消防施工合同范本

1、消防施工合同范本 在建筑工程的建设中,消防施工是重要的组成部分。消防施工合同怎么写呢?以下是在.我为大家整理的消防施工合同.，感谢您的阅读。 消防施工合同.一 发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本 工程具体状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成 如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 其次条 承包范围： 南通普乐迪KTV内的火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防排烟系统、疏散指示及应急照明系统。消防图纸设计、材料送检、消防工程功能检测、 消防图纸设计

2、审报及消防工程验收等全部由乙方担当。该工程由乙方包验收。 第三条 工程承包方式： 第四条 合同工期 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 第五条 工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：人民币 万元整 (: )不含税。 付款方式：合同签订甲方进场施工十天后付乙方工程总价的50%(:. )，工程结束经消防有关部门验收合格出具书面消防合格证书甲方付工程总价的50%(: )。价款调整：本合同报价为固定单价合同，建材市场材料涨幅在本合同报价内不做任何调整，如有变更增加以甲方下达的变更联系单为准，变更报价中的单价参照原报价中相应的项目执行，原报价中没有的部分根据现行市场价格标准执行。_ 第六条

3、 工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、用法说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设备不允许进场用法和安装。 3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-1992、自动喷水灭火系统施工及验收规范(20xx年版)GB50261-1996、机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-1998、建筑电气工程施工质量验收规

4、范GB50303-20xx、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准J512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。 第七条 平安施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。 2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。 第八条 材料设备选购 本工程材料由乙方统一选购，管材和电线以及设备必需要符合施工规范验收规定。 第九条 质量保修 1、本工程免费质量保修期限为_壹_年。 2、乙方在接

5、到甲方修理通知后4小时内到达现场并准时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。 乙方联系电话： 乙方联系人： 第十条 双方的权利和义务 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。 2、乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。 3、乙方必需向甲方供应施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收。 5、乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行

6、施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 6、乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 7、乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动准时向甲方报告。 8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程用法手册等文件资料，切实履行交接手续

7、并主动做好工程的后期维护保养工作。 9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。 10、乙方负责为甲方培训维护人员共计 2 人，直至完全独立操作为止。 11、经双方协商全都，乙方供应具有正规设计该项目资格的设计单位的设计图纸，并按图进行施工。 12、甲方托付给乙方的项目中包含整个一层KTV，乙方必需保证该系统的全部内容全部符合消防要求，能够满足甲方以后一层KTV用法的需要。 第十一条 违约责任、索赔 1、甲方无正值理由未按合同商定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。 2、

8、工程未通过甲方验收前，甲方擅自用法造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。 3、工程如未按合同商定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。 4、由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在用法期间消失的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。 5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。 第十三条 争议的解决 本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 其他商定 1、本合同一式四份，双方各执二份，

9、均有同等法律效力。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 4、本合同报价中已经包含了消防工程的设计费、材料送检费、工程检测费以及验收费用。 甲方(公章)：_ _?乙方(公章)： 法定代表人：_ 法定代表人：_ _ 托付代理人：_ 托付代理人：_ _ 签订时间：_年_月_日 签订时间： _年_月_日 协议签订地：_ 协议签订地：_ _ _ 消防施工合同.二 发包方： 承包方： 甲方就位于泸州市合江县 阳光置业房地产开发有限公司 进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改

10、造，依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方经协商全都，订立本合同。 一、工程名称：合江县阳光置业房地产开发有限公司 二、工程地址： 合江县川源第一城A-54-58门市 三、工程承包范围与内容：合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(具体内容说附件平面布置图)。 四、承包方式及合同价款： 承包方式为包工包料，完成本合同商定的承包范围及内容，合同价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整 (含税票)。 五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工

11、质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格。 六、工期：自月日起至年月 七、工程款支付： 1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元(大写：整)，合同商定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币￥元(大写： 玖仟元 整)。 2、合同价款支付形式为现金。 八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并担当费用，乙方帮助。 九、违约责任：在合同有效期内，假如一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。 十、合同附件：火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。 十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成的，可以向签约地人

12、民法院申请诉讼解决。 十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执 甲方： 乙方： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 联系电话： 联系电话： 合同签订地址： 合同签订时间：年 消防施工合同.三 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中华人民共和国经济合同法和山东省消防管理方法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条、建筑消防设施概况： (一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火掌握系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)修理

13、至正常。 (三)开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 其次条、图纸、预算交付 甲方在开工前十日向乙方供应竣工图纸壹套; 乙方在合同签订前十日向甲方供应预算报告。 第三条、合同价款、拨款和结算 合同价款： 工程款支付： (一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款 (二)修理结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的 (三)修理结束一年后 甲方付清余款。 第四条、双方责任 (一)甲方：为乙方供应用水、用电便利和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，准时组织验收并付款; (二)乙方：应准时选购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度支配。 第五条、验收和工程质量 乙方在竣工后帮助甲方组织验收; 工程质量：要求系统达到正常运行状态。 第六条、违约责任 (一)甲方责任 1、未按合同规定供应图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失; 2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用; 3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。 (二)乙方责任 1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金; 第七条、本合