实用的施工合同模板七篇

1、实用的施工合同模板七篇 施工合同 篇1 委托方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址： 海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:六、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃

2、圾堆放场所九、劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使

3、用性，乙方自行承担工具维修费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。十二、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。十三、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的辅助材料采购清单。十四、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求

4、a.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛

5、网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-20xx 进行施工。6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质

6、保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改

7、正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十六、附加条款甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 （甲方） :（乙方） ：依照中华人民共和国合同

8、法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经共同协商就甲方校区内的围墙栏杆的刷漆防腐施工事宜达成如下协议：一、施工地点及内容1、施工地点：2、施工内容：围墙栏杆刷漆防腐项目二、承包方式：包工包料三、工期：自 20xx 年 8 月 16 日至 20xx 年 8月 22日。 （若遇雨雪天及不可抗拒的因素等，需经甲乙双方书面确认后，工期顺延。）四、工程造价：总价（以竣工验收实际工作量结算为准）。五、质量要求及单价1、砂轮机除锈、涂刷底漆红色两遍、防锈漆银色两遍，单价为： 元/六、付款方式甲方在总工程量验收合格，核算完总工程量后付该项目总造价全款。乙方需出具甲方所

9、在地全额发票，甲方以现金或转账的形式支付工程款。七、甲方责任1、甲方保证乙方施工期间的住宿、水、电需要，费用由甲方承担。2、施工期间甲方需要临时变更的部分，甲方应提前通知乙方，甲方并承担变更部分的费用。3、甲方应积极配合乙方的施工。八、乙方责任1、施工期间内，由于乙方造成的工程质量问题由乙方负责。乙方在质保期内因质量问题，出现开裂、脱落等现象，乙方必须及时进行免费维修；若乙方不按时保修，甲方有权委托其他施工单位维修，乙方应承担所有维修费用。2、乙方施工人员应严格遵守甲方对施工现场的规定，确保安全施工。3、乙方必须服从甲方工地代表的管理。乙方每道施工工序必须经过甲方代表的检验合格后，方可进行下道

10、工序。4、乙方必须对成品采取保护措施，非甲方责任损坏，乙方必须无偿修复，如不修复将从合同总造价中扣除。九、工程质量与验收1、乙方应按照国家规定的施工规范、质量验收规范及质量验收标准施工，工程质量必须符合现行施工、合同约定及验收规范要求。2、工程竣工后，乙方自检合格后，再通知甲方组织验收。十、材料供应乙方采购的所有材料的质量必须符合有关质量标准，施工所用材料合格证、检验报告必须齐全，经甲方验收同意后方可投入使用。 十一、安全文明条款乙方人员在施工过程中必须遵守厂规厂纪，不得随意走动，确保人身安全。上班作业时，必须戴安全帽、工作服、手套、防滑鞋，高空作业必须佩戴安全带、拉设安全绳锁等安全设施。人人

11、必须做到不“三违”即：违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。厂内不准吸烟、酒后不得上岗、严禁随地大小便，违者给予罚款论处。乙方在施工过程中必须安全、文明施工，做到工完料净 、场地清。十二、争议：出现纠纷双方本着友好协商的原则解决，协商不成，任何一方均可向建设单位所在地人民法院起诉。十三、合同终止甲方付清所有工程款后合同即自行终止十四、补充协议未尽事宜甲乙双方另行签署补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章即日起生效。甲 方： 乙方：年月日 年月 日 施工合同 篇3 为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，

12、特商定如下合同条款，共同遵守执行：一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质t 形凹槽龙骨; 角线采用3cm 塑料线条，油面漆二遍。二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。三、双方责任：1、甲方责任：1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。2、乙方责任：1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。2) 严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高

13、工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。4) 爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。四、工程质量及验收标准：工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。五、工期：根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。六、付款方法：工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本

14、合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。发包方(甲方) ：(盖章) 乙方：代 表： 乙方（签字）：签约时间：20xx年 月 日 施工合同 篇4 甲方：电话：乙方：电话：根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。一、工程概况1、工程地址2、工程范围及要求 楼体用霓虹灯勾勒轮廓；3、工程期限开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 日，合同工期总日历天数 天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延）。二、工程（款）造价金额（大写）： 元（人

15、民币）￥：元三、甲方义务与权利1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。四、乙方义务与权利1、乙方对工程质量负责的期限（保修期）： 灯具均保修一年 ；2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准；3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。 4、乙方负责将货物运至工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承担（电费）。五、付款、结算方式1. 元（此价格不含税票）。2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写： 小写：￥元

16、；发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写： 工作日内付工程款即人民币：大写： 小写：￥ 元；余款即人民币：大写：小写：￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。六、附则1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力；2、本合同附有工程预算清单一份,工程预算 元，双方同意以元结算。 3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。甲方（公章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇5 甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签订的惠州市迈锐光电有限公司临时

17、低压线路和临时给水安装工程(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：一、临时电工程增补费用：更换blvv-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒

18、佰壹拾玖元陆角贰分)。二、本协议签订后工期按主合同执行。三、其它：按订立的'主合同执行。备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。甲方：乙方：法人(代表)：日期： 年 月 日 施工合同 篇6 甲方：_法定地址：_乙方：_法定地址：_依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_信息网施工协议（以下称协议）。1。合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并

19、收取入网费。2。双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。3。收益来源及向使用_信息网的用户收取开户费，开户费定为_户。开户费收入由甲、乙方依照_：_的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。4。合作期限甲乙双方合作期限暂定为_年。5。财务结算_。6。日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。7。法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务

20、承担相应的法律责任。8。协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。9。其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇7 发包单位（以下简称甲方）：云南红河送变电工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、国家电监会电力生产事故调查暂行规定、南方电网公司安全生产工作规定以及电业安全工作规程等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作

21、业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：个旧市官家山三、工程范围：1、n1n10组立铁塔四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(xx年6月30日至xx年7月30日)。五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行

22、有关劳动保护的法律、法规、条例以及安全生产工作规定、建设工程安全生产管理条例及电业安全工作规程等制度、规定。2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。5.甲方安全责任5.1 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年

23、的安全施工记录。5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的配有专职安全员；30人以下者设有兼职安全员。5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。5.3 在具有危险性的电力生

24、产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”（组织、安全、技术、文明施工措施），并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏（不包括乙方自行设置的违栏和标识）。（1）（2）5.5 不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，可发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。5.6 落实工程合同中规定

25、由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。乙方根据工程施工所制定的“四大措施”（安全、组织、技术、文明施工措施）未得到甲方审查通过，不得开工。必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能作开工前的准备。6.1开工前，工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底，并结合 “四大措施”进行现场安全教育，使全体施工人员掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。6.2 工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场，对复杂的或危险性较大的工程，应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。6.3施工中，必须严格执行电力建设安全工作规程、电业安全工作规程和遵守甲方有关安全、文明生产（施工）的规定。进入电力生产区域内施工，必须严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器