有关施工合同模板合集9篇

1、有关施工合同模板合集9篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况1）、工程地点：2）、工程名称：3）、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，-15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15

2、76; 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）3、 施工厚度要求：采用外mm厚“ ” 防水卷材4、全部包工包料，单价为 元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、 工程质量：1）、工程质量标准：合格工程质量标准。2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（gb18242-xx)及地下

3、防水工程施工质量验收规范(gb50208-xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质

4、量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后， 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此

5、期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；3 周记 施工合同 篇2 甲方：乙方：经双方协商，（以下称甲方）将新建停车场工程交乙方施工。一、工程项目：二、工程地点：三、施工范围及质量要求：1、场地平整;2、碾压夯实;3、停车场外围道沿;4、150mm厚砼地面;5、养护及沉降缝切割;6、车位标线油漆;7、质量要求：停车场地面无积水，保证雨水进入地下管网，地面厚度按150mm施工，乙方

6、保证10月9日前完成砼施工。四、工程费用及施工期限：1、本工程承包方式为工程总承包，单位总造价为元/（含工程税票），验收合格后按实际面积计算工程费用。2、本工程自20xx年10月5日开始至20xx年11月4日结束。五、双方责任：1、该项目所有施工内容必须严格按甲方要求进行施工，乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。2、乙方注意保护现场环境，杜绝占道施工，并对道路污染及时清理，不能影响家属区住户的日常生活。3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责，并承担施工人员安全等全部责任，对由此发生的各项费用乙方无条件全部承担，甲方概不负责。六、本合同一式四份，双方各二份，双方签字盖章生效，工程竣工合

7、同终止。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 施工合同 篇3 甲方(发包方)：_地址：_企业营业执照号码：_联系电话：_乙方(承包方):_地址:_企业营业执照号码：_联系电话：_按照中华人民共和国合同法的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：具体详见工程预算书。1.4工程内容：具体详见工程预算书。1.5承包方式：具体详见工程预算书。1.6施工日期：自_年_月_日始，至_年_月_日止，工期

8、共_天。1.7工程总额：人民币_元整(小写：_元)。第二条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定项目变更单，因此而增加的费用应在

9、签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方承担。2.5工程

10、竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。第三条 工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;3.2施工项目

11、中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列甲方准备材料通知单交付甲方，以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。3.4施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到工程验收通知单后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.5因甲方原因，增

12、加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。第四条工程项目(内容)变更的约定4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目(

13、内容)，甲、乙双方须签署工程项目(内容)变更确认单;且甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费。4.2工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署工程项目(内容)变更确认单;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费;已下料工程项目，甲方须按该项目总造价的50%，向乙方支付材料费、人工费;已施工工程项目，甲方须按该项目总造价的80%，向乙方支付材料费、人工费，已完工工程项目，甲方须按该项目总造价的100%，向乙方支付材料费、人工费。4.3工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分非木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署工程项目(内容)变更确

14、认单;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费;已下料(施工)工程项目，甲方按该删减项目的具体损失额度，向乙方支付材料费、人工费。第五条 工程质量及验收的约定5.1乙方须按照本合同之附件工程预算书所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收5.2乙方须按照本合同之附件工程预算书中所规定施工工艺及施工内容进行施工。5.3甲乙双方按xx市装饰工程验收标准进行施工质量验收。5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出工程验收通知单通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到工程验收通知单3日内，须协同乙方进行竣工工

15、程验收，如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，并自3日后，甲方须按_元/天支付乙方施工场地看护费;竣工验收完毕，甲乙双方签署工程竣工验收表并办理工程移交手续。第六条 工程结算的约定6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达工程结算表，甲方须在工程验收合格7个自然日内付清所有结算款项。6.2工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、超过验收时间甲方未进行验收应付乙方的施工场地看护费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、乙方垫付甲方所属物业管理部门收取的装修押金，扣减乙方工期延误费、甲方垫付乙方施工期间因违反甲方所属物业管理部门

16、相关规定造成的罚金等。6.3甲方按约定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。第七条 服务的约定7.1施工过程中及工程竣工后，乙方所属“质管中心客户服务部”进行项目服务管理。7.2施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。7.3工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。7.4保修服务时间：工程竣工起次日的365个自然日内，即一年。7.5保修内容及保修范围：7.5.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;7.5.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的

17、质量问题，乙方实行全部免费保修(包括赔偿甲方自购材料);7.5.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行的施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。7.5.4乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。第八条 其他约定8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。8.2本合同签署后，如本合同约定之施工项目(内容)在征得乙方同意并按相关约定办理

18、删减手续后，甲方另行安排施工的，施工不得在该合同履行期间同步进行。8.3本合同履行过程中，因一方原因导致合同无法继续履行的，应及时通知对方，并办理合同终止结算手续，造成对方损失的，应予赔偿。8.4本合同签署后，甲方另行安排的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工，如在本合同约定履行时间内进行，甲方须支付乙方相应施工配合费、乙方施工项目(内容)成品保护费(收费具体商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行承担。8.5施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。8.6施工期间，乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。8.7施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用

19、电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。8.8施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。8.9由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。第九条 争议解决的约定9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。9.2如双方协商解决不成，双方可选择下列第 条方式解决争议：9.2.1向xx市仲裁委员会申请仲裁解决;9.2.2向合同签署地人民法院起诉，由法院裁定解决。第十条 附则10.1本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：_乙方：_代表

20、人：_代表人：_签署日期：_签署日期：_签署地点：_签署地点：_ 施工合同 篇4 发包方： xx项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程工程地点： 苏州市浒关镇工程工期： 50 天第二条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅

21、助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。第三条：承包方式本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出

22、限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得

23、甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。第五条：材料管理1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事

24、故，由乙方承担一切经济损失。4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予50020xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。第六条：合同价款及付款方式1、合同综合单价：模板施工：13元/m2混凝土施工： 35元/m3砌石施工（桥

25、底铺砌30cm厚、砂浆抹面）：15元/m2钢筋制作安装： 200元/t上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。2、付款方式本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第七条：工 期1、工期 50 天为控制目标。2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和

26、工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。第八条：安全施工和文明施工1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住

27、证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。第九条：质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，

28、并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协

29、议，具有同等法律效力。本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。甲方代表：乙方代表：年 月 日年 月 日 施工合同 篇5 建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：武汉×××绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于武汉×××，绿地总面积为×又平方米。三、工程内容：1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣

30、工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币××元整，一次性包干。五、付款方式：绿化施工合同20xx绿化施工合同（2） | 返回目录建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况

31、，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次

32、性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 法定代表人（签）：_ 法定代表人（签）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 绿化施工合同协议书20xx绿化施工合同（3） | 返回目录发包人（全称

33、）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。第一条：工程基本概括1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金 施工合同 篇6 发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。一、 工程概况1、工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城; 工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内;

34、 工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。2、 施工日期：本工程施工从20xx年10月20日至20xx年1月30日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_元支付到甲方帐上后，方可以施工。二、 工程施工合同价款与支付1、 合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8.5元/m (含余土外运)，本工程土方开挖总量为_m，施工合同总价款_元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。2、 合

35、同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。3、 本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失_万元。4、 本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。三、 甲、乙双方责任1

36、、 甲方责任： 确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。 提供施工用地电源。 配合乙方施工。2、 乙方责任： 组织施工机具和人员进场施工; 服从甲方统一安排和指挥; 施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。 承担土方平整施工中的全场安全和责任; 承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任; 承担余土外运堆放点( 堆放点用地与甲方无关); 承担二期用地土方平整周围协调关系与处理。四、 工程施工：1、 本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。 甲方驻工地代表：_，乙方驻工地表:_。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和

37、现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。2、 村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。3、 本工程用地土方平整施工，须按合同中工程用地土方平整控制高程平行推进平整，一次性平整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方

38、开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方平整完毕。4、 本工程用地土方平整，其余土运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从d区5#楼北边和a区1#楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正(不计款)，确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。五、 本工程用地土方平整，一律采用机械平整施工，杜绝爆破平整施工。若出现泼波哦哦平整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5

39、%赔偿给甲方;并承担自行爆破平整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。六、 工程验收：本工程用地土方平整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的平整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低平整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行平整直至验收合格后，便进行施工合同结算。继续平整三天期限，每超一天罚款1万元。七、 本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。八、 本工程用地土方平整，在甲方未取得合法手续前，

40、乙方自愿提前进场平整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。九、 本工程用地平整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。十、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。甲 方：(签章) 乙 方：(签章)甲方代表： 乙方代表：年月日： 施工合同 篇7 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合

41、同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000kva箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）

42、：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000kva箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000kva箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完

43、成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设

44、和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的'低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国

45、家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来

46、的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情

47、况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_

48、法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇8 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1、工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2、工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3、工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 （92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km）。、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：1840m3。

49、、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。、办公区域的装饰部分。1.4、工程承包范围：上述工作范围。1.5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍

50、佰壹拾陆万叁仟元整）。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结算当月工程量）；2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内）付至97%；3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的gf19990201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇9 甲方：_乙方（施工单位）：_施工地点：_为保障国家和人民生命财产安全防止发生火灾，根据中华人民共和国消防法、清华大学建筑施工防火管理规定和有关法规，甲乙双方就乙方在清华大学校内施工的防火安全管理达成以下协议：一、甲方