工组织设计中的安全措施是否符合工程建设强制性标准义务；B.见证取样，并送至有资质的检测单位进行检测；C.监理单位不得转包监理业务；D.发现安全隐患的，应当要求施工单位整改；58.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，（ ）可以不参加共同进行验收。P94A.施工总承包单位B. 建设单位 C.出租单位D.安装单位 59.根据建筑安全管理条例，施工单位的安全生产费用不应该用于（ ）。 P98A购买安全帽 B更新防护网C购买先进施工机

18、械 D工人安全培训60.在建设工程安全生产管理基本制度中，（ ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。P90A.安全生产责任制度 B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度 D.安全责任追究制度61.根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理C.总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任D.分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任62.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实

19、施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。P106A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府 C.建设单位 D.有关主管部门63根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）P105A提供相邻构筑物的有关资料B编制安全技术措施及专项施工方案C办理施工许可证时报送安全施工措施D提供安全施工措施费用64.根据建设工程安全生产管理条例，下列选项中（ ）不是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。P105A.向施工单位提供有关资料B.及时报告安全生产事故隐患C.保证安全生产投入D.将拆除工程发包给具有相应资质的施工

20、单位65.在建设工程安全生产管理条例对建设工程监理企业安全生产管理主要责任和义务的规定中，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是符合工程建设强制性标准属于（ ）。P106A.安全技术措施及专项施工方案审查义务 B.安全生产事故隐患报告义务C.安全生产事故上报义务 D.承担监理责任66.代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。（ ）承担民事责任。 P114A.代理人对自己的行为B.被代理人对代理人的代理行为C.代理人对第三人的行为D.被代理人对第三人的行为67.下列表述中，错误的是( )。A.要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D

21、.承诺可以撤销(一诺千金)68.下列关于承诺的表述中，错误的是( )。A.承诺是受要约人完全同意要约的意思表示 B.承诺是一种法律行为C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销69.签订合同时，对标的物的质量所应当遵循的标准不包括( )。P121A.国家质量标准 B.行业质量标 C.国际质量标准 D.企业新产品鉴定的标准70.违约责任，除另有规定外，总体上实行( )原则。P124A.过错责任原则 B.全面履行原则 C.公平合理原则D.严格责任原则71. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ ）处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予

22、顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延72.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（ ）提出要求承担违约责任。A.发包方B.总包方 C.甲分包商D.监理单位73.某材料采购方口头将材料采购的任务委托给材料供应方，但是双方没有签订书面合同。供应方将委托采购的材料交给采购方并进行了交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷，此时应当认定（ ）。A.双方没有合同关系 B.合同没有成立 C.采购方不承担责任D

23、.合同已经成立74.无权代理人代订的合同，未经被代理人追认，相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（ ）承担。P115A.被代理人B.行为人 C.代理人D.相对人75.以下能够成为保证人的是（ ）A.分公司B.子公司 C.学校D.幼儿园76.下列关于保证分类的说法不正确的是（ ）。A.保证一般分为一般保证和连带保证B.一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证C.连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务，债务人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D.保证方式没有约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。77.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合

24、同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（ ）P118A.10%B.20% C.25%D.30%78.在工程项目的建设过程中，（ ）最为常见的一种担保方式。P118A.保证B.抵押 C.留置D.定金79.对建设单位供应的材料和设备，在使用前，（）要对其进行检验和试验，如果不合格，不得在工程上使用，并通知建设单位予以退换。A.监理单位B.建设行政主管部门 C.质检站D.承包单位80.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由（ ）承担。A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人D.监理81.2

25、003年10月27日，李某携带“济南某酒业有限公司（以下称酒业公司）苏北办事处”的印章到原告曹某处提取该公司系列酒计人民币48935元，同日，李某又以该办事处名义从原告处提取人民币3180元的货物；2003年10月28日，李某以同样的方式到原告处提取计人民币20600元的货物。三次提货均约定于2003年11月3日结清货款，且提货时李某均写下借条，并加盖“酒业公司苏北办事处”的印章。货款到期后，李某至今未给付货款。这一行为的法律后果由（ ）承担。A.被代理人B.行为人 C.代理人D.相对人82.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种( )代理。A委托 B法定 C指定 D.再83.以下（ ）造成的

26、工期延误，工期不能相应顺延。A.发包人未及时提供图纸资料 B.设计变更C. 不可抗力 D.承包人的大型设备损坏84.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向( )提出支付合同款的要求。A监理单位 B施工单位 C项目经理 D建设单位85.订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中( )是每个合同都必须经过的程序。P121A担保和承诺 B要约和担保 C要约和承诺 D.承诺和公证86.一个买卖合同执行的是政府指导价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货

27、后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。A100 B110 C120 D.13087.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种( )。A合法行为 B违法行为 C自然事件 D.社会事件88.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照( )的解释履行合同。A格式条款提供者 B不利于格式条款提供者C有利于格式条款提供者 D格式条款起草者89.绿盛学校委托其教务人员李某购买一批电教器材。李某到百货公司购买时，正好该公司举行有奖销售，规定购买商品若干元可得到奖券1张。李某代购电教

28、器材得到奖券（ ）。A. 绿盛学校所有B. 绿盛学校所有，但应给李某以适当补偿C. 归李某所有D. 绿盛学校与李某共有90.某材料采购合同约定如一方违约，则支付合同价款8%作为违约金，同时，该合同中同时还约定了承包商缴纳500元作为定金。结果材料供应商违约地，如合同总价1万元。承包商应获得（ ）赔偿。 A500元 B800元C1000元 D1300元91.某商店橱窗内展示的商品上标明“正在出售”，并标示了价格，则“正在出售”的标示视为（ ） A.要约B.承诺 C.既是要约又是承诺 D.要约邀请92.某公司法人代表口头委托小张代签一份工程合同，则下面说法正确的是（ ） A.这种委托属于指定代理

29、B.小张签的合同属于无效合同 C.小张签的合同是有效的合同D.代签工程合同必须采用书面委托形式93.2002年1月1日某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一个水泥供资合同，则下面说法正确的是（ ） A.材料供应商撤销合同的诉讼时效是2年 B.该合同属于无效合同 C.该材料供应商可以在2003年1月1日之前将该合同撤销 D.如果想要撤销合同，该材料供应商只能到人民法院去行使撤销权94.某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是（ ）A.在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以

30、中止履行合同C.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同D.如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同95. 某承包商向设备出租单位预定了两台挖掘机，合同中已经指定了预定的是那两台，并约定2005年6月1日交货。但是，在2005年3月1日，该设备出租单位将自己所有的挖掘机全部租给了另外一家施工单位，租期为1年。则（ ）（特定物，不可替代）A.在2005年3月1日承包商就可以要求其承担违约责任B.在2005年6月1日承包商才能要求其承担违约责任C.在2005年3月1日承包就可以要求设备出租单位承担缔约过失责任D.在2

31、005年6月1日承包商才能要求设备出租单位承担缔约过失责任96依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A.建设单位负责试验，并承担试验费用B.建设单位负责试验，双方分担试验费用C.施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D.施工单位负责试验，双方分担试验费用97甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ）A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准 D.

32、其他企业标准98发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据99施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）A协议书 B.专用条款 C.标准条款 D.质量保修书100施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）A发包人追加合同价款，相应顺延工期发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承

33、担发生的费用，相应顺延工期D承包人承担发生的费用，工期不予顺延判断题1.建设工程法律责任的种类主要是民事责任、行政责任和刑事责任。（ ）P72.建设单位未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款2%以上的罚款。（ ）P103.对转包或违法分包的承包单位，情节严重的吊销资质证书。（）4.行政复议的核心是由人民法院审理行政行为的合法性。（ ）P135.建设工程行政法律责任偏重于惩罚性。（ ）P76.建设工程行政处罚是对违反建设工程法律规范且实施违法行为已构成犯罪的行为人剥夺或限制其权益的一种行政法律制裁。（ ）P97.民事责任、刑事责任、行政责任的区别主要有承担责任的根据不

34、同、责任的性质不同、承担责任的方式不同、法律强制性不同。（ ）P128.行政复议也称为行政诉愿。（）P139.行政诉讼实行“两审终审”，行政复议实行“一级复议制”。（）P1410.仲裁实行“两裁终裁”制。（ ）P1511.建设工程管理的核心内容是工程质量。（ ）P212.行政法律关系当事人之间发生争议，一般可先协商解决。（ ）P513.勘察设计企业是否越级或超过范围承接业务是施工图审查的内容之一。（ ）P3114.未经施工许可，擅自施工，将受到行政处罚。（ ）P1015.中华人民共和国建筑法属于行政法规。（ ）P1816.建设单位确定的施工企业具有安全生产许可证是申领施工许可的条件之一。（）1

35、7.行政法规与地方性法规是行政法最主要的表现形式。（ ）P1818.中华人民共和国合同法，担保法，保险法均属于建设工程管理行政法以外的其他民事法律。（ ）P2019.建设市场准入制度主要指建设市场主体必须具备法定条件方可从事建设工程各项活动。（ ）P2220.建设工程的一般程序是指由国家强制力保障实施的法律的建设程序。（ ）P2621.国有土地以行政划拨方式取得使用权，应经县级以上人民政府依法批准。（）P2822.施工许可证的有效期为六个月。（ ）P3623.投资30万元以上或建筑面积300M2以上建设工程应申领施工许可证。（ ）P3324.施工图设计文件未经审查合格，不得使用。（ ）P292

36、5.招标人有权确定招标项目的技术，标准和投标人资格条件。（ ）P4526.投标人应具备承担招标项目的能力与招标文件规定的资格条件。（ ）P5127.招标人可以根据评标委员会推荐的中标候选人中任选一个中标人。（ ）P5328.自然人可以成为建设工程项目的投标人。（ ）P5029.投标人可以在投标文件截止时间前对投标文件进行补充、修改。（ ）P5130.法律禁止建设单位以各种方式迫使承包单位以低于成本价竟标。（ ）31.投标文件中的大小写金额不一致时，以小写金额为准。（ ）P5332.公开原则是指招投标的程序应有透明度，所有招投标信息应公开。（ ）P4433.从合同法意义上讲，招标是一种要约，投标

37、是一种承诺。（）P4134.招标代理机构是由国家机关派出的为招投标活动服务的中介组织。（ ）P4735.联合体中标者，联合体各方应共同与招标人签订合同，并承担连带责任。（ ）P5236.未按招标文件要求密封的招标文件应按废标处理。（）P5537.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价的行为属于串标。（）P5638.招标投标活动是一种民事行为，它以订立招标采购合同为目的（）P4139.自中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应订立书面合同。 (）P5340.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。（ ）P5341.政府对建设工程质量监督的主要手段是建筑市场准入制度和竣工验收备案制度。（）P

38、6342.分包工程必须是总承包合同约定或建设单位认可可以分包的工程。（ ）43.总承包企业应当对其承包的所有工程负全面质量及经济责任。（）44.建设单位应当在办理施工许可证之前，办理建设工程质量监督手续。（）45.监理企业把不合格工程签为合格，应承担违约责任，并接受行政处罚。（）P7846政府对工程质量的监督要实行全面监督，全过程监督和执法监督。（）47.甲供材料可不进行检验和试验直接使用。（ ）48.建设工程质量监督机构的主要职责是监管工程实体质量，核定工程等级。（）P8249.我国建设工程质量管理体系主要有领导、制度和方法三个要素构成。（）P6350.政府对建设工程质量监督管理的依据是法律

39、法规和强制性标准。（）51.鼓励科学技术进步是建设工程质量管理的基本原则之一。（）P6452.建设单位是建设工程的投资人，不属于工程质量的责任主体（）P6453.缩小发包工程的范围，有利于建设单位对建设活动的直接管理。（）54.施工单位应当向监理企业提供其与建设单位签订的承包合同文本。（）55.建设单位压缩合理工期是一种违约行为。（）56.监理单位与政府建设行政主管部分对工程质量的监督性质不同，但监督依据相同。（）57.总承包企业对其承包的所有工程负有全部质量责任及经济责任。（）58.履行保修义务是属于物业管理范围，不是施工企业的质量责任。（）59.监理企业代表建设单位对施工质量实施监理，并对

40、施工质量承担监理责任。（）60.政府对建设工程质量监督的内容是地基基础，主体结构和环境质量。（）61.不按规定查清施工地段的地下管线情况而擅自施工，造成地下管线损坏的，施工单位应承担赔偿责任。（）62.施工企业法定安全职责人员是指项目负责人。（）63、建设单位应对施工现场周围环境采取保护措施。（）64.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险是建设单位的安全责任。（）65.建设单位在工程概算中单列安全作业环境及安全措施费用。（）66.工程建设重大事故调查应实事求是，尊重科学。（）67.工程项目中有分包单位的由分包单位办理意外伤害保险手续。（）68.为减少建设成本，国家明确淘汰的工艺，设备和

41、材料可以转让给不进行招标的小型工程使用。（）69.企业主要负责人应对建设项目的安全生产负总责。（）70.施工企业法定安全职责人员必须经有关政府主管部门考试合格后方可任职。（）71.施工企业应采取施工现场封闭或半封闭的管理方式。（）72.施工现场临时停水可不作为特殊作业，但应提前24小时通知用水单位和个人。（）73.安全生产的责任主体主要制施工企业。（）74.在资质等级许可的范围内承担工程，是施工企业的安全责任也是质量责任。（）75.审查施工组织设计中的安全技术措施是监理企业的安全责任。（）76.提供机械设备和配件的单位也是安全生产责任主体。（）77.建设工程安全生产管理条例属于行政法规，是根据

42、中华人民共和国建筑法与安全生产法制定的。（）78.建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托行使职权，不具有独立法人资格。（）79.我国政府采取综合管理和专业部门的相结合的模式对安全生产实施监督。（）80.一般情况下，特种作业资格证每两年复审一次。（）81.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。( )82.合同双方当事人名称或者法定代表人变更会对合同效力产生影响。( )83.收受定金的一方不履行约定债务的，应返还定金。( )84.建设工程合同的特征是主体的严格性，标的特殊性，履行期限长期性，计划程序的严格性。( )85.发包人收到竣工验收报告后14天内组织有关单位验收，并于验收后7天内给予认

43、可或提出修改意见。( )86.合同法律关系的主体可以是法人或其他组织,但不可以是自然人。( )87.由人民法院指定产生的代理权称为法定代理。( )88.连带保证方式,保证人不享有先诉抗辩权。( )89.合同法在合同形式上要求是以不要是为原则,而建设工程合同要求采用书面形式。( )90.受要约人对要约内容做出实质性变更的,应视为新要约。( )91.合同成立后,合同发生无效、变更、解除、终止等变化，其仲裁条款亦应相应变化。( )92.无效合同在被确认前,具有法律约束力。()93.损害社会公共利益的合同，当事人一方有权要求人民法院或仲裁机构撤销。()94.发包人未能完成发包人的工作而导致延误工期的，

44、应顺延延误的工期。( )95.工程师包括本工程总监理工程师或承、发包人指定的履行合同的负责人。()96.承包人对不合理的延期开工的通知可以提出异议，并具有否决权。()97.承包人应按照专项条款确定的竣工日期竣工，否则应承担违约责任。()98.工程质量的检验应以协议书约定的质量标准予以评定。()99.中间验收部位由承包人自检，并在隐蔽或中间验收前24小时，以书面形式通知工程师验收。()100.按完成承包的内容不同分为建设工程总承包合同、分包合同。（） 案 例 题案例1：某市一大型高层住宅项目，由10栋塔楼组成，地上16层，地下2层。某年5月15日,赵某等4人负责地下车库东段北侧防水墙的回填土，张

45、某等4人负责运送回填土的级配砂石料。当时，李某等3人在西段负责基槽开挖清理，因挖土机出现故障，李某说“咱们到那边(东边)清扫地面去”。赵某等4人回填采取从中间向东西两侧回填的方法，回填完中间段后，又将架子移到北墙东西两侧继续回填，突然北墙墙体中间段倒塌，李某2人被砸伤，经抢救无效死亡。经调查，技术交底中规定墙体砌筑7天后才能回填，每次回填高度不超过80Cm，而事故发生时墙体仅砌筑了5天，回填高度已达1.5m。又发现护坡桩未处在一条线上，墙体与护坡桩间距各处不等，而技术方案中没有对墙体砌筑宽度较小的部位采取相应的稳固措施。问题：1 这起坍塌事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?P1002建设

46、工程安全生产管理条例规定，哪些分部分项工程需要编制专项施工方案？P93参考答案：1这起坍塌事故可定为四级重大事故。具备下列条件之一者为四级重大事故： 1)死亡2人以下； 2)重伤3人以上，19人以下； 3)直接经济损失10万元以上，不满30万元。 本工程这起坍塌事故死亡2人，符合死亡人数的规定，故可定为四级重大事故。21）基坑支护与降水工程2）土方开挖工程3）模板工程4）起重吊装工程5）脚手架工程6）拆除或爆破工程案例2：某高级酒店、办公、公寓、餐饮、购物为一体的智能化综合建筑群位于繁华闹市东风区，总占地12790平米，建筑面积15.3万平米，该工程业主为中夏集团，施工单位为欣宇建筑公司，监理

47、单位为建华监理公司，设计单位为市建筑设计院，主要材料供应商为华方贸易公司。该项目土方施工阶段正值春季。该市春季经常有4级以上的大风，偶尔还有沙尘暴发生。为此承包商采取了积极的措施，如洒水降尘、覆盖坡面等，尽量减少对附近居民的不良影响。但是由于该项目规模庞大，土方施工期较长，仍不可避免地会出现扬尘现象，招致附近居民怨声不断。 问题：1.该工程的施工质量过程，谁是质量自控主体，谁是质量监控主体。2.建筑业常见的重要环境因素有哪些？3.施工现场周围环境保护的主要措施有哪些?至少回答四种。参考答案：1.该工程施工质量控制过程，欣宇建筑公司、华方贸易公司是质量自控主体；中夏集团、建华监理公司、市建筑设计

48、院、东风区政府监督站为质量监控主体。2.建筑业常见的重要环境因素有噪声、粉尘、废弃物、废水、废气、化学品等。 3.施工现场周围环境保护的主要措施有： 1)妥善处理泥浆水及其废水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；2)除设有规定装置外,不得在施工现场熔融沥青或者是沥青油，油漆，及其他有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。3)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；4) 采取有效措施控制施工过程中的扬尘；5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；6)对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声挠民。案例3：某年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000平方

49、米，连体附属三层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼在设计上要求比较复杂，根据当地建设局的建议并经建设单位常委会研究决定，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。经过公开招标，有A和B参加了投标，两个投标单位在施工资质、施工力量、施工工艺和水平以及社会信誉上都相差不大，地震局的领导以及招标工作领导小组的成员对究竟选择哪一家作为中标单位也是存在分歧。正在局领导犹豫不决之时，有单位C参入其中，C单位的法定代表人是地震局某主要领导的亲戚，但是其施工资质却是三级，经C单位的法定代表人的私下活动，局常委会同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这

50、个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与地震局签订了建设工程施工合同，A与C也签订了联合承包工程的协议。问题：1.在上述招标过程中，地震局作为该项目的建设单位其行为是否合法?2.从上述背景资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?3.通常情况下，投标人之间串通投标的行为有哪些表现形式?P56参考答案：3.不合法。地震局作为该项目的建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥了B可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了招标投标法中关于不得强制投标人组成联合体共同投

51、标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。2.A和C组成的投标联合体无效。根据招标投标法第三十一条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案例中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。 3.投标人之间串通投标的行为表现如下： 1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价； 2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价

52、位报价； 3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 4)投标人之间其他串通投标报价的行为。案例4：某建设单位经当地主管部门批准，自行组织某项建设项目施工公开招标工作，招投标程序如下：成立招标工作小组；发出招标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；投标单位现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承包合同。 某承包商通过资格预审后参加该工程项目投标，将投标文件进行了封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标