精编-建设工程承包合同

1、 建设工程承包合同 【推荐】建设工程承包合同在人们愈发重视契约的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的建设工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。建设工程承包合同1建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈总在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简

2、称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长;计时工：每天大工170元/天，小工150元/天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400cm高20cm宽19cm)砌

3、成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同2甲方：乙方：甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则，就甲方商品房土建工程承包给乙方

4、达成如下协议，共同遵守执行。一、工程项目地点：该工程项目地点位于桂林市瓦窑西路二巷4号万福庄园。二、建筑面积：工程项目总建筑面积约30000平方米，建筑层数13层(含地下室两层)。三、承包方式：包工包料。四、承包内容：土建及水电(未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等)。五、结算方式：1、土建工程结算方式：按20xx年定额和桂林市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价，同时在结算出总造价的基础上，下浮2%;2、水电工程按20xx年广西水电定额结算后下浮8%;3、门、窗材料由甲方指定价格，双方确认结算(市场实价+3%采购配套费+税+20%的采购配套管理费)不打入总结算之中;4、

5、外墙装修材料由甲方选定并指定价格，双方确认进行结算;5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格。六、工期：本工程项目施工工期为500天(含节假日两天)交付给甲方使用。七、发包条件：1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金。2、乙方支付500万元(含50万元执行保证金)给甲方作为该项目的前期费用及保证金。此款不计利息，支付时间为：从本合同签订之日起至20xx年 月 日，乙方支付到甲方帐户，如此款未按时到甲方帐户，此合同作废。乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方，归甲方所有。乙方汇给甲方的本项目前期费用及保证金，待本工程主体00以上，建至六层时全部付清给乙方。八、乙方支付

6、给甲方的前期费用及保证金，甲方用甲方开发的本项目(万福庄园作担保)。九、本项目甲方约在20xx年 月底交付乙方施工，特殊情况双方友好协调，开工时间顺延。十、如果乙方交付给甲方的前期费用及保证金按规定的开工时间未能开工，在超过一个月后，甲方按3%的利息支付给乙方。十一、当乙方完成00以上两层封顶，按工程量的80%付给乙方，以后的付款方式每完成3层工程量付80%给乙方，直到封顶。进入工程装修并完成装修付给装修工程的80%给乙方。之后的工程款，待整个工程完毕达到竣工验收并交付使用时付至工程总造价的90%给乙方，余款结算扣除3%保修金外，十个月内全部付清(保修金按国家有关规定执行)。十二、甲方付给乙方

7、的工程款，要由乙方提供该工程项目与民工签订的民工劳务输出合同费用，便于每次拨付工程款时按比例由乙方领取支付给民工，确保民工劳动费用。十三、本合同只对合同乙方签订人负责。十四、违约责任：本合同签订之日起3个工作日内乙方付给甲方伍拾万元人民币作本合同的执行保证金。保证金到甲方帐户后，甲方不得以任何形式将本合同约定的工程项目另行发包给他人。但如果乙方未将本合同执行保证金3个工作日内付到甲方帐户，则视为乙方放弃本项目。本合同作废。十五、本合同条款与施工合同有冲突的，以本合同条款为准。十六、未尽事宜双方协商解决。十七、本合同经甲、乙双方签字盖章生效。并一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方

8、(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同3甲方(发包方)：乙方(承包方)：该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。第一条：工程名称：住宅平房一栋第二条：工程地点：第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为 平方米。第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说

9、明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计 元，竣工决算按实际建筑面积结算。第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元，内外墙抹灰完成付给人民币 元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。第八条：施工工期为天，自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。第九条：双方的权利与责任：甲方的权利与责任(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。乙方的权利与责任(一)乙方有权自主组织精干

10、施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同4建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权

11、利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈x在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙

12、方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长;计时工：每天大工170元天，小工150元天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400c高20c宽19c)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(

13、签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程承包合同5发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：四、承包方式：包工包料。五、开工时间：_年_月_日；竣工时间：_年_月_日。六、工程价款：_万元。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，

14、方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。八、工程付款办法：合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即_万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。九、设计资料提供：合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址

15、和地下埋设、设施资料的交待。3、_工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，

16、方能使用。十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织。十三、工程质量：1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。十四、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十五、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十六、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程

17、结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。十七、违约的索赔：合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的5%付给，计人民币_万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十八、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。十九、纠纷解决：承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协

18、商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。二十、合同的生效与终止：本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。二十一、合同份数：本合同一式_份，其中正本_份，甲方执_份，乙方执_份，具有同等效力。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日建设工程承包合同6发包人(全称)：_有限公司承包人(全称)：_集团有限责任公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工

19、程名称：_工程地点：_工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：_资金来源：自筹承包范围：_二、工程承包范围承包范围：1 除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：1.1 土建施工承包范围为_建筑设计院有限公司设计的“_一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。2 凡发包人另行

20、招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。3 工程师指令经发包人同意的其他项目。发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。三、合同工期：开工日期：_年_月_日(暂定)竣工日期：_年_月_日合同工期总日历天数928天(暂定)，详细分期交付工期约定见专用条款。四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合建筑工程验收统一标准(gb 5030020xx)的规定。质量目标：确保市优，争创国优。五、合同价款金额(大写)：暂定 陆亿零捌拾捌万 元(人民币)￥：60088万元(暂定)此价款为暂定价，

21、发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程预算书9.其他合同附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。十、合同生效合同

22、订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。发包人：_(公章) 承包人：_(公章)住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代表人：_ 法定代表人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_建设工程承包合同7发包人(全称)： 承包人(全称)： *工程有限责任公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 全部土建，

23、水电安装(详见施工图纸) 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号： 资金二、工程承包范围承包范围： 资 质范围内的全部图纸内容三、合同工期开工日期： 暂定20xx年 月 日 竣工日期： 20xx年x月30日 合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准： 合格金额(大写)： 暂定捌仟柒佰万 元正 (人民币)￥： 8700，0000万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视

24、为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 双方签字、盖章并经备案后生效 后生效。发 包人：(公章) 承 包 人：(公章)住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：合同管理办公室： 鉴证机关：(公章)

25、 (公章)经 办 人： 经 办 人：年 月 日 年 月 日建设工程承包合同8合同编号：_发包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_按照中华人民共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理办法等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件

26、，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件。第二条图纸和文件的保管与提供1图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。2承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提

27、交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。3上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。第三条工程概况1工程名称：_工程。2国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划文件号：_，工程项目表文件号：_，申请建筑许可执照文件号：_，计划任务书文件号：_，初步设计文件号：_，总概算文件号：_。3工程编号：_；施工许可证号：_；营业

28、执照号：_4工程地点：_市_区（县）_路建设工程承包合同9xx县甲方：xx人民政府（以下简称甲方） 乙方：xx建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） xx村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅

29、作为编制标底和投标书参考。二、工程内容xx村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，c30水泥砼路面宽3.5米，c20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；

30、（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；（3）建设单位通知暂时停工。3、工期延长的决定，若发生第2条

31、规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工

32、需要，费用由乙方承担。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-20xx公路工

33、程质量检验评定标准执行，必须达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。7、乙方在施工中

34、不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、

35、施工安全1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成

36、50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同

37、与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日建设工程承包合同10发包人(全称)：大连xx房地产开发有限公司承包人(全称)：大连xx建设集团有限公司经双方协商达成一致，xx房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡

38、发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。结算方式如下1、本工程结算执行20xx辽宁省定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。发包人：_(公章)住所：_法定代表人：_委托代表人：_电话：_传真：_日期：_20xx年9月_ 承包人：_(公章) 住所：_ 法定代表人：_ 委托代表人：_ 电话：_ 传真：_20xx年9月_ 日期：建设工程

39、承包合同11发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。工程名称：工程地点：工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计份平方米。承包内容：建筑安装工程造价：共计人民币份元。工程价款和费用的结算依据和付款办法：（）（）工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。甲方主要义务：（）（）乙方主要义务（）（）违约责任：（）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额计算违约金。（）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价计算违约金。（）甲方未按约定的时间

40、和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。本合同附件：共份合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。本合同正本两份，双方各执一份。副本份，承包方份，发包方份，由发包方送建设银行一份。发包方：（盖章）法定代表人（签字）

41、：承包方：（盖章）法定代表人（签字）：签约日期：年月日建设工程承包合同12发包方(甲方)： 承包方(乙方)：甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，就本工程的施工承包事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程描述：第二条 工程承包范围根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。第三条 工程工期及工期延误1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准，现场施工合同总工期为 天。2、因下列情形造成的工期延误，经监理方及项目鉴证后，工期相应顺延。(1)不属于安装工程范围内的重大设计变更

42、，造成无法施工而影响进度的;(2)非承包人原因停水、停电造成直接经济损失成停工累计超过8小时的，每8人小时顺延工期一日。由乙方书面申请，工程监理和甲方现场代表当天确认有效;(3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元，从工程款中扣除。第四条 工程造价1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价)，工程总造价为人民币(大写)： 元，(小写)： 元。工程完工结算送审计部门审核，工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核，审核后按据实结算结果执行。2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整，一切市场风险由乙方承担。3、乙方不得因自

43、身预算漏项原因让甲方增加造价，其漏项损失由乙方自行承担。第五条 付款方式1、合同签定后，人员、设备进场施工按合同价付款30%。2、工程完工后按合同价再付款40%，审计结束付至工程总造价的95%，余款5%为质保金，质保期为壹年，保持期满无质量问题后7天内付清。3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。第六条 工程质量标准及竣工验收1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求，所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料，未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。2、乙方在单项工程竣工前5天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方另立验收日期。甲方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的，视为工程通过工程验收。3、本