设计合同模板集合6篇

1、设计合同模板集合6篇 设计合同 篇1 甲方：地址：电话：乙方：闲云野鹤广告公司地址：深圳市福田区电话：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托事项：二、付款方式：1、甲方需在合同签订之时支付总费用的40% ，即_元(人民币)给乙方，乙方收到甲方的款项后开始设计。2、乙方提供完整的设计稿，甲方确认后,应当即付清总费用的全部余款。三、设计时间：1、乙方需在_个工作日内提供比较完整的设计稿。2、乙方需在_年_月_日完成甲方公司委托的设计工作 (由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。四、双方的责任与义务：1、乙方应按

2、甲方要求按质按量按时完成相关设计工作。2、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果，由甲方承担。3、甲方应在设计开始前提供完整的设计资料，由于甲方提供资料不完整、内容改动而造成的设计结构改动，甲方须另行支付相应的设计改动费用。4、乙方收到甲方的完整设计资料后进行部分小样设计以方便甲方确定风格，风格确定后乙方开始进行初稿设计。5、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，初稿甲方可提出一次结构上的修改，初稿确定后的结构修改，甲方须另行支付相应费用。6、因甲方修改，延误时间造成的后果，由甲方承担。7、由于后期制作造成的损失由甲方

3、独自承担，由于制作物设计出现问题造成的损失由乙方承担。 因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。8、设计项目期间乙方挂靠于甲方品牌之中，不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。五、知识产权约定：1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。六、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿

4、完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向深圳市仲裁委员会提请仲裁解决。八、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各持对方签字（盖章）合同一份，具有同等的法律效力。九、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。甲方： 乙方：（签字盖章） （签字盖章）日期： 日期： 设计合同 篇2 乙方 委托甲方负责“ ”设计制作成品。本着精诚合作的原则，经双方友好协商，特签订此广告设计制作合同，

5、内容如下：一、制作项目名称、内容、工期：1、制作项目名称：“”。2、制作内容：平面设计、广告设计、印刷、展板制作、其他3、工期： 年 月 日年月日。二、制作要求及设计稿：乙方负责向甲方提供设计要求，甲方按照乙方的设计要求制作设计稿，乙方在收到甲方提供的设计稿后个日历天内给予确认或提出修改意见。甲方可根据乙方提出的修改意见进行修改，并将修改结果再次提交乙方直至乙方最终确认。乙方最终确认后应出具书面的确认函给甲方，甲方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。备注：第一次整体设计方案的修改甲方不收取乙方任何费用，此后每修改一次（风格上的较大调整）按设计费用（每1p）的20%收取，文字及个别细节内容

6、的修改不收取费用。三、甲方权利义务：2、甲方须认真填写本合同附件2之b栏报价明细表，向乙方提供合理的报价，并提出对乙方的优惠方案；3、甲方须为乙方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按乙方审定的方案加工制作（如仅为设计项目，则甲方须向乙方提供电子稿一份）；4、甲方负责整个设计制作项目的调控；5、甲方有权获得每个具体项目的相关资料；四、乙方权利义务：1、乙方须认真填写本合同附件2之a栏的内容。2、乙方负责设计内容的审定并提供相关标识文字及相关图片（图片精度不得低于300dpi）。3、乙方有权对设计、制作进度和质量进行监督，并提出改进意见。4、乙方须严格按照合同付款期限，按时支付甲方所有款项

7、。四、价款及支付方式：1、项目总造价：人民币元整（大写：人民币 整。）2、付款方式及时间：设计项目此项目不需预付款，设计稿确认后，乙方即须一次付清甲方所有设计费用，并由甲方向乙方提供电子稿件一份。印刷项目乙方须交付项目总费用的30%作为预付款，项目完成后一周内支付余款。五、其他1、不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承担责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。2、本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。3、双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼

8、。4、协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。5、本合同自签字之日起生效。6、本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：授权签字人： 授权签字人：联系电话/传真： 联系电话/传真：开户行：工商银行银行帐（卡）号：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求_二、设计与制作费用设计与制作费用总计为：人民币￥_元，（大写：_元整）。三、付款方式1甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的_即人民币￥_元，（大写：_）。 设计合同 篇3 甲方：乙方：一、委托事项甲方委托乙

9、方为其公司进行工作。二、委托设计制作项目及费用项目费用：设计费用总共计：人民币 元，（大写 元整）,总价不含税。三、付款方式1、甲方需在合同签订当日支付项目总费用的.50%给乙方，总计人民币 元，（大写： 元整）。2、乙方将全部设计工作完成，并由甲方确认后，经修改调整，甲方在确定设计方案后，需付清项目合同剩下余款，总计人民币元，（大写： 元整）。乙方将设计源文件交与甲方。四、乙方设计制作的时间及交付方式1、乙方在收到甲方提供全部设计相关需要的资料之日起，乙方在5 个工作日内提供设计方案给甲方确认。2、经反复修改，甲方最终确认设计方案后，甲方付给乙方余款，乙方提供给甲方设计源文件（可供印刷、后期

10、制作的文件）3、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方如进行商标注册，注册不成功乙方可为其免费重新设计或修改。设计直到甲方满意为止。五、知识产权约定1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方要求。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，并要求乙方进行修改；3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；乙方权利：1、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不

11、得使用该设计作品：乙方义务：2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。七、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各持一份，传真或扫描件具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：地 址： 地 址：电 话： 电 话：甲方代表签字（盖章）：乙方代表签字（盖章）：签字日期： 年月日 签字日期： 年 月 日 设计合同 篇4 发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程名称；工程地点；工程规模；工程投资。第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘

12、察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的，设计任务的定金为估算设计费的。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条 委托方的义务委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（）（）（）委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外

13、技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包方的义务承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设

14、计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条 违约责任因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：（）（）（）因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按

15、勘察设计费的违约金。由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：（）（）（）因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉

16、。第八条 经双方协商一致，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。第九条 附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本份，委托方、承包方各执份；副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见地址：地址：经办人法定代表人（签名）：法定代表人（签名）： 鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）

17、：委托代理人（签名）：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约时间年月日签约地点年月日有效期限至年月日附表一：建设工程设计委托书委托方委托承包方进行设计工作。 设计合同 篇5 甲方（委托方）：乙方（设计方）：甲乙双方本着互惠互利、公平合理、友好协商，等价有偿的原则，就甲方委托乙方承担地址位于： 室内装饰设计一事，为明确双方的权利、义务特签定如下合同，双方共同遵守。一、设计名称：二、设计项目户型：户型设计：电视墙和主卧室背景墙的方案设计及陪同甲方选购主材设计内容及设计期限：第一阶段：完成以下工作内容：完成客厅背景墙效果图及总平面，包括主卧室背景墙效果图。第

18、二阶段：完成以下工作内容：陪同选购材料两次，确定壁纸、家具、衣柜、背景墙等材料三、设计费用及结算支付方式：1. 本次方案设计 总价为人民币：。2. 付款方式：设计首期款付，即人民币。 安装完成三日内支付剩余尾款即人民币。六、违约责任：1. 若乙方未能如期交付设计图纸，则每延误一天，减收当阶段设计费用的1%。2. 若甲方未能如期支付设计费用，则每延误一天，加收当前阶段设计费用的1%。3. 甲方不得随意终止合同，如遇特殊情况，必须终止此设计工作，应提前3日书面乙方，甲方向乙方支付合同价款的10%作为违约金。七、其他条款：1.最后由双方确认的效果图应由甲方选定材料后确认后，否则施工图应为无效。2.

19、乙方所承担本专案的客厅和主卧室的背景墙设计，提供全套装饰参考图片，但不负责施工过程及施工过程中所需的材料和施工人工所需费用。3.乙方不负责施工现场及施工质量监理。4.乙方将提供和确保所承担装饰设计项目的装饰设计合理性，但不对其土建，结构受力，电气、暖通、空调、消防的专业设计、制造，安装手段、方法或施工过程及施工安全负责，但设计方尽量在不改变设计意图的情况下与施工方协调，配合完成。5.甲乙双方对于天灾、政灾、火灾、爆炸、战争的不可抗因素而造成的损失和延误不承担责任。6.协议期间，若双方发生纠纷，经双方协商不能解决的问题可向合同签署地的法院提起诉讼。八、本协议未尽事宜，经双方友好协商可签署补充协议

20、。九、本合同之附件、补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：甲方代表 (签字) ： 乙方代表 (签字)：年 月 日年 月 日 设计合同 篇6 委托方：_ (以下简称甲方)受托方：_ (以下简称乙方)甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。一、设计工程概况1.设计工程名称：_2.设计工程地点：_3.设计工程面积约：_4.设计工程范围：_二、设计时间:1.设计期限：设计期限为 _天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2.设计交图步骤及时间：甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币 2_元。乙方收到定金后 7_天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位草图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸，甲方签字确认设计施工图后即支付设计费尾款。三、 提交成果1 装修设计方案图 1套2装修施工图 1套四、 双方责任1.甲方应按合