版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、装修合同集锦10篇 装修合同 篇1 委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式,双方商定采取下列第(1)种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料;(2)乙方包工、部分包料,甲方带给部分材料。(3)乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同3、总价款:4、开工日期月年第二条:质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认
2、,增加的费用,应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负,施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。甲方(业主):乙方:银行账号:签约日期:年月日银行账号: 装修合同 篇2 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程概况及承包方式1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包方式:包工包料4、工程概况:建筑面积 平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依
3、据;工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期: 年 月 日工程竣工日期: 年 月 日五、质量要求按国家建设部行业标准jgj7391建筑装饰工程施工验收规范规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本六、付款方式1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清
4、。七、双方责任1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的
5、材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方单位名称: 乙方单位名称:(盖公章) (盖公章)法人代表: 法人代表:委托代理人: 委托代理人:年 月 日办公室装修与家居等装修在实施时有两个较大的分别:1、分析、权衡公司在此办公的期限与投入的平衡。对于公司来说,装修的投入往往要纳入经营成本之中去。当然,这个问题老板们与公司的财务经理会有更深刻
6、的理解。而值得一提的是,装修的好坏,有时同样会反作用于经营之中。2、分析公司的经营范围、客户定位与装修风格之间的配置问题。例如经营金融财经的往往需要通过豪华的装修展示公司的实力。3、装修队伍的选定。这无非关乎三件事:a、设计的好坏;四个字:图纸战争。但要忠告各位老板的是,现在的科技太先进了,就拿电脑效果图来说吧,有时候图纸上的东西往往会比现实的好十几二十倍。我想电脑效果图只能是显示一个3d方式的理解而已,并不能认为那就是装修后的效果。设计的好坏还需从设计风格是否合意、图纸设计是否合理等来理解。b、施工质量;参观对方样板房的质量。按现在的情况下,似乎两种样板房才能反映出施工方的水平:家居装修和酒
7、店装修。因为只有这两种装修的质量才比较能看出水平。c、造价的高低;最痛苦的一项选择。优质廉价固定好,但这个在现实逻辑上往往是不存在的。造价是质量的第一保证。如果是资金允许,似乎选择信誉好的施工队会减少你很多的不必要的麻烦。d、付款方式。这个问题似乎是老大难的问题。一般私人装修无论大小,施工队都是十分愿意承接的。这主要是风险小,但对于公司装修来说,装修队都抱十分谨慎的态度。这只要是收款十分困难。再加上这几年的工程诈骗事件,同行们已变得很清醒了,不会轻易受高回报的引诱而上当。商业的装修无论是私营的还是国有的,都是贪污的温床,这是因为工程一般资金基数比较大,肥肉富油,这是一个现实问题。但是,这种问题
8、的产生是多方面的因素造成的,但是回扣往往是工程的唯一根源。包括北京西站的建设工程和重庆綦江步行桥倒塌事件都是一个教训。所以我们要牢记工程质量是工程企业生存的根本。在装修的保修问题上,一般很少有商业装修有保修的,主要原因是损耗大。人来人往的,一般只保修一些大的耐用项目。当然,有保修就少了另一个烦事了,不过一般的商业大厦都有水电工,所以保修只是个信心问题,敢保修的工程质量当然不会差到那去,要不然,装修工程队是负不起的。 装修合同 篇3 发包方(以下简称甲方):联系方式:地址:承包方(以下简称乙方):联系方式:地址:依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致
9、的基础上,为保证工程顺利进行,特签订本合同以便共同遵守。第一条 工程概况1、工程地点:_市_区(县)_路_号。2、住房结构:_,施工面积_平方米。3、工程承包方式,双方商定采取下列第_种承包方式:(1)乙方包工及全部材料;(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包括全部材料。4、总价款:_元,大写(人民币):_。其中:材料费:_;人工费:_;管理费:_;设计费:_;垃圾清运费:_;税金:_;其他费用:_。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。5、工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。第二条 施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记
10、的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。第三条 材料供应1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。第四条 工程质量1、本工程执行建筑装饰工程技术规程、装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料
11、、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订工程项目变更单后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、施工过程中双方对工程质量发生争议,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条 工程验收1、乙方应提前_天通知甲方参加验
12、收,阶段验收合格后应填写工程验收单。2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续。3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年。验收合格签字后,填写工程保修单。第六条 工程款支付方式1、双方约定按下列第_种方式支付工程款:(1)本合同签订后,开工前_至_日,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(2)完成_%的工程量之日后的_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(3)竣工验收后_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(4)竣工验收合格_年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_%的工程款。2、因变更施工内容导致
13、总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。3、双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。4、竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_%的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。第七条 有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责
14、任的,甲方负责和赔偿,属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。第八条 工程监理1、本工程甲方委托监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及应履行的职责。2、本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时,总监理工程师应做出公正的处理。3、为保证施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时,按协议条款的约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续履行赋予前任的权利和义务。第九条 施工图
15、纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:1、甲方在开工日期_天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式_份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第十条 甲方工作1、甲方应在开工前_天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。2、做好施
16、工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。3、如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。4、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。6、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。第十一条 乙方工作1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。3、保护好原居室室内的家具和陈设,
17、保证居室内上、下水管道的畅通。4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。5、参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。6、乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量.第十二条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。第十三条 工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,
18、工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第十四条 违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损
19、失。4、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。6、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。7、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。8、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。第十五条 合同的变更和解除1、合同经双
20、方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。第十六条 垃圾清运因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内)。第十七条 声明及保证甲方:1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手
21、续均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部授
22、权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十八条 保密1、双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。2、保密期限为_年。3、一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十九条 不可抗力如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面
23、资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第二十条 争议的处理本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:1、提交_仲裁委员会仲裁。2、依法向_人民法院起诉。第二十一条 补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第二十二条 合同效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。2、有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。3、本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效
24、力。甲方(签字或盖章):签订日期:_年_月_日签订地点:乙方(签字或盖章):签订日期:_年_月_日签订地点: 装修合同 篇4 委托方(甲方):_承接方(乙方):_工程项目:_甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:_2.居室规格:总计:施工面积_平方米。3.施工内容:详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.工程开工日期:_年_月_日5工程竣工日期:_年_月_日工程总天数:_天第二条:工程价款工程价款(金额大写)_元,详见本合同附件(二
25、)家庭装潢工程材料预算表。第三条:质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。2.工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准住宅装饰装修验收标准规定。3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。第四条:付款方式1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不
26、付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第五条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第六条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守
27、。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第七条:合同生效1.本合同由双方盖章,签字后生效。2.本合同一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主):_(签章) 乙方:_(签章)电话:_ 电话:_签约日期:_ 装修合同 篇5 甲方(业主):身份证号:乙方(施工方):身份证号:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺
28、利进行,根据国家有关法律规定,特签订本协议,以便共同遵守。第一条:工程概况1 工程地址:2 居室规格:室厨3 建筑面积:1. 承包方式:(包工包料、包清工、部分承包)2. 装修承包范围说明:6 总价款:¥:第二条:工程包含项目1、客厅:2、主卧3、次卧5、厨房6、卫生间7、餐厅第三条:付款方式3. 协议签订时,由甲方支付乙方工程预算总价的50%,人民币 大写 元4. 隐蔽工程完工后(中期),甲方再支付乙方工程预算总价的30%,人民币大写5. 所有项目完工,工程竣工后,甲方一周内向乙方付清所有余款。6. 所有收支款项,双方保留书面收条收据,日后结账清单以收据为准。第四条:在施工过程中,甲方有需要
29、变更货增加减少的项目,须提前告知乙方,双方充分沟通以及增加或减少工程费用。第四条: 协议的变更和终止1 协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议,提出终止协议的一方要以书面形式提出,应按协议总价款的10%交付违约金,并办理终止协议手续。2 施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议后,可视为本协议解除。第五条: 协议生效1 本协议和协议附件向双方签字后生效。2 补充协议与本协议具有同等的法律效力。3 本协议一式 贰份,甲乙双方各执壹份。甲方: 乙方:身份证号:身份证号:
30、住所地址:办公地址:电话号码:电话号码: 装修合同 篇6 合同编号:_发 包 人: 承 包 人:住 所: 住 所:委托代理人: 营业执照号: 电 话: 委托代理人: 电话:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况11 工程地点:_。12 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。13 工程承包方式:双方商定采取下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包
31、人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。14 工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_ 年_月_日。15 合同价款:本合同工程造价为(大写):_元,小写:_元(家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条 工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份
32、,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条 发包人义务41 开工前_天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;42 提供施工期间的水源、电源;43 负责协调施工队与邻里之间的关系;44 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;45 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;46 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务51 施工中
33、严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;52 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;53 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;54 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。第七条 材料的提供71 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;72 由承包人提供的
34、材料、设备(承包人提供装饰装修材料表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条 工期延误81 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。82 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。83 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内),工期相应顺延。84 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表
35、提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。第九条 质量标准:双方约定本工程施工质量标准:,施工过程当中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修101 双方约定在施工过程当中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;(3)木工吊顶,木制品完工;(4)油漆工程完
36、工;(5)全部工程完工。 承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。102 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。103 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。第十一条 工程款支付方式111 双方约定按以下_方式支付工程款:(1)合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_元;泥工完工后,发包人按约定直
37、接向承包人支付工程款的40%进度款,即_元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_元。(2)签定合同后首付工程款的20%,即_元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10。1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即_元;泥工完工后付第三次款20%,即_元;木工程完工后付第四次款20%,即_元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程
38、款+变更项目差额。( 3 )其他支付方式:_。112 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字,发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。113 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。第十二条 违约责任121 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。122 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由
39、发包人负责。123 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。124 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约。 125 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程当中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决: 装修合同 篇7 案情简介周某为维思投资公司装修办公室,当时因为双方是朋友,并没签合同,口头承诺周某为维思公司负责装修事宜,材料费
40、实报实销,人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。装修进行到中途,维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中,维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后,维思公司即将前期所有装修全部拆除,不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼,以质量不合格为由,要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某委托我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理
41、。庭审中,我主要提出以下几点代理意见:1、被告周某不是适格被告,原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司承担相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同,不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷,与被告无关,被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作,由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担;2、周某是自然人,不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格,本案合同应属无效。根据建筑法室内装饰工程管理办法最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律法规规定,承包人
42、未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的',建设工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同,周某是自然人,并无相应资质,所签合同应属无效合同;3、原告未经施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定,应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频,以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题,是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度,仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采
43、用。原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的约定相违背,同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流,法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求,达到当事人预期,得到当事人肯定。本案得以顺利结案。屋东违约怎么办?签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约,现用4年,尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用,由于我们是私人签注合同,有无法律效力,请问我如何追讨他的违约金。为您解答:1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话,你
44、可以要求其按照合同的约定承担违约责任。3、如果合同没有约定违约赔偿条款的话,你可以按照你实际的损失要求赔偿。违约责任怎么算?违约责任是违反合同的民事责任的简称,是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律咨询:今天收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了(1套房子分成4户出租的),然后房主要后天中午收房,让我们全都搬走;我想问别的住户违约我有责任么?可否要求违约金?另外提前收房有没有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外时间很紧两天内不见得一定能找到房子,我可以最多延迟几天?如果不能延迟,是不是
45、租住旅馆的费用可以找中介支付?律师解答:中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。相关法律知识:违约行为分类根据不同标准,可将违约行为做以下分类:(1)单方违约与双方违约。双方违约,是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定:当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。可见,在双方违约情况下,双方的违约责任不能相互抵销。(2)根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准,违约行为可作此分类。其主要区别在于,根本违约可构成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行与迟延履行。(4)实际违约与预期违约。 装修合
46、同 篇8 建设单位(甲方):承包单位(乙方):甲方有,现委托乙方对该卖场 木工工程 部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责,乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。一、工程名称:室内装修 木工 工程二、施工地点:三、木工工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)四、付款方式:工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后,甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款,余下的5%的工程款为质量保证金,甲方需于三个月后支付给乙方。五、施工期限:从年月日起至 年 月 日止共 天内完成,如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。六、保修:保修期为 半 年,保修期内属乙方施工质量问
47、题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责,或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金,甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。七、责任:(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收,并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收,验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料,一经证实将以一罚十处理。(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,严格按照甲方的施工指引进行施工,施工期间由于乙方的原因所造成
48、的意外损失和工伤,由乙方自行负责。(4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%.八、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。九、单价 室外铝塑板招牌 室内基层打底 室内铝塑板 室外铝塑板包柱甲方: 乙方:签约代表: 签约代表:签约日期: 年 月日 签约日期: 年 月 日 装修合同 篇9 甲乙双方就_年_月_日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商,订立本补充协议。1、 本工地在施工期间,施工人员的人身安全由乙方负责。2、 乙方应负责施工现场的安全管理,防火、防盗,严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种,严禁
49、在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。3、 乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。4、 乙方如违反2、3的规定,造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。5、 本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。6、 本工程保修期为两年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,损坏后经过修理部分,保修期顺延,但最多不超过_年,保修期内费用由乙方全部承担。7、 乙方应在接到甲方报修电话的_小时内做出响应,在_小时内到达现场。如
50、果由于乙方施工质量问题而导致报修,在甲方报修以后_小时内仍未能解决问题,甲方可以先行修缮,并就因修缮支出的费用,自支付该费用之日起至乙方实际履行质量保证责任止的期间,按照中国人民银行同期贷款利率,要求乙方予以赔偿。8、 为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前_天书面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清单,并注明该所需材料的数量。实际施工中,该材料数量的损耗不得超过_%。9、 合同签订时未确定具体施工方案、工程量、图纸的项目应在该项目施工前_天由乙方确定和提交,经甲方签字确认后开工,乙方自行增加的项目和未经甲方确认超过工程量_%的部分,发生的费用和返工费用由乙方承担。10、 本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供,相关费用已包含在合同总价内。11、 甲方提供材料运到楼下交货,由乙方负责搬运至楼上施工,搬运等相关费用已包含在合同总价内。12、 增加、减少的工程项目,在施工验收完成后一次结清。13、 双方争议协商解决不成时,任何一方均可根据中国法律的有关规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。14、 本协议自甲乙双方或其授权代表签字盖章之日起生效。15、 本协议一式两份,甲、乙各持一份,具有同等效力。本补充协议于_年_月_日订立。甲 方:乙 方:法人代表或授权代表: 装修合同 篇10 委托方(甲方):承接方(乙方):工程项
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年山西省吕梁市单招职业适应性考试题库含答案详解(综合题)
- 2026年山西经贸职业学院单招职业适应性考试题库带答案详解(培优a卷)
- 2026年嵩山少林武术职业学院单招职业技能考试题库附答案详解(培优)
- 2026年广州铁路职业技术学院单招职业技能测试题库及答案详解一套
- 2025年初中数学几何图形周长与面积计算题库冲刺卷
- 2025年AI农业技术优化蔬菜管理流程
- 汽车氛围灯生产线项目可行性研究报告
- 硅光子技术突破
- 便秘的饮食营养建议
- 中医护理学教学演示
- 《物流与供应链管理》教案
- 生活情感爆文100篇
- 2025年文化旅游信息化项目规划可行性研究报告
- 汽车吊组装、拆除专项方案
- 重庆中央公园天街购物中心设计方案
- 设备自主保全课件
- 人教版7到9年级单词表打印版
- 上海安全员培训用书课件
- 可变速抽水蓄能发电电动机:电磁设计创新与控制策略优化
- 企业销售管理表单集合
- 发作性高血压临床诊治专家共识2025
评论
0/150
提交评论