[招标师考试密押题库与答案解析]招标采购合同管理模拟题89

1、招标师考试密押题库与答案解析招标采购合同管理模拟题89招标师考试密押题库与答案解析招标采购合同管理模拟题89招标采购合同管理模拟题89一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. _是指除了要求当事人双方意思表示达成一致外，还必须实际交付的标的物后才能成立的合同。A.实践合同B.诺诚合同C.双务合同D.单务合同答案:A解析 实践合同是指除了要求当事人双方意思表示达成一致外，还必须实际交付的标的物后才能成立的合同。问题:2. 以下关于招标采购合同说话错误的是_。A.工程总称承包模式包括设计建造和设计采购施工等B.工程专业分包应当具备相应的资质等级C.按照采购的标的物划分，招标采

2、购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同D.工程总包合同的发包人一般是建设单位答案:C解析 C选项错误，按照采购的标的物划分，招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同。问题:3. 关于货物采购合同，下列说法错误的是_。A.货物采购合同属于服务采购合同B.按照货物来源地不同，货物采购合同可以分为国内货物采购合同和国际货物采购合同C.按采购标的物的分类，货物采购合同包括材料采购合同、通用设备采购合同以及其他设备采购合同D.货物采购合同是合同当事人为实现材料或设备买卖，明确相互权利义务关系而订立的合同答案:A解析 货物采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的通常特定。问题:4. 政府

3、采购法由全国人大常委会于_审议通过。A.2002年6月29日B.2003年6月29日C.2004年6月27日D.2005年6月27日答案:A解析 政府采购法由全国人大常委会于2002年6月29日审议通过，并于2003年1月1日起正式施行。问题:5. 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同_。A.可变更B.成立C.可撤销D.无效答案:B解析 合同法规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。问题:6. 合同法确立的基本原则包括_。A.平等自愿、公平、

4、诚实信用B.平等自愿、公平、鼓励交易C.平等自愿、公平、诚实信用、鼓励交易、合法D.平等自愿、公平、诚实信用、合法答案:C解析 合同法确立的基本原则包括平等自愿原则、公平原则、诚实信用原则、鼓励交易原则、合法原则。问题:7. _是指当事人以当面对话、电话联系等口头语言的方式达成协议而订立的合同。A.书面合同B.默示合同C.其他合同D.口头合同答案:D解析 口头合同是指当事人以当面对话、电话联系等口头语言的方式达成协议而订立的合同。问题:8. 履行阶段的合同分析不包括_。A.合同总体分析法B.合同工作分析法C.合同交底D.合同分项分析法答案:D解析 合同分析方法：合同总体分析；合同工作分析；合同

5、交底。问题:9. 要约邀请的目的在于_。A.诱使他人向自己发出要约B.获得相对的承诺C.成立合同D.向他人发出要约答案:A解析 要约邀请的目的在于诱使他人向自己发出要约，而非希望获得相对人的承诺。问题:10. 关于合同的变更，下列说法不正确的是_。A.合同变更是合同关系的局部变化B.合同变更是合同内容的变化C.履行时间、地点、方式的变化属于合同变更D.合同变更是合同性质的变化答案:D解析 合同变更是合同关系的局部变化，如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容的变更。指在合同成立以后至未履行或者未完全履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与

6、合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去了同一性，此为合同的更新或更改。问题:11. 合同的解除不包括_。A.协商解除B.约定解除C.法定解除D.合同终止答案:D解析 合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种。问题:12. 当事人约定违约金超过造成损失的_的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失”。A.百分之二十B.百分之三十C.百分之四十D.百分之五十答案:B解析 最高人民法院关于使用若干问题的技术(二)第29条进而规定：“当事人约定违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失”。问题:13. 关于铁路运输的特点，下列说法

7、不正确的是_。A.运输速度快B.运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行C.运输到发时间准确性较低D.运输的机动性较小答案:C解析 铁道运输的优点有：运输速度较快；运输能力较大；运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行；运输到发时间准确性较高；运输成本较低，能耗、污染也较低。铁道运输的主要缺点是：因为铁路建设成本和高，运输的机动性较小；受铁路运能限制，而且中途需要倒运、驳运，在途时间较长。问题:14. 关于勘察、设计的期限，下列说法正确的是_。A.勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的B.勘察工作启动时间以发包人支付定金的时间为准C.设计期限是指合同约定

8、的交付设计文件的时间D.设计工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准答案:A解析 勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的。勘察工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。设计人收到定金为设计工作启动的标志。设计期限除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。问题:15. 合同法的核心内容是_。A.合同的履行B.合同的订立C.合同的转让D.合同的变更答案:A解析 合同的履行是合同法的核心内容，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易

9、习惯履行通知、协助、保密等义务，以按照合同的约定全面履行自己的义务。问题:16. _是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。A.技术标准B.专用合同条款C.合同协议书D.合同附件答案:B解析 专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。问题:17. 2007版标准文件规定，监理人应在收到承包人竣工结算申请后_天内完成核查。A.7B.14C.21D.28答案:B解析 2007版标准文件规定，监理人应在收到承包人竣工结算申请后14天内完成核查。问题:18. 选择贸易术语时需要考虑的因素不包括_。A.考虑施工情况B.贸易术语下的责任、风险和

10、费用C.考虑办理进出口货物相关手续有无困难D.考虑货源情况答案:A解析 作为项目管理的当事人除了要十分清楚各种贸易术语下的责任、风险和费用，选择贸易术语时需要考虑以下因素：(1)考虑运输条件。(2)考虑货源情况。(3)考虑运费因素。(4)考虑运输途中的风险。(5)考虑办理进出口货物相关手续有无困难。问题:19. 建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于_变更。A.主体B.客体C.内容D.标的答案:A解析 民事法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更，其中主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变。本题中建设单位转让在建工程就属于民事法律关系主体的改变即由另一个新主

11、体代替原主体享有权利、承担义务。问题:20. 下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是_。A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人答案:C解析 承诺可以撤回。鉴于承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同也随之成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。若撤回承诺的通知晚于承诺通知到达要约人，此时承诺已然发生法律效力，合同已经成立，则承诺人就不得撤回其承诺。问题:21. 仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一

12、方可向_申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关答案:A解析 在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行，义务方也可提出证明仲裁裁决有法定不予执行的情形，请求人民法院不予执行。问题:22. _是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。A.对开信用证B.循环信用证C.议付信用证D.光标信用证答案:B解析 循环信用证是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。问题:23. 我国合同法规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起_年内。A.

13、一B.二C.三D.四答案:B解析 我国合同法规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起两年内。问题:24. _是在订立国家货物买卖合同的重要环节。A.发盘B.合同内容C.交易磋商D.催证答案:C解析 交易磋商是在订立国家货物买卖合同的重要环节。问题:25. 交易磋商的程序一般包括_。A.询盘、发盘B.询盘、还盘、接受C.发盘、还盘、接受D.询盘、发盘、还盘和接受答案:D解析 交易磋商的程序一般包括询盘、发盘、还盘和接受四个步骤。问题:26. 下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是_。A.固定单价合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合同D.最大成本加费用合同答案:C解析 固定单价合同条件下

14、，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。问题:27. 国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加违约金额_的违约金。A.1B.2C.3D.4答案:A解析 国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加违约金额1的违约金。问题:28. 根据合同法的相关规定

15、，关于合同终止，下列说法不正确的是_。A.当事人之间也可以通过约定的方式终止合同B.合同的终止是指合同责任的终止C.合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭D.合同终止后合同条款也相应地失去其效力答案:B解析 当事人之间也可以通过约定的方式终止合同。合同的终止并不是合同责任的终止。合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭，这种债权债务关系是合同直接规定的，因此，合同终止后合同条款也相应地失去其效力，但仅是合同的履行效力终止。问题:29. 勘察合同采用的担保方式一般采用_。A.定金担保B.保证担保C.留置担保D.抵押担保答案:A解析 勘察合同采用定金担保。勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘

16、察费某一百分比的费用。问题:30. 下列建设工程施工合同的组成文件，出现矛盾时，_最具优先解释权。A.中标通知书B.专用合同条款C.通用合同条款D.技术标准和要求答案:A解析 组成合同的文件及其优先解释顺序是中标通知书，投标函及投标函附录，专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸，已标价的工程量清单，其他合同文件等。问题:31. 下列选项中，对调解的理解错误的是_。A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书答案:C解析 仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。仲裁庭在作出裁决前，可以

17、根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。问题:32. 担保法规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的_。A.百分之十B.百分之二十C.百分之三十D.百分之四十答案:B解析 担保法第91条规定：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。问题:33. 简明标准施工招标文件适用于工期不超过_个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。A.6

18、B.12C.18D.24答案:B解析 简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。问题:34. 监理人发出整改通知_天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.21D.28答案:D解析 监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。问题:35. 根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(KGF20030214)，从事危险作业职工的意外伤害保险应由_办理。A.发包人B.施工承包人C.专业分包人D.劳务分包人答案:D解析 劳务分

19、包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。)问题:1. 根据合同法的相关规定，下列情形中，合同应当被认定为无效的有_。A.某些合同条款的订立使合同双方利益明显不公平B.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益C.订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益D.以合法形式掩盖非法目E.损害社会公共利益 A B C D E答案:BCDE解析 合同法规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家

20、、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；合同违反法律、行政法规的强制性规定的，如果合同存在以上规定内容之一，则合同应当被认定为无效。问题:2. 票据的种类包括_。A.股票B.汇票C.本票D.发票E.支票 A B C D E答案:BCE解析 我国票据法中规定的票据包括汇票、本票、支票。问题:3. 关于合同的转让，下列说法正确的有_。A.合同权利转让的生效，采用通知原则B.合同权利的转让可以分为全部转让或者部分转让C.合同的转让仅包括合同权利转让和合同义务转让D.合同的转让，是指在合同依法成立后，改变合同主体的法律行为E.合同义务的转让也称为债权转让 A B C D E答案

21、:ABD解析 合同的转让，是指在合同依法成立后，改变合同主体的法律行为。合同转让根据其转让的内容可以分为合同权利转让、合同义务转让和权利义务的概括转让三种。合同权利的转让也称为债权转让。问题:4. 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括_。A.发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换C.发包人坚决要求压缩工期D.总监理工程师要求更换项目经理E.发包人要求延长保修责任期限 A B C D E答案:AB解析 承包人请求解除合同的条件：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合强制性标准的；(3

22、)不履行合同约定的协助义务的。发包人请求解除合同的条件：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。问题:5. 下列违约行为，属于履行迟延的有_。A.建筑材料买卖合同履行之中，卖方迟延交货B.债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成的延迟C.债权人无故拒绝接受债务人到期的履行D.引起履行有瑕疵而造成了债权人的人身或财产的损失E.履行时间与履行地点不当、履行方法不符合约 A B C D E答案:ABC解析 履行迟延指合同当

23、事人在合同履行时间上的不当履行。其分为三种情况：(1)因可归责于债务人原因的债务人的迟延履行，例如，在建筑材料买卖合同之中基于供货关系而存在卖方未按时履行合同而迟延交货的情形；(2)因可归责于债权人原因的债权人的迟延履行。这又可分为两种情况，一种情况是债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成合同履行迟延，另一种情况是债权人无故拒绝接受债务人到期的履行。(3)因不可归责于双方当事人的原因导致履行迟延。问题:6. 设计发包人的主要责任包括_。A.按时提供设计依据文件和基础资料，对资料的正确性负责B.提供必要的设计现场工作条件C.查清地下埋藏物的情况D.负责外部的协调工作E.设计的阶段成果完成

24、后，应由发包人组织鉴定和验收 A B C D E答案:ABDE解析 按时提供设计依据文件和基础资料，对资料的正确性负责；提供必要的设计现场工作条件；负责外部的协调工作，包括设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工设计)完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。问题:7. 建设工程施工合同内容可以包括_。A.招标投标B.对工程项目进行施工C.分包D.设备采购及安装调试E.提供劳务 A B C D E答案:BCDE解析 建设工程施工合同是指根据建设工程要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合管理，实行建设工程活动的协议，是工程发

25、包人与工程承包人之间明确彼此权利义务关系的文件。建设工程施工合同可以包括对工程项目进行施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等内容。问题:8. 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)，属于发包人工作的是_。A.保证承包人施工人员的安全和健康B.依据有关法律办理建设工程施工许可证C.依据有关法律办理建设工程规划许可证D.向承包人提供施工现场的地质勘测资料E.负责对指定分包的管理，但对分包方的行为负责 A B C D E答案:BCD解析 建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)规定，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划

26、许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。除专用合同条款另有约定外，发包人保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。问题:9. 关于要约邀请，下列说法正确的是_。A.要约邀请是一种意思表示B.要约邀请的目的在于获得相对人的承诺C.要约邀请不能因相对人的承诺而成立

27、合同D.要约邀请可因自己做出某种承诺而约束要约人E.行为人撤回其要约邀请，在没有给善意相对人造成因信赖而使其利益损失的情况下，可不承担法律责任 A B C D E答案:ABCE解析 要约邀请也称要约引诱，是指希望他人向自己发出要约的意思表示。首先，要约邀请也是一种意思表示，应符合意思表示的一般特点。其次，要约邀请的目的在于诱使他人向自己发出要约，而非希望获得相对人的承诺，即其只是订立合同的预备，而非订约行为。第三，要约邀请既不能因相对人的承诺而成立合同，也不能因自己做出某种承诺而约束要约人，行为人撤回其要约邀请，在没有给善意相对人造成因信赖而使其利益损失的情况下，可不承担法律责任。问题:10.

28、 合同无效的原因有_。A.恶意串通，损害他人利益B.违反法律、行政法规的强制性规定C.以合法形式掩盖非法目的D.重大误解或显失公平E.损害社会公共利益 A B C D E答案:ABCE解析 合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。问题:11. 工程建设项目最常涉及的合同类型包括_。A.建设工程合同B.委托合同C.技术合同D.居间合同E.买卖合同 A B C D E答案:ABE解析 工程建设项目最常涉及的三种

29、合同类型：建设工程合同、委托合同、买卖合同。问题:12. 根据合同法的规定，承诺的法律特征包括_。A.对做出承诺的要求与对要约的要求一样B.承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同C.承诺必须在合理期限内向要约人发出D.承诺的主体必须为要约人E.受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约 A B C D E答案:ABCE解析 根据合同法的规定，承诺的法律特征包括：(1)承诺的主体必须为受要约人。(2)承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同，对做出承诺的要求与对要约的要求一样，需要表意人做出明确具体的意思表示。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约。(3)承诺必须在合理

30、期限内向要约人发出。问题:13. 国际贸易合同按贸易的环节划分可分为_。A.采购合同B.售后服务合同C.运输合同D.保险合同E.供货合同 A B C D E答案:ABCD解析 国际贸易合同按贸易合同的环节划分可分为：采购合同、售后服务合同、运输合同、保险合同等。问题:14. 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括_。A.合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提B.权利义务的概括转让必须经对方同意C.权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移，包括专属于债权人或债务人自身的权利义务D.原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议E.权利义务的概括转让应当符合法律规

31、定 A B C D E答案:ABDE解析 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括：(1)合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提。(2)权利义务的概括转让必须经对方同意。(3)权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移。(4)原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议，且该协议应符合民事法律行为有效要件。(5)权利义务的概括转让应当符合法律规定。(6)合同权利义务的概括转让，还须遵循合同法的有关规定。问题:15. 关于仲裁协议的说法，正确的有_。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但须双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成D.没有仲裁协议

32、，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权 A B C D E答案:ADE解析 仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式达成的一致意思表示。以口头方式订立的仲裁协议无效。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式的仲裁协议不受法律保护。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。问题:16. 我国法律规定，合同争议解决方式有_。A.和解B.第三方调解C.申请仲裁委员会仲裁解决D.依法向人民法院提起诉讼E.合同终止 A B C D E答案:ABCD解析 我国法律规定，合同争议解决方式有和

33、解、第三方调解、申请仲裁委员会仲裁解决、依法向人民法院提起诉讼。问题:17. 根据买卖合同的成立是否需要特定的形式，可以将合同分为_。A.要式合同B.不要式合同C.双务合同D.单务合同E.诺诚合同 A B C D E答案:AB解析 据买卖合同的成立是否需要特定的形式，可以将合同分为要式合同与不要式合同。问题:18. 按照保险合同当事人分类，保险合同可分为_。A.补充性保险合同B.给付性保险合同C.原保险合同D.再保险合同E.定值保险合同 A B C D E答案:CD解析 按照保险合同当事人分类，保险合同可分为原保险合同和再保险合同。问题:19. 以下争议不能仲裁的是_。A.收养B.继承C.房地

34、产D.知识产权E.婚姻 A B C D E答案:ABE解析 根据仲裁法第3条规定，以下两类争议不能仲裁：婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷。依法应当由行政机关处理的行政争议。问题:20. 以下关于国内买卖合同特点，说法正确的是_。A.买卖合同的标的仅限于有形物B.买卖合同是无偿合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同是诺诚合同E.买卖合同是单务合同 A B C D E答案:ACD解析 B选项错误，买卖合同是有偿合同；E选项错误，买卖合同是双务合同。三、案例分析题(每题5分)问题:1. 甲建设单位新建一市政构筑物，与乙设计院和丙工程公司分别订立了设计合同和施工合同。工程按期竣工，但不久新建的市政构筑

35、物一侧墙壁出现裂缝塌落。甲建设单位为此找到丙工程公司，要求该公司承担责任。丙公司认为其严格按施工合同履行了义务，不承担责任。后经勘验，墙壁裂缝是由于地基不均匀沉降所引起。甲建设单位于是又找到设计院，认为设计院结构设计图纸出现差错，造成墙壁的裂缝，设计院应承担事故责任。设计院认为其设计图纸所依据的地质资料是建设单位自己提供的，不同意承担责任。于是甲建设单位状告丙公司和乙设计院，要求该两家单位承担相应责任。法院审理后查明，甲建设单位提供的地质资料不是新建市政构筑物的地质资料，却是相邻地块的有关资料，对于该情况，事故发生前乙设计院一无所知。 问题 试分析本案中各方的责任应如何承担? 答案:本案涉及两

36、个合同关系，其中施工合同的主体是甲建设单位和丙工程公司，设计合同的主体甲建设单位和乙设计院。根据查明的事实，导致市政构筑物墙壁出现裂缝并塌落的事故的原因是地基不均匀沉降，与施工无关，所以丙工程公司不应承担责任。但是，乙设计院认为错误设计图纸的地质资料系由建设单位提供故不承担责任的辩称不成立。合同法第280条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”本案按照设计合同，甲建设单位应当提供准确的地质资料，但工程设计的质量好坏直接影响到工程的施工质量以及整个工程质量的好坏，设计

37、院应当对本单位完成的设计图纸的质量负责，对于有关的设计文件应当符合能够真实地反映工程地质、水文地质状况，评价准确，以及数据可靠的要求。本案乙设计院在整个设计过程中未对甲建设单位提供的地质资进行认真审查，造成设计差错，应当承担相应的违约责任，而甲建设单位提供错误的地质资料，应当承担主要责任。2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订了建设工程施工合同，约定发生争议由C仲裁委员会裁决。2013年4月9日，B施工企业开始进场施工。2013年11月该工程经县建设局办理公开招标投标手续，11月21日经县建设工程招标投标管理站备案，发出中标通知书，在没有B施工企业报价的情况下，确定B施工企业为A房地

38、产公司开发的“城东2号住宅楼”中标人，建设规模为5723m2。中标标价为人民币240万元，420元/m2，11月21日14:00前到A房地产公司与该公司签订施工合同。双方一直没有按中标通知书重新签订施工合同。A房地产公司从2013年9月至2014年3月给B施工企业拨付工程款共计1500000.00元。2013年11月28日，B施工企业承建的城东2号住宅楼工程通过了竣工验收。B施工企业退出施工现场后于2014年5月23日向A房地产公司送交建筑工程结算书，该结算以双方2012年5月13日订立的建设工程施工合同为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，结算价为2776068.25元。然而A房地产公司在审查

39、B施工企业建筑工程结算书时有异议，认为双方应当以中标通知书价格为基准(扣减甩项项目，增加新增项目)，则结算价为2076503元。A房地产公司向县人民法院提起了诉讼，B施工企业向C仲裁委员会申请仲裁。 问题 2. 2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订的建设工程施工合同是否有效?本案中标通知书由县招标投标管理站发出是否正确?说明理由。答案:2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订的建设工程施工合同无效。理由：按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，商品住宅属于必须招标的项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。因此，2012年5月13日A房地产公司与B施工

40、企业签订了建设工程施工合同，承包的施工项目属于依法必须招标的项目。但双方在签订合同时尚未进行公开招标，违反了招标投标法第3条规定，订立的合同无效；同时，其第45条规定，应由招标人向中标人发出中标通知书，故招标投标管理站发出不正确。3. 如果最终无法协商一致，应当以何种方式解决合同争议?说明理由。答案:如果最终无法协商一致，应当以仲裁作为解决争议的最终方式。理由是：虽然双方签订的建设工程施工合同无效，但双方约定的仲裁条款是有效的，合同法第57条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。仲裁法第19条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效

41、，不影响仲裁协议的效力。仲裁法第17条规定了仲裁协议无效的情形：有下列情形之一的，仲裁协议无效：(1)约定的仲裁事项越出法律规定的仲裁范围的；(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立仲裁协议的；(3)一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议的。仲裁协议的订立无上述情况，则不论双方订立的建设工程合同是否有效，仲裁协议仍然有效。双方约定以仲裁作为解决争议的方式，则排除了法院对争议的管辖，当事人只能以仲裁作为解决争议的最终方式。C仲裁委员会应当受理仲裁，县人民法院则应当不予受理。W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合

42、要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件： 事件1：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障； 事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商； 事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨； 事件4：6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。 问题 4. 承包商的索赔要求成立的条件是什么?答案:承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： (1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； (2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的； (3)造成费用增加或工期损失

43、不是应由承包商承担的风险； (4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。 5. 承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。答案:承包商按规定的索赔程序针对事件1事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下： 事件1：工期和费用索赔均不成立。 理由：设备故障属于承包商应承担的风险。 事件2：工期和费用索赔均成立。 理由：延误图纸属于业主直承担的风险。 事件3：工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。 理由：特大暴雨属于双方共同的风险。 事件4：工期和费用索赔均成立。 理由：停电属于业主应承

44、担的风险。 6. 在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。答案:业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。 理由：设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。 A市的甲公司与B县的乙公司于2010年7月3日签订一份空调买卖合同，约定甲公司向乙公司购进100台空调，每台单价2000元，乙公司负责在B县代办托运，甲公司于货到后立即付款，同时约定若

45、发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于7月18日在B县的火车站发出了该100台空调。甲公司由于发生资金周转困难，于7月19日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公司收到传真后，努力寻找新的买家，于7月22日与C市的丙公司签订了该100台空调的买卖合同。合同约定：丙公司买下100台托运中的空调，每台单价1900元，丙公司于订立合同时向乙公司支付10000元定金，在收到货物后15天内付清全部货款；在丙公司付清全部货款前，乙公司保留对空调的所有权；如有违约，违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于7月21日遇上泥石流，30台托运中的空调毁损。丙公司与7月26日收到70台完好无损的空调后，又与丁公司鉴订合同准备将这70台空调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到100台空调为由拒绝向乙公司付款。 问题 7. 乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么?在此解除合同的情形下，乙公司能否向甲公司主张违约责任?答案:乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是预期违约。在此解除合同的情形下，乙