2021年实用的施工合同模板合集七篇

1、a man is not old as long as he is seeking something. a man is not old until regrets take the place of dreams. 通用参考模板（页眉可删）实用的施工合同模板合集七篇 施工合同 篇1甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款：一、货物名称及购货数量用墙壁纸部位 品牌 墙纸型号 数量 单价 交货日期墙纸320卷，每卷380元，计121600元。基膜打底施工共计 45元/平方，计73400元。工期1星期内完工。二、交货与运输由乙方负责在甲方施工现场浙江文娜针织有限公

2、司办公楼交货。运输费用由乙方承担。三、货款价值壹拾玖万伍仟零佰零元（￥195000元）四、付款方式实行一次性付款方式：乙方完工验收合格，甲方向乙方支付货物总金额 100 %，即人民币195000元整；五、 施工准备与条件：1. 甲方应为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。2.已方供铺贴壁纸墙面的基层腻子，应平整、坚实、牢固，或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响，乙方负责更换。3.由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。六、 施工协议：甲方根据其装修进程，提前一周通知乙方。七、甲方验收标准：、裱糊层表面色泽一致、无污斑。、各幅

3、拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角搭 接顺光，阳光处无接缝。、裱糊层与挂镜线、贴脸板、踢脚线、电气槽盒等交接紧密，无 漏贴，不糊盖需经常拆卸的活动件。八、其它约定、施工过程中，如果发现墙纸质量问题，乙方应无条件为甲方更换。、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。、施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的免费售后维修，如果因甲方的人为原因造成的破坏引起的墙纸问

4、题，甲方需付人工费维修。甲方： _ 乙方：_电话：_ 电话：_x年 x月x日施工合同 篇2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，为明确双方在樟子松防腐木施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条、工程项目1、施工名称：2、施工类型： ；3、工程地点：；4、工程内容：5、防腐木用料大小数量：防腐木大小以施工图中规格为准，如有变更规格由甲乙双方协商进行更改，防腐木数量以乙方计算施工图所得为准。6、工程总造价：人民币（不含税、保证金，如需开据发票增加4.5%的税金）第二条、双方责任1、甲方责任：甲方在合同签订完日内将施工地基础做好，并提供施工仓库、电源、工人生活用水。2

5、、乙方责任：乙方在合同签定况另定）。第三条、工程期限1、商定工程施工总工期为天，即合同签定次日起日内完工，特殊情况（如下雨停电等）不算在施工期内。2、防腐木工程如有更改施工期限可商议更改。第四条、付款方式1、材料送至工地前付总工程款总造价20%人民币 元。2、材料进入施工现场开工后工程款总造价付至50%人民币元。3、工程施工至50%时，工程款总造价付至人民币元。4、工程结束甲方验收后付清所有工程款。5、甲方不得已各种理由不按时付款，如甲方拒绝付款乙方有权利停止施工并要求付清全款，如造成损失一切责任由甲方承当。第五条 、验收方式1、防腐木材质量和颜色以甲方提供样品为准。2、防腐木材规格误差4-8

6、mm为正常。3、防腐木如有细小开裂为正常。第六条 : 合同未尽事宜双方友好协商补充协议第七条 : 本合同自双方代表签字，加盖双方公章或签字即生效，工程竣工结清工程款后自动终止。第八条: 在非人为破坏的情况下乙方免费保修一年。甲方 ：（签名）电话：年月日乙方：（签名）电话年月日施工合同 篇3依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_1.2 工程承包方式：承包人包工、包料。1.3 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期

7、_年_月_日。1.4 合同价款：本合同工程暂定造价为（大写）_ 。第二条 工程结算方式工程结算造价编制以_年_省建筑装饰工程预算定额及_年_月_省工程造价信息为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。第三条 施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。第四条 发包人义务4.1 开工前7天，为承包人入场施工创造条件。4.2 提供施工期间的水源、电源。4.3 派置_同志为甲方代表协调现场施工监理。4.4 参与工程质量和施工进度的监

8、督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5.3 乙方在施工中发生的安全事故，一切责任均由乙方负责承担。5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。5.5 乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。5.6 乙方派项目经理_同志负责现场施工工作。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及

9、工期。第七条 材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更。（2）不可抗力。（3）发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存

10、在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：建筑装饰施工质量验收规程以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写

11、工程验收单并办理移交手续。10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下方式支付工程款：（1）开工前按暂定价的20%预付施工备料款_元。（2）工程进度至50%时再付_元。（3）工程进度至80%时再付_元。（4）工程竣工验收后10天内付_元。（5）工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金，余款7天内一次性付清。11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3 工

12、程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3 因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.6

13、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四条 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第十五条 附则15.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。15.2 本合同签订后工程不得转包。15.3 本合同一式肆份，双方各执贰份。15.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人（签字）_ 承包人（盖章）法定代表人 _ 法定代表人_委托代理人 _ 委托代理人_年_月

14、_日 _年_月_日委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。2开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃

15、圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。2乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程

16、质量1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协

17、商补充协议或条款，如本合同甲乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_代表人：_乙方单位（盖章）：_代表人：_日期：_签订合同地点：_合同编号：_甲方(发包方)：_单位名称：_身份证号码：_电话：_乙方(承包方)：_资质证书号：法定住址：_法定代表人：_职务：_身份证号码：_联系人：_电话：_施工合同 篇4发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据xx电网公司批复的贵阳供电局

18、第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方

19、工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的.青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程

20、开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到

21、指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方

22、的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：年 月 日 年 月 日施工合同 篇5发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施

23、工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。一、 工程概况工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城; 工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内; 工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。施工日期：本工程施工从20xxx年10月20日至20xx年1月30日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_元支付到甲方帐上后，方可以施工。二、 工程施工合同价款与支付1、 合同价款：本工程用地土方平整，主

24、要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8.5元/m (含余土外运)，本工程土方开挖总量为_m，施工合同总价款_元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。2、 合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。3、 本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，

25、则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失_万元。4、 本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。三、 甲、乙双方责任1、 甲方责任： 确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。 提供施工用地电源。 配合乙方施工。2、 乙方责任： 组织施工机具和人员进场施工; 服从甲方统一安排和指挥; 施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。 承担土方平整施工中的全场安全和责任; 承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任; 承担余土外运堆放点( 堆放点用地与甲方无关);

26、 承担二期用地土方平整周围协调关系与处理。四、 工程施工：1、 本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。 甲方驻工地代表：_，乙方驻工地表:_。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。2、 村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由

27、组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。3、 本工程用地土方平整施工，须按合同中工程用地土方平整控制高程平行推进平整，一次性平整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方平整完毕。4、 本工程用地土方平整，其余土运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从d区5#楼北边和a区1#楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正(不计款)，确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。五、 本工程用地土方平整，一律采用机械平整施工，杜绝爆破平整施工。若出现泼波哦哦平

28、整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方;并承担自行爆破平整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。六、 工程验收：本工程用地土方平整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的平整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低平整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行平整直至验收合格后，便进行施

29、工合同结算。继续平整三天期限，每超一天罚款1万元。七、 本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。八、 本工程用地土方平整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场平整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。九、 本工程用地平整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。十、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。甲 方：(签章) 乙 方

30、：(签章)甲方代表： 乙方代表：年 月 日施工合同 篇6发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方饭店装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1、工程地点：2、总施工面积：_平方米。3、施工内容：详见附件1：饭店装修施工内容单和施工图。4、工程承包方式：乙方包工，甲方包料，原材料和辅料由甲方提供(详见附件2：发包人提供装修材料明细表)。5、工程期限_天，开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日。第二条 工程价款本合同工程价款(大写)_元，详见附件3：饭店装修工程报价表。第三条

31、 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见附件4：饭店装修工程设计图);(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见详见附件4饭店装修工程设计图)，设计费(大写)_元，由甲方支付。第四条 发包人的义务1、开工前_天为乙方入场施工创造条件;2、提供施工期间的水源、电源;3、负责协调施工队与邻里之间的关系;4 、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;5 、施工期间甲方仍需部分使用该场地的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;6 、参与工程质量

32、和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条 承包人的义务1、 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;2、 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;3、 保护好原室内物品，保证室内上、下水管道的畅通;4、 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附件5：饭店装修工程变更单)。第七条 工期延误1、 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况

33、。2、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。3、 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第八条 质量标准双方约定本工程施工质量标准详见附件6：饭店装修工程质量要求表。第九条 工程验收和保修1、 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。2、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附件7：饭店装修工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(详见附件8：饭店装修工程移交单)3 、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_

34、月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附件9：饭店装修工程保修单)第十条 工程款支付方式1、双方约定按以下方式支付工程款：第一次：开工前三日支付 元;第二次：工程进度过半支付 元;第三次：双方验收合格 支付 元 。工程进度过半是指： 。2、 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方审核同意后，双方填写工程结算单(见附件10：饭店装修工程结算单)并签字，甲方与乙方结清工程尾款。3 、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。第十一条 违约责任1 、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;2 、 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另