不锈钢栏杆安装施工合同

1、编号： _不锈钢栏杆安装施工合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共6页甲方： _乙方： _根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 、_市建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方友好协商，就乙方承包项目达成共识，为明确双方责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程范围、造价数量、单价1.1 工程概况工程名称： _工程地点： _1.2 工程承包范围工程承包的范围为_小区不锈钢扶手 / 栏杆安装施工。1.3 工期要求：自 _年 _月 _日工人、材料和制安设备进场，到_年_月 _日制作安装结束，达到验收条件。

2、（乙方的工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件）1.4 承包方式：包工包料。1.5 合同价款：1.5.1 _不锈钢扶手约700m，安装每延长米_元。小计金额：_元整。（￥ _元）1.5.2 _不锈钢扶手约1000m，安装每延长米 _元。小计金额： _元整。（￥ _元）第2页共6页第二条：付款方式2.1 本工程合同签署后，预付20%材料备料款，材料按住宅栋号进场后支付50%进度款，工程完工经初步验收后支付15%工程款，其余款项经甲方组织相关部门验收合格后总价支付到 97%，剩余 3%工程款作为保修金，在竣工验收满壹年后7 日内无息付清。第三条：甲乙双方责任3.1 甲方责任：3.

3、1.1指派 _为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和工程量的统计；3.1.2在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；3.1.3组织有关单位与乙方的协调；3.1.4组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；3.1.5组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；3.1.6在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。3.2 乙方责任：3.2.1指派 _为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完

4、成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；3.2.2按照施工图进行施工，保证符合设计及有关规范要求，对施工质量负责，承担因施工质量问题引起的一切后果；3.2.3严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；3.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因第3页共6页乙方自费修复；3.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。由于乙方原因造成的任何安全伤亡事故，乙方负全部责任， 甲方概不负任何经济及法律责任。3.2.6乙方施工安装期间，若对甲方的土建

5、项目施工时损坏的造成经济损失的，乙方负责及时维修到位；否则甲方有权自行维修，产生的费用从乙方的工程款中直接扣除。第四条：违约责任4.1 甲乙双方均应按照合同约定全面履行相应的义务，对双方造成损失的，按合同约定赔偿相应的损失；4.2 因乙方原因导致工期延误，使交付使用的时间节点、总竣工日期被延误，乙方应按延误天数向甲方支付违约金，乙方每延误节点日、竣工日一天，向甲方支付2000 元/天违约金；4.3 除非双方协商将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同。第五条：工期5.1 开工日期：甲方提前3 天以书面形式通知乙方；5.2 施工总工期： _天，合同

6、签订之日开始计算；5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3由于突然事件或非甲乙方原因造成的大雨、暴雨、地震等；5.3.4其它非乙方原因的停工；5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容，向甲方提出书面报告，甲方代表在收第4页共6页到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：质量要求6.1 乙方提供的材料必须符合国家及日照市现行有关规定，必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书，保证不锈钢栏杆/ 扶手的施工符合设计、规范及甲方要求。6.2 乙

7、方进场的材料经甲方验收质量必须同样品一样。若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求， 甲方有权通知乙方在限定时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换符合验收标准的材料进场，保证甲方进度要求。第七条：设计变更7.1 甲方变更设计， 应在该项工程加工或施工前3 天通知乙方。 乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，甲方组织监理、业主及有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不进行验收，视为竣工验收报告已被批准，工程竣工即可办理结算手续

8、；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。 如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。第九条：工程停建或缓建第5页共6页9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。9.2 工程停、缓建后，乙方应妥善做好己完工程的保护和施工现场的清理工作，并按甲方要求将自有材料、机械设备、人员撤出现场。同时甲方应为乙方撤离提供必要条件。第十条：其它10.1 所有甲乙双方签认有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加