阿拉道路改造工程设计合同

1、合同编号:-公路工程设计合同项目名称：阿拉村村口至白水塘、公家村道路硬化工程委托方（甲方）：阿拉街道办事处阿拉村民小组受托方（乙方）：云南云路工程勘察设计有限公司签订时间：2012年9月8日签订地点：昆明市2012年9月7日，甲方委托乙方进行阿拉村道路改造工程的测量设计工作， 经双方协商，依照自愿、平等、互惠的原则，签订本协议。自协议签订之日起， 甲乙双方应共同遵守并严格履行。第一条本合同签订依据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘 察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条设计依据1、甲方给乙方的委托书。2、乙方采

2、用的主要技术标准：见委托书。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致， 则根据如下次序来判断：1、合同书;2、甲方要求及委托书。第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 （根据行业特点填写）1、本项目名称：阿拉村道路改造工程设计。2、采用一阶段施工图设计，设计内容包括路线、路基、路面、交通安全设 施设计及施工图预算编制。3、设计成果施工图设计一式四份，施工图预算一式一份。第五条工期经甲乙双方协商，合同签订后的3天内出设计方案，设计方案认可后的10 天内完成设计。第六条费用（人民币）本项目路线长度约为 辽公里（含3条支线），经双方商定：

3、该项目测量设计费为人民币伍万元（Y 50000.00）包干使用。第七条 费用支付1、乙方提交设计方案时，甲方支付预付款贰万元（Y 20000.00元）给乙方。2、乙方提交施工图设计时，甲方一次性支付该项目测设总费用的贰万元（ 20000.00元）给乙方。3、待施工结束决算完成时，甲方一次性支付该项目测设总费用的尾款给乙 方。第八条 双方责任一、甲方责任、义务1、甲方应对提供给乙方资料的完整性、正确性及时限负责。不得要求乙方 违反国家有关标准进行设计。2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资 料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或 另订合同

4、）、重新明确有关条款外， 甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的， 不退还甲方已付的预付款；已经开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实 际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段 设计费的全部支付。4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，收到预付款是作 为乙方设计开工的标志。未收到预付款，乙方有权推迟设计工作的开工时间， 且交付设计图表的时间顺延。5、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费， 每逾期支付一天， 应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。 逾

5、期超过 30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲 方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停（缓）建，甲方均 应支付设计费。6、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时， 须征得乙方同意， 不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费7、甲方应承担设计文件的有关上报、审查工作，发生相关费用，均由甲方 负责。8、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作方面的便利，并指定专人负 责相关协调工作。二、乙方责任1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规 定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件， 并对提交的设计文件的质量负责。2、乙方对设计文件

6、出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误 造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失工程的部 分设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，为不 超过受损失部分的设计费。3、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收项目应 收设计费的千分之二。4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的 设计费。5、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结 论负责不超出原定范围的相关调整补充。6、乙方不得在未征得甲方同意的情况下， 将合同所规定的工作转给第三方7、如施工中涉及需要由乙方完成的变更设计，费用双方协商。第九条 保密双方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资 料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生 以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条 仲裁甲乙双方在执行合同中发生了争执，首先应协商解决；若协商解决不了， 双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构， 当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十一条 其 它1、本合同自双方签字盖章即生效，到工程竣工后失效。2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。3、双方均应信守协议， 任何一方不按