房屋装修合同样本._第1页
房屋装修合同样本._第2页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、房屋装修合同发包方（简称甲方：_承包方（简称乙方:_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益 结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、 工程概况1.装饰施工地点：2.装饰施工内容：3.承包方式:_（包工包料、清包工、部分承包。4.工期:自_ 年_月_日开工，至_ 年_月_日竣工,_期_ 。二、 工程价款及结算的约定1._工程总价款：_元,大写（人民币2.工程款付款方式按下列方式支付：（1第一次,施工过程中，工期进度过半时支付工程总造价的，合计_ 。（2第二次,竣工验收当天支付工程总造价的，合计_。（3第三次,竣工交房之后支付工程总造价的，合计丿元。三

2、、 关于材料供应的约定1甲方要求使用的材料有：如甲方要求使用的材料发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失和工期延 误的，责任由甲方承担。2甲方对乙方要求使用的装饰材料均应用于本合同规定的住宅装饰，如果验收不 合格与乙方无关。四、 关于工程质量及验收的约定1._本工程由设计施工方案。2.甲方要求使用的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期 顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。五、 其它事项甲方应在开工前，向乙方提

3、供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现 场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好 施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。六、 违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成 的损失，每停工一天，甲方付乙方_ 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_违约金。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 _%向甲方支付违约金。七、 纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民 法院诉讼。八、 合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应 经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书 面形式提出，应按合同总价款的交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意 办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。合同经双方签字生效后，双方

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论