土石方运输合作协议

1、土石方运输合作协议甲方： （以下简称甲方）注册号：乙方： （以下简称甲方）注册号：为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目，与 乙方合作承包施工，为了双方的合法权益，经双方协商，根据中华 人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等相关法律、法规以 及本工程具体情况遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商 达成以下协议，以便双方共同遵守： 第一条、工程概况1、工程名称：珠海机场航空城土石方工程。2、工程地点：珠海市金湾三灶镇黄竹山。3、工程范围和内容：第二条、承包方式乙方只负责（装、运、平）工作，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。第三条、工程单价运输车要求是18-

2、20立方米内的车辆，泥头至泥尾 4公里范围内结算，税后单价为元整（/立方米）（如超过4公里路，另行计算），以车上方计算工程量。第四条、付款方式正常土石方运输当天开始计算，第一个月付当月工程款的85%， 次月结算当月工程款的85%，同时结算上月扣除的15%，以此类推。（结算时需扣除甲方往来、加油费、材料款及其他款项）结算后，款 项在七个工作日内汇入乙方指定账户内，如超过 48小时内款项未汇 入乙方账户，甲方应按3 %。付乙方进行补偿。为了确保工人工资每月能按时、 足额发放到工人手中，杜绝工人 因工资上访、闹事，乙方必须每月在上报工程量，同时向甲方报当月 工人工资、机械设备等发放及往来表，优先发放

3、当月工人工资及机械 设备款，发放时必须由甲方财务全程参与、监督，工人工资及机械设 备款发放完，甲方再支付乙方当月剩余工程款，否则甲方可以拒付乙 方工程款。第五条、合作工期按甲方要求的开工日算起，共计 36个月（以甲方开工通知书为 准）。第六条、甲乙双方的权利与义务甲方的权利与义务1、负责派遣施工管理人员对本工程质量、 进度及安全进行全面监 控，负责与交警、城管等相关部门上的协调工作。2、负责乙方车辆的正常工作，当乙方工程车辆进场达到20辆以 上，甲方必须安排乙方在 48 小时内作业，台汛、不可抗力的自然灾 害及政府决策、决定除外。3、负责上方受纳场地的联系工作， 并承担费用。 并派专人在现场

4、指挥车辆施工，如政府部门查车、扣车，甲方应及时赶往现场配合乙 方处理。4、甲方提供乙方停放车辆、住宿、生活场地，所产生的相关费用 由乙方承担。5、乙方车辆到现场施工后， 甲方负责保障乙方辆辆油料， 加油款 每月结算二程款时扣除。6、甲方在施工期间负责协调保障道路畅通， 如因此造成乙方超过48 小时仍无法施工，应给乙方每天每车补贴 150 元，由于特殊情况 造成不能施工，经双方协商，可顺延工期。7、如因天气等其他原因不能正常施工， 而甲方要求乙方进行施工， 因此造成的一切后果由甲方负责。8、甲方必须有合法开采资源及施工许可证， 如因甲方手续不全而 发生误工的情况，甲方赔偿乙方车辆每天每车 150

5、 元。9、乙方车辆到现场施工后， 甲方应按协议支付每一辆车调遣费人 民币 1000 元。乙方的权利与义务1、乙方必须确保车辆合法性， 必须手续齐全并报甲方备案， 否则 甲方不与认可。乙方必须确保施工期间的车辆安全行驶。2、乙方必须积极配合甲方的施工工作， 坚决服从甲方的工作安排 和管理，如不服从甲方的工作安排和管理，甲方按乙方违约论处。如 因工程的需要和实际工程量需增加车辆和设备，必须得到甲方的书面 同意。否则属于乙方私自行为，发生任何事故与甲方无关。3、乙方按甲方通知要求安排车辆进场 （按大甲方通知为准，车辆规格为18-20立方米自卸车），如乙方不能按甲方要求的时间将车辆 到达甲方指定的停车

6、场，超过一天乙方赔偿甲方损失10000元（在保证金中扣除），因特殊天气原因，不计算在内。乙方车辆进场工作后，不可以任何理由中途退场（甲方原因除外）或参加第三者的工作， 否则，本合同解除，甲方有权扣除乙方所交纳的保证金和已产生的运 输费用。如乙方在施工期间无故停工超过 48小时，本合同自动解除， 同时甲方有权扣除乙方所交纳的保证金和已产生的运输费用，乙方承担相应法律责任。4、乙方在施工过程中违反操作规程， 造成人员伤亡、安全事故及 机械设备损坏等，责任由乙方全部承担，与甲方无关，同时必须赔偿 因此给甲方造成的损失，工期不顺延。5、乙方在施工期间严禁打架斗殴、拉帮结派。如发生暴力事件， 造成流血事

7、件及人员伤亡的，一切经济和法律责任由乙方全部承担， 并承担甲方对乙方的罚款（参与人员每次每人 10000元人民币）。6、乙方必须保障乙方自己车辆行驶道路的维修， 费用由乙方承担。 如因乙方不及时维修道路，造成停工、窝工、机械损坏、人员伤亡等 一切经济、法律责任全部由乙方承担，并赔偿甲方的相应损失。7、 为保证工程项目按时、正常运行，签定本合同 日内，乙方必须向甲方交纳合同履约金和安全保证金总计 万元人民币（万元）。合同履约金和安全金两个月内甲方无息退给乙方。&在土石方运输过程中，因乙方原因造成的一切事故处理、罚款、 工期延误，全部在乙方工程款、保证金中扣除。9、本合同甲乙双方签字、盖章即生效，

8、合同生效后，乙方在_日 内交清保证金到甲方指定帐户（单位名称： ，开户行：，帐号：）逾期合同作废，同时按乙方违约论处。10、为了保证工程项目的管理和项目的整体性，甲乙双方食堂由甲方统一安排，按每人每天 元标准组织伙食。11、乙方每月结算的土石方运输工程款，由甲方支付到乙方指定的专用帐户，乙方指定的专用帐户为：开户行，开户账号： ，乙方不得以任何借口随便更换专用帐户，如乙方更换专用账户，甲方有权拒绝支付乙方运输款，一切 责任由乙方负责。12、乙方进场后七日内必须为所有人员、车辆、设备办理好保 险，并将保险单扫描件报甲方备案。若乙方因此造成停工、窝工所产 生的经济、法律责任全部由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的经济 损失。第七条、本协议签订后，甲乙双方任一方不能遵守本协议的所有 条款（除自然灾害和政府调控、不可抗拒的因素除外）均属违约，违约所造成的一切经济和法律责任由违约方承担。第八条、 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商无效，可 由第三方调解，调解不成， 可向本工程所在地人民法院提起诉讼，费 用由违约方承担。第九条、其他1、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。2、本协议甲乙双方签字盖章即生效， 工程完工、 运输款结清后， 本协议终止。3、本协议只限于甲乙双方，不得外泄，如任一方外泄均为违约 行为，违约方将承担因此而引起