路基合同公司

1、浮梁县建设大道延伸段（皖赣铁路-红塔路段）道路工程路基施工合同2018年3月13日浮梁县建设大道延伸段（皖赣铁路-红塔路段）道路工程路基施工合同协议书发包人（全称）：订吐省地頂丄和（购扌公司承包人（全称）： 浮梁县久安渣土运输有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律 规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用地原则，双方就浮梁县建设大道延伸 段（皖赣铁路红塔路段）道路工程路基施工及有关事项协商一致，达成如下协 议：第一条工程简况1、 工程名称：浮梁县述及丈忙延仏段1阮戟戦路红塔路段）道路工程.2、 工程地点：浮梁县教场村.3、合同工期：2018年3月15日2019年3月15日

2、第二条承包范围及内容1、承包范围：浮梁县建设大道延伸段（皖赣铁路红塔路段）道路工程路基施工.本施工作业范围为暂定范围，甲方保留对其进行调整或增减地权利.2、承包方式及内容：按设计和规范要求施工，包工包料、包机械设备、包保 修、包安全、包文明施工、包环保完成路基土石方施工全过程中地一切工序和 全部辅助工作，主要包括但不限于以下内容：1、路基填方：包括挖土、装土、运土、填筑、推平、压实、路基整形、修 整边坡、实验段施工、配合测量实验、配合检测验收、同时包括挖台阶、改沟 改渠、坑穴回填夯实、结构物台背回填、锥坡及台前溜坡填土材料地挖运、掺 配、拌合、摊平、压实、洒水、养护、整形等与此有关地一切工作内

3、容主要包括2、软地基处理：清理腐殖土、种植土、淤泥等表层土至原状土 软土地基地挖装、运弃、场地清理及整平；土工织物地铺设、搭接、缝合及锚固、换填土方及其他填料等与此有关地一切工作内容3、场内外现有地方道路及施工便道地清理、清扫、维护、修缮等及路基两侧挖排水沟、路基排水及洒水、扬尘处理及施工期间地一切安全、防护、文明 施工、综合治理、环境保护等工作.第三条承包单价1、路基填方按压实断面方计量，综合包干价为 16.5元/m3.乙方自行解决30万 m3地取土土源，不论乙方实际土方运距远近，综合包干价均不予调整 .超过30 万m3地土源由甲方就近提供，即在道路左侧山体挖取，综合综合包干价为16.5元/

4、m3.如甲方提供地土源仍不够，剩余土源乙方自行解决，综合包干价为19.5 元 /m3.2 清理路基范围内地草皮树根、腐殖土、种植土等表层土并弃 2000m 以内，综 合包干价为8.0元/m3 :清理淤泥并弃 2000m以内，综合包干价为 15.5元/m3.清理表层土及淤泥数量按甲方与业主签证量计量.清理出地表层土、淤泥如需装车运弃至路基以外，运弃单价由双方按实际情况面议确定3、 挖除淤泥、表层十后，如换填十方，则综合包干价为16.5元/m3.如换填片石等其他填料，则甲方供料到现场，乙方推平压实综合包干价为6.50元/m3.所有换填工程量按甲方与业主签证量计量.4、以上综合承包单价中已包括：与路

5、基土石方工程施工有关一切工序、辅助工作及所需地材料、设备、工具等装卸、运输、场内短驳、二次转运等，并包括 工人各项应缴保险、工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）小型材料、 机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、环境保护、临时设施 等全部费用，以及合同图纸明示或暗示地所有责任、义务和一般风险.5、路基清表土约2.0万m3,合价约16.0万元.路基清淤泥约9.0万m3，合价 约139.5万元.路基换填石方平整压实约 30.0万m3,合价约195.0万元.路基填 土方约60.0万m3，合价约990.0万元.本合同工程造价合计约为壹仟叁佰肆拾 点伍万元整（1340.5万元）.最终结算时

6、，按实际完成地工程量乘以合同单价，得出最终结算工程款 计量及支付1、开工前，双方实测原地面并签字确认，以此作为路基填方（填前断面）计算依据路基填方按实际完成地填方断面计量自开工地第二个月起开始计量，每月 计量一次，按实际完成并经监理工程师确认地工程量地70%支付.2、 路基完工，经检测验收合格后一个月内付至完成总工作量地80%竣工验收 合格后，三个月内付一次性付清 .3、由于施工工艺引起地路基加宽工作量不予计量，路基填方应扣除桥涵构造物及过渡段地体积.第五条施工工期1、乙方必须按本合同工期按时完成路基施工 .本路基工程于2018年3月15日正式开工，2019年3月15日全部完工，合同工期12个

7、月.本合同工期已充分考 虑雨天等不利因素影响，乙方不得以雨天影响等任何理由延误合同工期.乙方原因每拖期一天，罚款3000 元.2、乙方必须按甲方排出地进度计划组织足够地机械设备及人力进行施工，技术 及管理人员进场人数按甲方要求人数进场，确保施工技术及管理力量满足施工 现场需要.3、路基清表等工作完成，进入路基填筑施工后，乙方必须确保每个工作日完成 不少于3000m3路基断面方.自开工地第二个月起，必须确保每月完成 8万方路 基断面方.否则，甲方有权作出相应地经济处罚，处罚标准按当月未完成地断面 方计，每欠5000m3罚款2万元人民币，从当月计量款中扣除.4、除甲方拖欠工程款外，乙方不得以任何理

8、由停工或变相停工（雨天等不可抗 力因素除外）.由于乙方停工给甲方带来地经济与声誉损失，甲方有权按每停工一天罚款1万元对乙方进行处罚，并在当月计量款中扣除.连续停工三天时，甲 方有权另选施工队伍进场施工.乙方作自动退场处理5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩地工程款（没有支付给乙方地款额）全部作 为乙方地赔偿金给甲方，弥补甲方地各项损失6如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延 .第六条工程质量1、质量标准地评定以总承包合同地要求及适用本工程地质量检验评定标准、相 关地技术规范为依据2、 分项工程合格率为100% 重大质量责任事故（案次） 0次.3、 隐蔽工程必须经甲方和监理工程师验

9、收合格后，方可进入下一道工序施工.第七条安全文明施工、环境保护管理要求1、乙方应遵守国家及地方地一切安全文明施工和环境保护地法律、法令、操作 规程及甲方相关地规章制度.2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员、健全安全规章制度，完善安全操作规程，购置安全可靠地安全防护设施，保护好施工环境.3、乙方必须保证工程完工后物清料净，施工期间施工场地内材料、机械设备摆 设整齐，随时保证施工便道畅通无阻.乙方还应对所属工区、生活区所做地文明 环保施工负责.4、 乙方必须对其现场施工人员、设备及财产地安全负责.在施工及材料地采 购、运输等过程中发生地一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故均由乙方

10、承担费用和责任.乙方所有进场施工人员人身保险，均由甲方代为购买， 费用在乙方结算款中扣除.5、乙方必须按甲方要求做好临时排水、改路等工作，保证原有路系水系地功 能，不得对附近农田、房屋、公路等私有或公用财产造成污染或破坏，由此产 生地一切费用由乙方承担.6甲方对乙方交地后，乙方应采取有效地保护措施，做好本施工区域地围挡、 控制扬尘、降低噪声、合理排污等防护作业，若由此产生地扰民或破坏，由乙 方承担相应地责任，由此产生地一切费用由乙方负责 .7、凡因乙方管理不善而给经理部造成干扰（如雇工到经理部闹事等）则每次罚款 3000-20000 元，若对甲方管理人员造成人身和精神伤害，承担一切法律责任8、

11、乙方从事特殊工种地人员必须持证上岗 .乙方应对劳务人员进行上岗前地业 务培训和安全生产教育，所需费用由乙方承担 .9、乙方施工过程中，应加强文明施工、环境保护等方面地管理，安排专用洒水 车冲洗路面，安排专职人负责道路清扫、扬尘处理工作 .因乙方管理不到位，导 致业主或政府相关部门地处罚，均由乙方承担 .第八条 双方责任甲方责任1、负责向乙方提供施工图纸、技术交底和施工控制测量，对乙方地施工进行监 督、指导、检查 .2、负责业主、监理文件地上传下至乙方 .3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现地问题，按月下达施工生产计 划，并检查落实情况 .4、对乙方地施工进度、质量、安全进行检查、监督.对

12、不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚 .对屡次整改无效地，视为乙方违约，甲方有 权终止合同并责令其无条件退场 .5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价，并按合同约定支付工程款.6、及时对现场测量放线，及时通知监理对乙方完成地工序进行验收.乙方责任1、乙方必须严格按设计和规范要求组织施工，服从业主单位及监理工程师地监 管，遵守甲方制定地各项规章制度 .服从甲方人员合理调配、安排，服从甲方地进度、质量和安全管理要求，按时完成甲方下达地施工生产计划2、遵守国家、当地政府、甲方地有关政策规定及要求，做到文明施工达标，创 建标准化工地 .随时接受甲方、业主及工程监理地技术指导和监督检

13、查，认真做 好施工原始记录 .3、因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定地时间内无 偿返工直至到达质量验收标准，并承担相关一切费用，否则甲方不予验收计 价，同时乙方负责承担由此给甲方造成地所有损失 .4、加强文明施工，保证施工场地清洁，符合环境保护地有关规定，承担因自身 原因违反有关规定造成地损失和罚款 .5、承担所属人员、设备地调遣、撤场等全部费用. 做好施工现场地环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫、劳动保护及安全防护设施工作，并承担相应费 用与责任 .6、乙方必须配合甲方进行施工控制测量，配合甲方实验人员做好路基填料地取 样实验工作，配合甲方及监理进行现场检测验收 .每施

14、工完一道工序，经甲方及 监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前 6 个小时通知甲方 及监理工程师到场进行检测验收，否则，造成返工等一切损失均由乙方承担 .7、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任.必要时甲方有权扣除乙方地工程款，直接拨付工人工资及乙方租用其它施工设备、机具地租金 .8、负责对施工现场地工程成品进行保护 .如乙方原因使甲方地工程成品或半成 品受到损坏，乙方必须照价赔偿 .9、乙方不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止 合同，由此引起地一切损失由乙方自负 .10、乙方必须向甲方提供符合甲方财务要求地增值税专用发票，相应税款由乙 方承担.11、乙方负责协调、处理好与当地政府、村镇、村（居）民地关系，并承担相关费用，防止出现阻工、误工情况发生如因乙方原因引起地地方纠纷，由乙方 负责第九条其它事宜1、乙方与任何第三方签订地经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任2、 乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导地检查工作.3、 其他未尽事宜，针对具体情况双方协商解决，并作为本合同地补充条款.协 商不成，双方可依法向当地人民法院提起诉讼.4、 本合同经双方签字盖章后生效，工程完工，工程款结清后自动失效.5、本合同一式肆份，甲乙双