设计合同集锦7篇

1、设计合同集锦7篇 设计合同 篇1 合同编号：项目名称：项目地点：委托方（以下简称甲方）：承接方（以下简称乙方）：海南拓艺达装饰工程有限公司根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，结合本项目具体情况，经友好协商，特签订本合同，双方共同遵守。第一条 工程项目周边概况：第二条 设计收费及支付方法（一） 本工程设计收费标准参考国家或现行海南家装设计市场每平方收费标准执行； 经甲乙双方商定设计收费为_元，金额大写_元。（二）付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、 设计前甲方支付预付款2、 甲方接受乙方图纸时需向乙方支付设计款元。乙方需在规定

2、时限内为甲方完成施工图及效果图。3、 甲方接受全套设计图纸时需向乙方支付设计尾款元。第三条 设计内容乙方提供的装饰施工图中应有设计说明。（一）效果图 张装饰施工图1、原始结构图2、平面布置图3、尺寸定位图4、给水布置图5、排水布置图6、电路布置图7、插座布置图8、天花布置图9、灯具布置图10、开关布置图11、地面铺装图12、立面索引图13、立面图14、节点、详图（二） 甲乙双方约定，从合同生效之日起，乙方在 个工作日内完成第一次方案图； 方案包括（三） 乙方的平面方案图获甲方通过之日起，乙方在 个工作日内完成全套施工图。第四条 双方责任（一）甲方责任1、 甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款

3、及设计费；2、 本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担；3、 在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后，乙方进入到施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原平面设计方案时，甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30作为补偿，乙方再进行第二次方案设计。（二）乙方责任1、 乙方如期向甲方交付本协议规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求；2、 乙方制作设计方案并根据甲方的要求对方案图进行修改直到满意为止：3、 乙方按甲方认可的设计方案制作施工图；第五条 违约责任（一） 由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计

4、方案时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿违约金100元/天；第六条 合同生效、中止与结束（一） 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准；（三） 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第七条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_种方式解决：一、 向消费者委员会申请调解；二、 向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；三、 向有管辖权的人民法院起诉；第八条 合同文本一、 本合同经甲

5、、乙双方签字（盖章）后生效。二、 本合同签订后工程不得转包。三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。四、 合同履行完后自动终止。甲 方：乙方授权代表：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期 设计合同 篇2 委托方：（以下简称甲方）法定代表人：通讯地址：联系电话：受托方：（以下简称乙方）法定代表人：通讯地址：联系电话：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就_事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托事项甲方委托乙方为其公司进行_。二、委托设计费用设计费用总共为：人民币_元，（大写：_元整）。三、付款方式1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_元，（大写：_元整

6、）。2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币_元，（大写：_元整）。四、乙方设计作品的时间、交付方式1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。五、知识产权约定1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化

7、内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。七、违约责任1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合

8、同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、争议的解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成双方均可依法向_人民法院起诉。九、合同生效本合同一式_份，甲乙双方各持对方签字合同_份，具有同等法律效力。甲方：法定代表人：签订时间：_年_月_日乙方：法定代表人：开户银行：账号：签订时间：_年_月_日 设计合同 篇3 编号：勘字_号订立合同建设单位（_）与勘测单位（_建筑设计院），根据国家建委制定的勘察设计合同试行条件和_省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。第一条 订立合同双方必须严格执行国家建

9、委规定的勘察设计合同试行条件和省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条 工程名称_第三条 工程地点_第四条 工程范围_第五条 取费标准按中财委（_）财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条 勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条 建设单位应承担的事项和责任1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。”2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。3. 负责解决土样包装、水样

10、瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条 勘测单位应承担的事项和责任1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”附表二（略）。2. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条 本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条 本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份（其中送建设银行一份），勘测单位份。建设单位：_（盖章）设计单位：_（盖

11、章）_年_月_日 设计合同 篇4 客户：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议并严格履行。工程名称：工程地点：工程面积：客户联系电话：客户工作及责任：1、客户委托本公司进行方案设计，并由本公司提供设计图以及预算。洽谈设计付款方式：1、根据客户的工程实际使用面积进行计算，每平方米收取设计方案费元（大写元），客户先支付50%的设计委托订金既元，如若客户需要提供工程施工预算，则预算制定费用为每平方米元，本公司在签定设计委托合同后天完成全套设计方案图以及工程预算，由客户择时择地进行方案的认定。2、如果客户对设计方案不满意，本公司会在进一步修改设计

12、方案直至客户满意为止，时间不超过一周。如客户对设计方案满意并同本公司签定装饰施工合同，本公司将在工程总造价的费用中扣除客户已交纳设计费。客户签字（盖章）：公司签约代表签字（盖章）：签约时间：设计师：签约时间： 地址： 电话：邮编：责任编辑：玛门 设计合同 篇5 发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)f2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：一

13、、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，a0a1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图1套;2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册，a3规格，1式5本，另提供经装裱的a1规格效果图1套供展示用。三、施工图设计文件：1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套2、材料表及材料样板表 1式8套3、主要装修材料实

14、板 1式8套4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套5、施工图电子文件 1式1套第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情_说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权

15、重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意

16、，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2.3 设计合理使用年限为年。6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查

17、结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计

18、工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失

19、部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后240天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周12次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问

20、题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得

21、指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

22、8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。发包人名称(盖章)：_ 设计人名称(盖章)：_法定代表人(签字)：

23、_ 法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_ 委托代理人(签字)：_日 期：_年_月_日 日 期：_年_月_日 设计合同 篇6 委托单位： (以下称甲方) 勘测单位： (以下称乙方)根据甲方要求及国务院建设工程勘察设计合同条例及交通部令1996年第4号文办法的公路建设市场管理办法规定，经甲乙双方共同协商，签订 至 公路施工图勘察设计合同如下，以资共同遵守。一、 建设地点与规模路线起点位于 ，经 ，终于 ，路线全长约 公里。二、 技术标准及测设要求(一)严格按照交通部颁发的公路工程技术标准(jtgb01-20xx)及有关规范、规范的要求进行勘测设计，确保设计质量。设计速度采用 公里小时，对局

24、部地形复杂地段，可采用 公里小时。(二)全线桥涵等人工构造物设计荷载为公路-级：大、中、小桥及明函与路基同宽，桥梁不设人行道，仅设钢筋混凝土防撞栏杆;设计洪水频率：大、中桥1100，小桥涵及路基150。(三)平纵面线型设计，应贯彻在旧路的基础上提高技术标准的旧路改建原则，尽量减少占用农用地，并合理运用技术指标。(四)全线路基宽度为9米，路面满铺。(五)全路段采用沥青混凝土路面，面层厚7厘米。(六)对加宽利用的桥梁，应充分调查旧桥及旧桥面结构的现状，需加固的应提出相应的加固措施，并计算其工程量一并纳入工程预算中。(七)对于老路改建加宽路基的路段，施工期间维护交通应提出合理、经济、可靠的方案，要特

25、别注意新旧路基的衔接，并严格按公路路基设计规范(jtgd30-1995)进行设计。三、提交设计文件时间及数量(一)要求于 年 月 日前提交全套设计文件(含预算)。(二)施工图和预算甲组文件各8分，乙组文件及施工资料(路基横断面图、路基设计表、涵洞布置图、路基土石方数量计算表、公路勘测定界图)各4份，其中平面图、公路勘测定界图采用蓝图。(三)设计文件要求按 境、 境单独出版，装订成册，其中预算甲组文件应予以汇总。四、取费标准及付款办法(一)本工程项目按国家物价局、建设部(1992)价费字第375号文通知及其颁发的工程勘察收费标准(修订本)、工程设计收费标准(第一册)修订本执行并结算。本路段地形类

26、别定为 类，鉴于本设计为勘察设计，因此，测量费考虑一次定测系数(即1.5)。动用钻机进行路线及桥位工程地质钻探，按工程勘察收费标准中有关工程地质勘察收费标准另行计费。甲方负责的一至七项勘察施工准备费按路线、桥梁勘测费及地质钻探费之和的10由乙方包干使用。(二)本工程测量及设计费用估算为 万元，此数额仅作掌握预付款及测设进行拨款的依据，待设计工作完成后，根据实际完成工作量及上述单价、计算办法结算勘测设计费用。(三)分期付款办法1、合同签订后20天内甲方向乙方支付合同估算费总额的30%，计 万元作为定金，结算时抵作测设费。2、施工图设计作业通过验收后15天内甲方付给乙方设计进度款 万元。3、乙方提

27、交全部文件经审核且乙方已根据审核意见修改完善后，甲方将在30天内，按实际完成工作量及计费标准付给乙方总测设费的80%，余下的20%留待工程交工后支付。五、双方职责(一)甲方职责1、委托当地政府及有关部门协助乙方处理外业勘测工作中发生的与地方有关的事宜。2、接到乙方报告具备验收条件时，及时组织外业测量验收。3、按本合同规定按时支付测设费。(二)乙方职责1、按甲方提出的技术标准和交通部颁发的现行标准、规范、规程及规定，按施工图设计深度要求，精心勘测、确保测设质量。2、外业工作结束后，及时通知甲方组织验收。3、应根据设计文件的审核意见属于乙方责任的应及时修改、完善设计。4、乙方在进行上述3项所规定的

28、职责时，不另向甲方收费。5、负责对设计保密，未经甲方许可，不得向任何单位和个人提供设计文件或泄露文件内容。属乙方泄露，除追查责任外，并扣罚泄露项目设计费的10%。6、负责外业勘测成果验收会议所发生的一切费用。7、工程实施过程中，负责设计的后期服务工作。六、违约处理(一)甲方违约1、甲方若中途撤销合同，除应支付已完成部分测设费外，并以已付的定金赔偿乙方损失。2、路线方案经甲方或甲方上级部门审定后，甲方要求改变方案时，除付给乙方已完成部分的测设工作量的测设费用外，修改部分另付测设费，提交设计文件时间也相应顺延。3、不能按时付款，没推迟10天罚逾期金10000元。(二)乙方违约1、乙方中途撤销合同，应向甲方双倍返还定金。2、由于勘测设计不周造成返工，应由乙方自行负责完善勘察设计，并按一下条款处理：(1)测量误差大而造成质量问题，导致设计变更超出相应部分工程预算1%以上时，每超1%扣除相应部分设计费的10%。(2)征地拆迁超出预算的5%以上时，每超过1%扣除设计费的1%。(3)地质钻探资料不准确导致设计变更超出相应部分工程预算1%时，扣除设计费2%